Приложение к извещению № 3
проект
Контракт №________________________
на закупку комплекта оборудования для столовой
г. Краснодар «____» _________ 20______.
Государственное автономное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное училище № 1 Краснодарского края имени Героя Советского Союза , именуемый в дальнейшем « Заказчик», , действующей на основании устава с одной стороны и _____________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с результатами сбора коммерческих предложений (Отчет о рассмотрении и оценке заявок от «__» _______ 2012 года № ______) заключили настоящий контракт на поставку товара для государственных нужд (далее – контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Предметом контракта является: поставка комплекта оборудования для электрогазосварочной мастерской (далее – товар), согласно Спецификации (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного (переданного) товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
1.3. Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего контракта, его наименование, цена, комплектация и количество (объем) определяются в Спецификации на товар.
Общие положения контракта2.1. Требования к товару:
2.1.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, если такие требования предъявляются законодательством Российской Федерации или настоящим контрактом.
2.1.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в т. ч. могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции по эксплуатации (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки).
2.1.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки.
2.1.4. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим контрактом, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и от оплаты. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
2.1.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.
2.1.6. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Заказчику.
2.2. Требования к условиям и способам поставки товара:
2.2.1. Датой исполнения обязательств Поставщика по поставке (отгрузке) товара Заказчику считается дата подписания данным Заказчиком и Поставщиком акта сдачи-приемки товара и товарной накладной по количеству и качеству в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
2.2.2. Поставка товара осуществляется до 1 апреля 2012 года, доставка товара Заказчику транспортом Поставщика Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, 309; выполнение разгрузочно-погрузочных работ осуществляется за счет и силами Поставщика.
2.2.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего контракта, в том числе недоброкачественный (бракованный) подлежит замене на товар с аналогичными характеристиками. Замена товара осуществляется Поставщиком за свой счет без изменения цены единичной расценки товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о недоброкачественном товаре.
2.3. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:
2.3.1. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
2.3.2. Гарантийный срок на поставляемые изделия устанавливается Производителем, гарантийный срок Поставщика на товар не менее срока, установленного производителем. Вместе с товаром Поставщик передает документы, подтверждающие предоставления гарантии качества производителя на товар, гарантии качества Поставщика на товар.
Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара. Объем предоставляемой гарантии должен соответствовать условиям завода-изготовителя, а также условиям, указанным в пункте 2.3.3. настоящего контракта.
2.3.3. В случае наступления гарантийного случая, в результате которого возникает необходимость транспортировки товара к месту ремонта и обратно, Поставщик вывозит товар и доставляет его обратно Заказчику, а в случае необходимости – осуществляет демонтаж и монтаж, за свой счёт и своими силами.
2.3.4. Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в следующих случаях:
- условия эксплуатации или хранения товара не соответствуют требованиям, изложенным в инструкциях по эксплуатации;
- имели место химические, электромеханические и механические воздействия и повреждения товара, причиненные по вине Заказчика.
2.3.5. Предоставляемые по настоящему контракту гарантии качества товара распространяются и на все составляющие его части (комплектующие изделия).
2.3.6. Срок гарантии на неисправный товар прерывается на все время, в течение которого производился ремонт или замена товара, и по окончании ремонта продлевается на затраченное количество дней.
2.3.7. В случае выявления Заказчиком неисправности товара он обязан немедленно прекратить эксплуатацию товара и письменно (по факсу или электронной почте) уведомить Поставщика о наступлении гарантийного случая. Поставщик не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате продолжения эксплуатации заведомо неисправного товара.
2.3.8. Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней, после получения от Заказчика уведомления о наступлении гарантийного случая обязан отправить к Заказчику специалиста для осмотра (диагностики) товара. Выезд специалиста осуществляется бесплатно.
2.3.9. В случае если на месте не представляется возможным провести диагностику (экспертизу), транспортировка товара до места диагностики (экспертизы) осуществляется Поставщиком за его счет в течение 5 (пяти) дней после получения от Заказчика уведомления о наступлении гарантийного случая и обратно в течение 5 (пяти)
рабочих дней после завершения диагностики (экспертизы).
2.3.10. По результатам осмотра (диагностики) представителем Поставщика составляется Акт технического осмотра в двух экземплярах, один из которых передается Заказчику, а второй остается у Поставщика. Гарантийный ремонт осуществляется Поставщиком в соответствии с Актом технического осмотра, с условиями гарантии (гарантийного обслуживания), установленными технической документации производителя.
2.3.11. По результатам осмотра (диагностики, экспертизы) при условии наступления гарантийного случая Поставщик проводит бесплатный гарантийный ремонт поставляемого товара в течение 10 (десяти) дней после подписания Акта технического осмотра. В зависимости от сложности поломки гарантийный ремонт товара может осуществляться:
а) по месту установки товара;
б) на базе Поставщика;
в) в указанном Поставщиком сервисном центре.
2.3.12. Поставщик вправе вместо ремонта осуществить гарантийную замену неисправного товара, которая осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Акта технического осмотра.
В срок не более 3 (трех) рабочих дней после выполнения гарантийного ремонта представитель Поставщика составляет Акт о гарантийном ремонте в двух экземплярах, который является подтверждением выполнения гарантийных обязательств Поставщика по конкретной заявке Заказчика и подлежит утверждению Поставщиком и Государственным Заказчиком. При надлежащем функционировании товара на день составления Акта, Заказчик обязан подписать данный Акт, поставить на нем свою печать и передать один экземпляр Поставщику.
2.3.13. Поставщик на период гарантийного срока за свой счет оказывает комплекс услуг:
гарантийное обслуживание товара в соответствии с условиями, определенными производителем в технической документации на поставляемый товар (паспорт, инструкция (правила) по эксплуатации товара и т. д.), лично или с привлечением третьих лиц;
по ремонту товара, с учетом замены запасных частей товара;
транспортные расходы по выезду специалиста к месту нахождения товара;
2.4. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
2.5. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
3. Стоимость (цена) и порядок оплаты товара
3.1 Общая стоимость товара по контракту составляет ____________________ рублей, _______________ копеек.
Указанная цена (стоимость) контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.3. настоящего контракта.
3.2. Общая стоимость товара включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего контракта.
3.3. Оплата товара по настоящему контракту производится Заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Поставщика платежным поручением в следующем порядке:
3.3.1. Расчет в размере 100 % от суммы контракта перечисляется на счет Поставщика в течение 30 (пяти) банковских дней с момента представления Поставщиком товарной накладной, акта сдачи-приемки товара.
4. Порядок поставки товара
4.1. Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:
4.1.1. Товар передается Заказчику по товарной накладной и акту сдачи-приемки товара по количеству и качеству.
4.1.2. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с инструкциями «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 01.01.2001 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 01.01.2001 г., принятыми постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР.»
4.2. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.
4.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента представления Поставщиком отчетной документации Заказчик осуществляет проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту на предмет соответствия поставленного товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего контракта.
4.4. Поставщик готовит и передает Заказчику подлинники финансовых документов (товарную накладную и акт сдачи-приемки товара).
5. Права и обязанности Заказчика
5.1 Заказчик вправе:
5.1.1 Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим контрактом.
5.1.2 Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) товара.
5.1.3 Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
5.1.4 Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке товара по количеству и качеству.
5.2.Заказчик обязан:
5.2.1 Определить представителей для участия в сдаче-приемке товара по количеству и качеству.
5.2.2 Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.
5.2.3 Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.2.4 Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам.
6. Права и обязанности Поставщика
6.1. Поставщик вправе:
6.1.1 . Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара по контракту на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
6.1.2 . Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки товара и товарной накладной по контракту.
6.2. Поставщик обязан:
6.2.1 . Своевременно и надлежащим образом поставить товар, согласно Спецификации, и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим контрактом.
6.2.2 . Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
7. Ответственность Сторон
7.1. Ответственность Заказчика:
7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Ответственность Поставщика:
7.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара Заказчику и (или) нарушения сроков представления документов (документов, подтверждающих качество товара, гарантии качества Поставщика на товар) Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости товара по контракту, за каждый день просрочки исполнения.
7.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим контрактом, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1 % от стоимости товара, поставленного ненадлежащим образом, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.
7.2.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1 % от стоимости товара, поставленного ненадлежащего качества, за каждый день со дня окончания срока, установленного в п. 2.2.3 настоящего контракта до момента надлежащего исполнения обязательств.
7.2.4. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.2.5. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:
7.3.1.Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор). Для целей настоящего Государственного контракта «Форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить Форс-мажор).
7.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему контракту.
7.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим контрактом.
7.3.4. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия Форс-мажора. Факт Форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.
7.3.5. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему контракту, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий.
7.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события Форс-мажора.
8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
8.2 Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по
контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Срок ответа на претензию составляет 7 календарных дней.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Государственным контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
8.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Краснодарского края.
9. Срок действия, изменение и расторжение контракта
9.1. Контракт вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Окончание срока действия Государственного контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
9.2. Изменение положений настоящего контракта допускается в случаях, предусмотренных законом. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к контракту. Дополнение, после подписания Сторонами, вступает в силу с момента его регистрации Государственным Заказчиком.
9.3. Расторжение настоящего контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
10. Прочие условия контракта
10.1. Для мониторинга исполнения настоящего контракта и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения контракта, Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего контракта с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать по рабочим дням с 10 до 17 часов по московскому времени.
11. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: Государственное автономное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное училище №1 Краснодарского края имени Героя Советского Союза (ГАОУ НПО ПУ № 1 КК)
Адрес: 09
р/с в ДФБК Краснодарского края ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю г. Краснодар
ОКФС 13 ОКОПФ 73 ОКМТО
тел./,
(e-mail) *****@***ru
Директор ____________________________________________
М. П.
Подрядчик:
