Документация по размещению заказа на поставку медицинской аппаратуры (стр. 2 )

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ №____

на поставку медицинской аппаратуры

с. Сергиевск «__» _________ 20___ года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Сергиевская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», Бородулина Сергея Васильевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _________________ в лице _______________________________, действующей (его) на основании ___________, в дальнейшем именуемое «Поставщик», с другой стороны, на основании протокола _______________________________ от ___________________________ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом контракта является поставка медицинской аппаратуры (далее «Товар»), согласно Спецификации (Приложение ), которая является неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Срок поставки товара: в течение 14 рабочих дней с момента подписания контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена контракта составляет ____________(_____________) рублей ___ копеек. В том числе согласно приказа Министерства экономического развития РФ № 000 от 01.01.01 года «Об утверждении номенклатуры товаров, работ, услуг для нужд заказчиков»:

Группа 133 «Аппаратура медицинская» -

В стоимость товара включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: разгрузка-погрузка, установка и инструктаж персонала Заказчика по работе на аппарате.

2.2. Цена контракта является твердой и неизменной на протяжении всего срока его действия.

2.3 Оплата товара Заказчиком производится после подписания документов, подтверждающих факт поставки товара, по безналичному расчету в течение 15 рабочих дней (при наличии финансирования) в пределах цены контракта.

2.4. Источник финансирования: средства, полученные от оказания медицинской помощи, женщинам в период беременности и родов.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА

3.1. Требования к товару.

3.1.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды при обычных условиях его эксплуатации, хранения и транспортировки, иметь необходимые сертификаты, заключения, отвечать иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим контрактом.

3.1.2. Товар новый, ранее не бывший в эксплуатации, без видимых внешних повреждений (царапин, сколов, иных дефектов). Год выпуска товара – не ранее 2010 года.

3.1.3. Товар должен быть поставлен в комплектации (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом. Товар передается Заказчику с необходимыми принадлежностями и документами к нему: сертификат, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны и т. п., предусмотренными законодательством для данного вида товара.

3.1.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих деталей товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Если производителем (производителями) товара предусмотрена для него специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим контрактом, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты товара. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

3.1.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

3.1.7. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Заказчику.

3.2. Требования к условиям и способам поставки товара:

3.2.1. Исполнением обязательств Поставщиком по поставке (отгрузке) товара считается доставка товара Заказчику по месту нахождения его структурного подразделения.

3.2.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком самостоятельно, определяемым им способом.

3.2.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего контракта, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене на товар с аналогичными характеристиками, либо товар, имеющий характеристики не хуже, предусмотренных контрактом. Замена товара осуществляется Поставщиком без изменения цены единичной расценки товара в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения недостатков товара.

3.3. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:

3.3.1.Поставщик гарантирует, что товар соответствует Спецификации, пригоден для эксплуатации, принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободен от прав и претензий третьих лиц.

3.3.2. Гарантийный срок на товар составляет ______________________ с момента поставки товара. Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

4. ПРИЕМКА-ПЕРЕДАЧА ТОВАРА

4.1. Поставка товара и передача относящихся к товару документов осуществляются в сроки, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего контракта.

4.2. Право собственности на товар и риск случайной гибели, случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента принятия товара – подписания Заказчиком товарной накладной. С указанного момента Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче товара.

4.3. Заказчик обеспечивает приемку переданного товара и относящихся к товару документов, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от приёмки товара в соответствии с действующим законодательством.

4.4. В случае поставки товара, несоответствующего условиям настоящего контракта о количестве, ассортименте, качестве, комплектности или упаковке (таре) товара Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика и устанавливает срок для надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств в соответствии с условиями контракта.

4.5. Поставщик, получивший от Заказчика уведомление, предусмотренное пунктом 4.4 настоящего контракта, обязан устранить замечания в срок, установленный Заказчиком.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара соответствующего качества в количестве и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

5.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены ненадлежащих документов, подтверждающих поставку (отгрузку) и (или) качество товара.

5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т. п., для участия в проведении экспертизы поставленного товара и представленных Поставщиком документов на товар.

5.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

5.2.2. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.3. Обеспечивать своевременную приемку товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

6.1. Поставщик вправе:

6.1.1. Требовать приемки товара в сроки, установленные настоящим контрактом.

6.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с пунктом 2.3. настоящего контракта.

6.2. Поставщик обязан:

6.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Заказчику относящиеся к товару документы, предусмотренные настоящим контрактом.

6.2.2. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Ответственность Заказчика:

7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Ответственность Поставщика:

7.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей стоимости товара по настоящему контракту, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

7.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим контрактом, и (или) поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей стоимости товара по настоящему контракту, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.

7.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей стоимости товара по настоящему контракту, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

7.2.4. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного контрактом срока исполнения обязательства.

7.2.5. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.2.6. Уплата Поставщиком неустойки не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему контракту.

7.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:

7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего контракта форс-мажор означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

7.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему контракту.

7.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим контрактом.

7.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

7.3.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему контракту, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий.

7.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения – с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Самарской области.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Контракт действует до 20.12.2011г., а в части оплаты - до полного исполнения обязательств.

9.3. Изменение положений настоящего контракта допускается в случаях, предусмотренных законом.

9.4. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой – у Заказчика.

10.2. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

10.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам свои права и обязанности, вытекающие из настоящего контракта, без письменного согласия на то другой Стороны.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик МУЗ «Сергиевская ЦРБ” Юридический адрес: Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Ленина, д.94 , , р/сч. Управление финансами Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области «Муниципальное учреждение здравоохранения «Сергиевская центральная районная больница» л/с РКЦ Сергиевск с. Сергиевск Самарской области Главный врач _____________________ м. п.

Поставщик

Приложение