Важнейшие события дня

УТВЕРЖДАЮ главный врач МУ «Осинская

центральная районная больница»

(Ф. И.О.)

__________________________

(подпись)

«03» декабря 2009г.

м. п.

ЗАПРОС КОТИРОВОК

на __электромонтажные работы в зданиях наркологического, психиатрического отделений,

отделении сестринского ухода

МУ «Осинская центральная районная больница» по адресу:

(предмет закупки)

№ п/п	Наименование документа	Количество листов
1	Извещение о проведении запроса котировок	1
2	Форма котировочной заявки	1
3	Спецификация (Техническое задание)	1
4	Проект муниципального контракта	5
5	Перечень потенциальных поставщиков (исполнителей, подрядчиков)	1

Извещение о проведении запроса котировок

1. Способ размещения заказа и предмет закупки:
Предмет муниципального контракта	Электромонтажные работы в зданиях наркологического, психиатрического отделений, отделении сестринского ухода МУ «Осинская ЦРБ» по адресу:
Источник финансирования заказа	Средства муниципального бюджета
Максимальная цена контракта	50 609,78 (пятьдесят тысяч шестьсот девять рублей 78 коп.)
Место доставки поставляемых товаров, выполнения работ, оказания услуг	Пермский край,
Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	45 календарных дней с момента заключения муниципального контракта
Сведения о включенных (невключенных) в цену накладных расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей	Цена работ должна включать в себя расходы: ­  на перевозку, доставку, ­  на страхование, ­  на уплату таможенных пошлин, ­  на уплату налогов, ­  на уплату сборов и других обязательных платежей (п. 5 ч. 4 ст. 22 Закона ).
2. Условия проведения
Место подачи котировочных заявок	Пермский край, , каб. 20
Порядок подачи котировочных заявок	в письменной форме или в форме электронного документа
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок	17час.00мин. местного времени 09.12.2009г., рассмотрение в 10час.00мин. местного времени 10.12.2009г.
Срок и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Безналичный расчёт. Аванс в размере 15% от стоимости контракта перечисляется в течение 15 банковских дней после подписания контракта, по факту предъявления счёта на аванс. Окончательный расчёт в течение 30 календарных дней после выполнения работ по факту предъявления счётов-фактур (с указанием номера и даты заключения муниципального контракта), актов выполненных работ формы КС-2 и КС-3.
Срок подписания победителем запроса котировок государственного контракта	Срок заключения контракта не может быть менее 7 дней и более 20 дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте
3. Сведения о муниципальном заказчике
Наименование	Муниципальное учреждение «Осинская центральная районная больница»
Почтовый адрес	Пермский край,
Контактное лицо	Экономист-
Телефон	Факс/,4-43-46
Адрес электронной почты (при наличии)	*****@***ru

Приложение: 1. Форма котировочной заявки

2. Спецификация (Техническое задание)

3. Проект муниципального контракта

Приложение 1.

Бланк

участника размещения заказа

(при наличии)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА на выполнение работ (оказание услуг)

Дата	Кому: МУ «Осинская ЦРБ»
«___» __________ 200__ года	____________________________ (наименование муниципального заказчика)

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок, размещенное на официальном сайте «Госзаказ Пермского края» (goszakaz. perm. ru) мы, нижеподписавшиеся:

(для юридических лиц)

	наименование организации
	место нахождения
	ИНН
	банковские реквизиты

(для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей)

	Ф. И.О.
	место жительства
	ИНН
	банковские реквизиты

предлагаем выполнить работы (оказать услуги) _________________________________________________

(наименование предмета закупки)

в соответствии с требованиями Вашего Технического задания и согласны исполнить муниципальный контракт на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

Цена работ, предлагаемых нами к выполнению (оказанию), составляет ________ руб.
(цифрами и словами)

и включает следующие расходы ________________________________________________________________.

(состав расходов)

Мы уведомлены, что в случае признания _________________________________________________
(наименование или Ф. И.О. участника размещения заказа)

победителем запроса котировок мы обязаны подписать муниципальный контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.

Мы осведомлены о включении сведений о _________________________________________________
(наименование или Ф. И.О. участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения от заключения муниципального контракта.

(должность уполномоченного лица, подписавшего заявку)		(подпись) М. П. (при наличии)		(Ф. И.О.)

Приложение 2.

Спецификация (Техническое задание)

№ п. п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Перечень электромонтажных работ в зданиях наркологического, психиатрического отделений, отделении сестринского ухода МУ «Осинская центральная районная больница» по адресу:
Раздел 1. Монтажные работы
1	ТЕРм1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1м, кг, до: 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0,6 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05	100 м кабеля	0,6
2	ТЕРм2	Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1м до 1кг, по стене: кирпичной	100 м кабеля	0,5
3	ТЕРм1	Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1м до 1кг, по стене: деревянной	100 м кабеля	0,5
4	ТЕРм2	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100	шт	2
5	ТЕРм1	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт	1
6	ТЕРм2	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт	1
7	ТЕР5	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25мм при толщине стен до 51см	100 шт	0,02
	Всего:	50 609,78 рублей

Приложение 3.

Проект муниципального контракта

Проект МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта

на электромонтажные работы в зданиях наркологического, психиатрического отделений,

отделении сестринского ухода МУ «Осинская ЦРБ»

по адресу:

г. Оса «___» _____2009г

Муниципальное учреждение «Осинская центральная районная больница» именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, Котомина Андрея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________ именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, (лицензия__________серия № __________от «__» ________ ______г., ____________________ действующего на основании ______________________________ с другой стороны, на основании решения единой комиссии по размещению муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения от «__» ________ 2009г. (протокол №____) заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта.

1.1.Подрядчик обязуется выполнить электромонтажные работы в зданиях наркологического, психиатрического отделений, отделении сестринского ухода МУ «Осинская ЦРБ» по адресу: Пермский край, , в соответствии со СНиП, а Заказчик – принять и оплатить работы на условиях, определённых настоящим Контрактом.

2.Цена контракта и порядок расчётов

2.1.Цена контракта составляет ____________ (__________________________) рублей.

2.2.Цена, указанная в п. 2.1. включает стоимость выполненных работ, стоимость и доставку материалов, все обязательные налоговые и страховые платежи. Цена муниципального контракта, заключаемого по итогам запроса котировок, является твердой и не может быть изменена при исполнении муниципального контракта.

2.3. Аванс в размере 15% от стоимости контракта составляет________________ рублей (_____________________) перечисляется в течение 15 банковских дней после подписания настоящего контракта, по факту предъявления счёта на аванс.

2.4.Окончательный расчёт за выполненные Подрядчиком работы производится после подписания акта приёмки выполненных работ и предоставления форм КС-2 и КС-3, по факту предъявления счёта-фактуры (с указанием номера и даты заключения муниципального контракта) в течение 30 календарных дней после выполнения работ.

3.Срок исполнения муниципального контракта

3.1.Срок исполнения работ – в течение 45 календарных дней с момента заключения настоящего контракта.

3.2.Начало выполнения работ «___»_________ 2009 года.

3.3.Срок окончания работ «__» _________ 2010 года.

4. Порядок приемки выполненных работ

4.1.Заказчиком осуществляется приёмка выполненных работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в настоящем контракте.

4.2.Подрядчик предоставляет Заказчику сметы на выполненные работы.

4.3.При проверке соответствия качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным муниципальным контрактом, заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Выбор таких экспертов должен осуществлять в соответствии с Законом .

5. Ответственность сторон

5.1.Ответственность заказчика:

§  в случае просрочки заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней),

§  заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.2.Ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика):

§  в случае просрочки поставщиком (исполнителем, подрядчиком) исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней),

§  поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны,

§  в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) несет ответственность, предусмотренную муниципальным контрактом.

5.3.Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается муниципальным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6. Гарантийные обязательства

6.1.Срок гарантии нормальной работы объектов и входящих в него инженерных систем и оборудования, материалов и работ устанавливаются по нормам СНиП. и составляет 12 месяцев со дня сдачи работ.

6.2.Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков и осуществляется Подрядчиком за свой счёт.

6.3.Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

6.4.Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков не устранит недостатки в выполненных работах по договору, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя, с оплатой затрат Подрядчиком.

6.5.При отказе Подрядчиком от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков, что не исключает право обратиться в Арбитражный суд.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки, изменения законодательства, запрещающее экспертно-импортные операции.

7.2.При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Расторжение муниципального контракта осуществляется по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (ч. 8 ст. 9 Закона , ст. 395, 405, 496, 723 и т. д. Гражданского кодекса Российской Федерации).

8.2. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между Сторонами.

8.3.В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.

8.4.Заказчик вправе расторгнуть контракт, направив Подрядчику письменное уведомление о невыполнении обязательств по настоящему контракту, если Подрядчик:

●не поставит часть или все товары в сроки, предусмотренные контрактом,

●поставит товары (выполнит работы, окажет услуги) с дефектами, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок,

●не выполнит требования Заказчика о замене недоброкачественных товаров, исправлении недостатков в установленный срок.

9. Вступление муниципального контракта в силу

9.1.Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

10.Заключительные положения

10.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами при исполнении настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - 10 дней с момента получения претензии. При не урегулировании спора в претензионном порядке, последний передается на рассмотрение арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством.

10.2.В соответствии с условиями контракта любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

10.3.Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному каждой стороне. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

11.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик: МУ «Осинская центральная районная больница»

Юридический адрес: 618120 Пермский край, г. Оса, ул.

Почтовый адрес: 618120 Пермский край, г. Оса, ул.

Получатель: УФК по Пермскому краю

МУ «Осинская ЦРБ» л/с (бюджет), __________ (предпринимательская деятельность)

р/с ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Пермь

тел/факс[phone], 4-40-65. тел.-43-46, 4-31-33.

Главный врач ______________________________ //

М. П.

Подрядчик: _____________________________________________

Юридический адрес:______________________________________

Почтовый адрес:_________________________________________

ИНН______________________________ КПП_________________

_________________________________________________________

Р/с______________________________ К/с ____________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Тел/факс: ______________ тел.______________________________

Директор ________________________ /______________/

М. П.

Приложение к муниципальному контракту № ___

от «_____» __________ 2009 года

Спецификация (перечень электромонтажных работ в зданиях наркологического, психиатрического отделений, отделении сестринского ухода МУ «Осинская ЦРБ» по адресу: )

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Раздел 1. Монтажные работы
1	ТЕРм1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1м, кг, до: 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0,6 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05	100 м кабеля	0,6
2	ТЕРм2	Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1м до 1кг, по стене: кирпичной	100 м кабеля	0,5
3	ТЕРм1	Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1м до 1кг, по стене: деревянной	100 м кабеля	0,5
4	ТЕРм2	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100	шт	2
5	ТЕРм1	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт	1
6	ТЕРм2	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт	1
7	ТЕР5	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25мм при толщине стен до 51см	100 шт	0,02
	Всего:	50 609,78 рублей

Перечень потенциальных поставщиков (исполнителей, подрядчиков)

для направления им официальных приглашений принять участие в запросе котировок на

электромонтажные работы в зданиях наркологического, психиатрического отделений,

отделении сестринского ухода МУ «Осинская ЦРБ» по адресу:

№ п/п	Наименование (для юридического лица) Ф. И.О. (для физического лица)	Почтовый адрес	Телефон, факс	Адрес электронной почты (при наличии)
1	ИП	Пермский край, 0-69	4-61-09	-
2	-Строй»	Пермский край,	2-17-51, 8-79	*****@***ru
3		Пермский край, с. Большая Соснова, ул. Ленина, 50	(8-3,	-

Приложение:	1.  Документальное подтверждение отправки запросов котировок потенциальным поставщикам (исполнителям, подрядчикам) в соответствии с утвержденным Перечнем потенциальных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для направления им официальных приглашений принять участие в запросе котировок, 3 шт.
	2.  Уведомления (почтовые, факсимильные, распечатка с электронной почты) о получении потенциальными поставщиками (исполнителями, подрядчиками) приглашения принять участие в запросе котировок, ____ шт.