Котировочная сессия в электроннойформе (стр. 2 )

Приложение к извещению

«Форма заявки на участие в котировочной сессии»

(на фирменном бланке организации)

№ документа

дата

Заявка на участие в котировочной сессии

на право заключения договора на поставку

смолы ионообменной анионит АВ 17-8чс для

Изучив направленную Вами документациюпо котировочной сессии на сайте____________________ а также законодательство и нормативные правовые акты, __________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф. И.О.)

сообщает, что согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок цен, и представляет следующие сведения:

1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): __________________________________________________________________________

1.2. Банковские реквизиты: ___________________________________________________

1.3. ИНН _________________________________

Контактное лицо ________________________________телефон______________________

2.  Перечень товаров:

№ п/п	Наименование и характеристика товара	Кол-во	Ед. измер.	Цена (руб.)	Ст-сть (руб.)
1			кг

Мы согласны поставить данные товары по следующей цене поставки ___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей.

В стоимость продукции включены:стоимость тары (упаковки), транспортные расходы, страхование, таможенные пошлины

В случае признания нашей котировочной заявки победившей, мы обязуемся в течение установленного в котировочной сессии срока заключить договор и поставить товар (оказать услуги, выполнить работы) в требуемом объеме по адресу Заказчика, в течении ____ дней со дня заключения договора и на условиях, указанных в котировочной сессии.

При поставке товара (оказании услуг, выполнении работ) заказчику будут предоставлены копии документов, подтверждающих их соответствие требованиям спецификации, указанным в извещении о проведении котировочной сессии цен.

Мы обязуемся в случае признания нас победителем осуществить поставку товара (оказание услуг, выполнение работ) в соответствии с настоящей заявкой и в соответствии с требованиями котировочной сессии, а также согласны с указанными в котировочной сессии сроками и условиями оплаты.

Мы обязуемся в течение установленного в извещении о проведении котировочной сессии срока заключить договор в случае, если победитель в проведении котировочной сессии признан уклонившимся от заключения договора, и в нашей заявке предложена такая же цена договора, как и в заявке победителя в проведении котировочной сессии, либо наше предложение о цене договора содержит лучшие условия по цене договора следующие после предложенных победителем в проведении котировочной сессии условий, если цена договора не превышает максимальную цену договора, указанную в извещении о проведении котировочной сессии в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении котировочной сессии и условиями нашей котировочной заявки.

Мы обязуемся в течение установленного в извещении о проведении котировочной сессии срока заключить договор в случае, если по окончании срока подачи котировочных заявок наша заявка является единственной поданной и после окончания срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, на условиях, предусмотренных извещением о проведении котировочной сессии, по цене, предложенной в нашей котировочной заявке, если эта цена не превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении котировочной сессии.

Почтовый адрес:______________________________

Телефон/факс: _____________________________________

Адрес электронной почты______________________

ИНН:___________________________________ КПП: _____________________

Банковские реквизиты:____________________

Ф. И.О., должность (для юридического лица), подпись ____________

М. П.

Приложение к извещению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

№ _______

г. Томск «__»________ 2012 г.

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов» (), именуемое в дальнейшем «Заказчик» , действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании _________________, с другой стороны, на основании протокола ___________ от «____» ______________ 2012 года № ____ заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Поставщик обязуется поставить Заказчику смолу ионообменную анионит АВ 17-8чс ГОСТ высшего сортаили эквивалент (далее - Товар),согласноСпецификации (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.2.  Заказчик обязуется принять и оплатить указанный в п.1.1. товар в порядке и сроки, установленные Договором.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

2.1.Поставка Товаров производится в течение 14 дней после подписания Договора.

2.2. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком путем их доставки своими силами, свой счёт, средствами и транспортом Заказчику а.

2.3. Датой исполнения обязательств по поставке Товаров считается дата подписания накладных представителями Заказчика.

2.4. Право собственности на поставляемые Товары (в количестве согласно Приложению №1) переходит от Поставщика к Заказчику после подписания накладных представителями Заказчика.

2.5. Приемка товара осуществляется Заказчиком по количеству, целостности тары, соответствию заявленным характеристикам и сопроводительным документам (счетам, товарным накладным, счетам-фактурам), а также проверкой работоспособности каждого Товара.

2.6. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность продукции при транспортировке.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая сумма настоящего Договора, составляет ______ (______) рублей в соответствии с ценой, определенной протоколом ________________ от « »__________2012 года №_____________.

3.2. Цена Договора включает в себя стоимость всех поставленных товаров, а также все расходы на поставку, упаковку, перевозку, доставку до места передачи Заказчику, разгрузку, страхование товаров, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, в том числе НДС, и других обязательных платежей, связанных с исполнением настоящего Договора.

3.3. Расчеты производятся в безналичном порядке в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поставки Товаров, на основании счета-фактуры и товарной накладной поставщика.

3.4. Оплата стоимости поставляемых Товаров по настоящему договору производится в рублях.

4. ГАРАНТИИ

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать характеристикам, указанным в Техническом задании (Приложение к извещению «Техническое задание»).

4.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемый товар соответствует требованиям качества и безопасности, установленным законодательством РФ. Качество должно быть не ниже качества, указанного в технических характеристиках (Приложение к извещению «Техническое задание».

4.3 Поставщик гарантирует, что продукция, поставленная в рамках договора, соответствует действующим нормам и правилам для данного вида продукции, нормам и требованиям ГОСТ и иной нормативно-технической документации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Поставщик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

5.2. В случае просрочки поставки товара Поставщик уплачивает в доход Заказчика пени в размере 1 % от стоимости товара, поставленного с нарушением срока поставки, за каждый день просрочки.

5.3. В случае просрочки поставки товара более чем на 15 дней Поставщик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 10% от стоимости Договора.

5.4. В случае несоответствия результатов поставки требованиям настоящего Договора по качеству (по выбору Заказчика):

- Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке, при этом Поставщик обязан выплатить Заказчику пени в размере 20% от стоимости некачественного товара.

- Поставщик обязан по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет заменить поставленный некачественный товар в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, без дополнительной оплаты.

В случае отказа от замены некачественного товара в согласованный сторонами срок, Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке, при этом Поставщик обязан уплатить Заказчику пени в размере 20 % от стоимости некачественного товара.

5.5. В случае отказа Поставщика от исполнения настоящего Договора, Поставщик по письменному требованию Заказчика уплачивает Заказчику в месячный срок, с момента получения соответствующих требований, неустойку в размере 50% от суммы Договора.

5.6. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

5.7. В случае просрочки исполнения обязательства Заказчиком предусмотренного Договором, другая Сторона вправе потребовать уплату пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от несвоевременно перечисленной суммы. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Стороны настоящего Договора установили обязательный претензионный порядок урегулирования споров. Датой предъявления претензии считается дата штемпеля почтового отделения о принятии письма.

6.2. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии (подтвердить согласие на полное или частичное ее удовлетворение или сообщить о полном или частичном отказе в ее удовлетворении) не позднее десяти дней с даты получения претензии.

6.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами при изменении, расторжении, неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Договора, а также по поводу его недействительности, разрешаются в Арбитражном суде Томской области.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств, в случае, если нарушение произошло по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, наводнения, забастовки, революции, военные действия, запрещения экспорта и импорта товаров, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих или препятствующих осуществлению сторонами своих обязательств по договору или иных обстоятельств, независящих от волеизъявления сторон.

7.2. Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить об этом другую Сторону устно или письменно в течение пяти дней с момента наступления таких обстоятельств. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, должна подтвердить наличие данных обстоятельств сертификатом Торгово-промышленной палаты РФ.

7.3. Обстоятельства непреодолимой силы не прекращают договорных обязательств, а лишь приостанавливают их исполнение на период их действия.

7.4. В случае если указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более одного месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры для достижения договоренности о возможных альтернативных способах исполнения настоящего Договора.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1.Изменение условий договора, за исключением разделов 1, 2 и 3, допускается по соглашению сторон.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда. Также Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в соответствии с п.3 ст.450 ГК РФ с включением Поставщика в Реестр недобросовестных поставщиков _______________, в случае:

- срыва Поставщиком срока поставки Товара более чем на 15 календарных дней;

- неполной поставки Товара, несоответствия количества наименованию (пересортицы) Товара;

8.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления о расторжении Договора, либо с 15 (пятнадцатого) дня с момента отправления такого уведомления по почтовому адресу, электронному адресу или факсу, указанным в настоящем Договоре, в зависимости от того, что наступит ранее.