Наименование и объем выполняемых работ

Приложение

к извещению

о проведении запроса котировок

Наименование и объем выполняемых работ

Выполнение работ по ревизии и ремонту сценического оборудования и устройству ограждений подъемных механизмов Дворца культуры села Кочубеевского:

№ п/п	Наименование товара, работ, услуг	Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара, описание выполняемых работ, оказываемых услуг	Кол-во (м2)
1	Ревизия и ремонт сценического оборудования	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов; монтаж пенькового каната, включая стоимость каната (420 м) и хомутов (80 шт.); установка направляющих, включая стоимость направляющих (42 шт.)	100 м2
2	Устройство ограждающих конструкций	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, включая стоимость стальных конструкций (327 кг); монтаж защитных ограждений (сетка рабица), включая стоимость сетки (225 кг)	100 м2

Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика: работы выполняются иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами. Строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть надлежащего качества в соответствии с технической документацией и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество.

Соблюдение правил техники безопасности при проведении работ, обеспечение выполнения необходимых мероприятий по охране труда, окружающей среды. Ведение соответствующей документации (журнала по технике безопасности, журнала о проведении инструктажа по технике безопасности, наряд-допуск на проведение работ).

Работы должны быть выполнены в соответствии со СНиП, техническими условиями по данным видам работ.

Гарантийный срок результатов работ составляет не менее 12 календарных месяцев со дня подписания обеими сторонами акта приемки выполненных работ за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

Приложение

к извещению о проведении

запроса котировок

Котировочная заявка

Изучив извещение о проведении запроса котировок реестровый номер на сайте 106 о размещении муниципального заказа на выполнение работ по ревизии и ремонту сценического оборудования и устройству ограждений подъемных механизмов Дворца культуры села Кочубеевского:

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа:
Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица):
Банковские реквизиты участника размещения заказа:
Идентификационный номер налогоплательщика: КПП

Выражаем свое согласие участия в запросе котировок № 05-Ад и направляем настоящую заявку на выполнение подрядных работ по ревизии и ремонту сценического оборудования и устройству ограждений подъемных механизмов Дворца культуры села Кочубеевского

№ п/п	Объём выполняемых работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1.
2
	Итого:
Сумма контракта прописью

и даём согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

выражает согласие на участие в запросе котировок на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок, и предлагает выполнить работы в соответствии с технической документацией заказчика, состоящей приложения № 1

Гарантийный срок результата работ составляет____________________ со дня подписания акта выполненных работ, услуг

Сведения о включенных или не включенных в цену работ расходах

цена включает в себя стоимость материалов, подрядных работ, компенсацию издержек подрядчика, уплату им налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена работ является фиксированной и не подлежит изменению на период действия контракта.

Должность руководителя участника подпись расшифровка подписи

М. П.

Приложение

к извещению №05 - Ад о

проведении запроса котировок

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ контракт №

на выполнение подрядных работ по ревизии и ремонту сценического оборудования и устройству ограждений подъемных механизмов Дворца культуры села Кочубеевского

с. Кочубеевское

2010 год

Администрация муниципального образования село Кочубеевское Кочубеевского района Ставропольского края, , действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании ________________, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от ____________ 2010 года № __ о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ревизии и ремонту сценического оборудования и устройству ограждений подъемных механизмов Дворца культуры села Кочубеевского Кочубеевского района Ставропольского края (далее – работы), в соответствии с технической документацией (приложение 1) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик должен принять оказанные работы и оплатить их.

1.2. Техническая документация состоит из локальной сметы и определяет объем, содержание работ и другие, предъявляемые к работам требования.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет ____________________ рублей. (Максимальная цена контракта 121000 (Сто двадцать одна тысяча) рублей. Цена контракта включает в себя стоимость работ, материалов и иных сопутствующих изделий (включая затраты на их доставку к месту выполнения работ), налоги, пошлины и иные обязательные платежи.

2.2. Оплата производится Заказчиком за счет средств бюджета муниципального образования село Кочубеевское на 2010 год в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленных счетов аванс-30%, в течение 5 дней после заключения контракта и в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (форм КС‑2, КС-3).

2.3. Цена контракта и цена работ является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия контракта.

2.4. Расчеты по настоящему контракту производятся в российских рублях.

3. Сроки и условия выполнения работ

3.1. Начало выполнения работ - со дня заключения муниципального контракта; окончание выполнения работ – до 15 августа 2010 года со дня заключения муниципального контракта.

3.2. Работы оказываются иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами. Материалы, оборудование и комплектующие изделия, используемые при выполнении работ, должны быть надлежащим образом сертифицированы.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1.  Выполнить работы в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом, и сдать результат работ Заказчику.

4.1.2. Выполнить работы качественно, в соответствии с установленными нормами и правилами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

4.1.3. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения.

4.1.4. В однодневный срок со дня заключения контракта принять техническую документацию, предусмотренную п. 1.2. настоящего контракта.

4.1.5. До начала выполнения работ доставить в место выполнения работ необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, технику, а также самостоятельно осуществлять их разгрузку, складирование и хранение с момента их ввоза и до их вывоза после завершения работ.

4.1.6. Обеспечить в месте выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ, противопожарные мероприятия.

4.1.7. Не допускать к работе лиц, находящихся в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения, а также без согласия Заказчика третьих лиц, не имеющих отношения к работам, самостоятельно или с помощью правоохранительных органов принимать меры по устранению с площадки лиц, нарушающих общественный порядок.

4.1.8. Письменно информировать Заказчика за три рабочих дня до начала приемки результатов работ об окончании работ.

4.1.9. В случае, если будут обнаружены некачественно выполненные работы, своими силами и без увеличения стоимости работ в согласованный с Заказчиком срок, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

4.1.10. Передать Заказчику за три рабочих дня до начала приемки выполненных работ два экземпляра исполнительной документации.

4.1.11. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта приемки выполненных работ за пределы Заказчика свои машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ, организовывать производство работ по своим планам и графикам в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2.2. Для выполнения работ привлекать субподрядчиков.

4.2.3. По согласованию с Заказчиком Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Оплатить результаты выполненных работ в соответствии с условиями, указанными в пункте 2.2. настоящего контракта.

4.3.2. До начала выполнения работ обеспечить готовность объекта, передать Подрядчику в однодневный срок со дня заключения контракта техническую документацию, предусмотренную п. 1.2. настоящего контракта.

4.3.3. Обеспечить Подрядчика на период проведения работ помещением для складирования материалов, оборудования, инструментов, спецодежды.

4.3.4. Принять результаты выполненных работ в течение 3 рабочих дней с момента их завершения и осуществить при приемке всех необходимые действия, обеспечивающих их принятие, составление и подписание соответствующих документов (в случае надлежащего выполнения работ).

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.4.2. Требовать устранения недостатков в работе Подрядчика, ухудшивших результаты работы или делающих их непригодными для предусмотренного в контракте использования (обычного использования).

4.5. Стороны имеют право требовать друг от друга своевременного и надлежащего исполнения обязательств по контракту.

5. Приемка работ

5.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с действующим порядком приемки на момент подписания акта приемки выполненных работ в течение трех дней с даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

5.2. Подрядчик передает Заказчику за три дня до начала приемки завершенных работ два экземпляра исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

6. Ответственность сторон

6.1. За несвоевременное исполнение обязательств по настоящему контракту Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств.

6.2. За несвоевременное исполнение обязательств по настоящему контракту Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств.

6.3.Стороны освобождается от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему контракту.

7. Гарантии

7.1. Гарантийный срок результата работ составляет 12 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ

7.2. Если в течение гарантийного срока Заказчик обнаружит недостатки в результатах выполненных работ, некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ в согласованный с Заказчиком срок обязан переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. На вновь выполненные работы устанавливается гарантийный срок той же продолжительности. Гарантия качества результатов работ распространяется на все, составляющее результаты работ.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, войны, блокады, правительственных ограничений или любых других обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых таковыми Гражданским кодексом РФ и находящихся вне контроля сторон, возникших после заключения настоящего контракта.

8.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем контракте, этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана немедленно (в течение 3-х дней) в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанного обстоятельства. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентной организацией.

8.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему контракту.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий контракт, вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения всех обязательств по контракту. Обязательства, исполнение которых не завершено на дату окончания настоящего контракта, должны быть исполнены Сторонами в соответствии с условиями настоящего контракта.

9.2. Расторжение настоящего контракта возможно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего контракта, Стороны разрешают путем переговоров. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны разрешают данный спор в Арбитражном суде Ставропольского края.

9.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.5.Стороны обязаны своевременно информировать друг друга об изменении юридических адресов и банковских реквизитов, указанных в настоящем контракте.

9.6 Указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью:

Приложение 1 – Техническое задание.

Приложение 2 – Локальная смета.

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального образования село Кочубеевское Ставропольский край, с. Кочубеевское, Окт. Революции, 64 , Р/С ГРКЦ ГУ Банка РФ СК г. Ставрополь , , , ОКОГУ 32200 ОКФС 14, ОКОПФ 81 Глава муниципального образования село Кочубеевское

ПОДРЯДЧИК:

Согласовано ________________________

Приложение

к муниципальному контракту №

Техническое задание

Выполнение работ по ревизии и ремонту сценического оборудования и устройству ограждений подъемных механизмов Дворца культуры села Кочубеевского:

№ п/п	Наименование товара, работ, услуг	Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара, описание выполняемых работ, оказываемых услуг	Кол-во (м2)
1	Ревизия и ремонт сценического оборудования	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов; монтаж пенькового каната, включая стоимость каната (420 м) и хомутов (80 шт.); установка направляющих, включая стоимость направляющих (42 шт.)	100 м2
2	Устройство ограждающих конструкций	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, включая стоимость стальных конструкций (327 кг); монтаж защитных ограждений (сетка рабица), включая стоимость сетки (225 кг)	100 м2