Документация о проведении отбора подрядной организации (исполнителя) на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту скатных крыш многоквартирных жилых домов по адресу: Томская область, г. Асино, ул. 9 Мая, д.60, ул. 9 Мая, д.62

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

____________________

«__» ноября 2014 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА

подрядной организации (исполнителя) на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту скатных крыш многоквартирных жилых домов по адресу: Томская область, г. Асино, ул. 9 Мая, д.60, ул. 9 Мая, д.62

1.  Общие положения

Настоящий отбор проводится по результатам проведенного предварительного квалификационного отбора (протокол ) в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 01.01.2001 года № 000а «Об утверждении порядка привлечения региональным оператором, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах».

2.  Требования к участникам отбора

2.1.  Подрядная организация, подающая заявку на участие в отборе, должна быть признана участником отбора по итогам проведения предварительного квалификационного отбора подрядных организаций для участия в последующих отборах для проведения капитального ремонта в 2014 году. Перечень участников отбора размещен на официальном сайте заказчика http://kaprem. tomsk. ru/ в качестве приложения к протоколу проведения предварительного отбора .

2.2.  Подрядная организация, подающая заявку на участие в отборе, должна иметь в наличии выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на следующие виды работ:


- строительный контроль за общестроительными работами;

- строительный контроль за работами в области пожарной безопасности

3.  Наименование заказчика, адрес места нахождения, почтовый адрес, телефон и адрес электронной почты заказчика:

3.1.  наименование: Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»;

3.2.  адрес места нахождения: г. Томск, пр. Кирова, 41;

3.3.  почтовый адрес: офис 109.

3.4.  телефон: +7(38

3.5.  адрес электронной почты;

4.  Предмет договора подряда: Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за ходом работ по выполнению капитального ремонта скатных крыш многоквартирных жилых домов по адресу: Томская область, г. Асино, ул. 9 Мая, д.60, ул. 9 Мая, д.62

5.  Требования к содержанию и форме заявки на участие в отборе.

5.1.  Заявка на участие в отборе и прилагаемые к ней документы должны содержать:

1)  Форма № 1 «Опись документов», где перечисляются документы, входящие в состав заявки на участие в отборе;

2)  Форма № 2 «Анкета участника отбора», в которой содержится следующая информация:

- фирменное наименование (наименование) участника отбора, сведения об идентификационном номере налогоплательщика, коде причины постановки на учет;

- сведения об организационно-правовой форме участника отбора;

- сведения о месте нахождения участника отбора;

- почтовый адрес участника отбора;

- номер контактного телефона участника отбора;

- адрес электронной почты участника отбора;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя, документ, на основании которого действует руководитель (для юридических лиц), либо фамилия, имя, отчество (при наличии) и паспортные данные (для индивидуального предпринимателя).

3)  Форма № 3 «Предложение участника отбора по исполнению договора подряда», в которой содержится следующая информация:

- цена договора подряда,

- сведения о порядке выполнения работ, в том числе информация о личном выполнении договора подряда.

4)  Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки на участие в отборе, или заверенные копии указанных документов:

а) в случае, если физическое лицо, подписавшее заявку на участие в отборе, имеет право действовать от имени подрядной организации без доверенности (далее – руководитель) юридического лица, предоставляется копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность.

б) в случае, если физическое лицо, подписавшее заявку на участие в отборе, не является руководителем юридического лица предоставляется:

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении руководителя на должность;

- доверенность на осуществление от имени подрядной организации действий, необходимых для участия в отборе (или иной документ, соответствующий законодательству), заверенная печатью подрядной организации и подписанная руководителем подрядной организации (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем подрядной организации, заявка на участие в отборе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.


5)  Копия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на виды работ, необходимых для производства работ. В случае, если подрядная организация намеревается при производстве работ привлекать в качестве субподрядчиков другие подрядные организации, прилагаются также копии выданных саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на виды работ, необходимых для производства работ такими подрядными организациями;

5.2.  Заявка на участие в отборе оформляется на бумажном носителе. Не допускается оформление и подача заявки на участие в отборе в электронном виде и (или) на электронном носителе.

5.3.  Все листы заявки на участие в отборе должны быть прошиты и пронумерованы. На обороте сшива должно быть указано количество страниц. Сшив должен быть скреплен печатью участника отбора и заверен подписью уполномоченного лица участника отбора. При подготовке заявки на участие в отборе не допускается использование факсимильных подписей. Соблюдение участником отбора указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в отборе, поданы от имени участника отбора, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в отборе документов и сведений.

5.4.  Все документы, входящие в состав заявки на участие в отборе, подаются в печатном виде. Подчистки и исправления не допускаются.

5.5.  Заявка на участие в отборе отклоняется конкурсной комиссией в случаях:

1)  несоответствия заявки на участие в отборе требованиям настоящей документации о проведении отбора и Порядка привлечения региональным оператором, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

2)  выявления факта предоставления участником отбора недостоверных сведений;

3)  предложения о цене договора, превышающего начальную (максимальную) цену договора, и (или) максимальную суммарную цену договоров, которые подрядная организация планирует заключить с заказчиком в текущем финансовом году, информация о которой была представлена в заявке на участие в предварительном квалификационном отборе.

6.  Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в отборе:

6.1. Заявки на участие в отборе подаются с 9 часов 00 минут 18.11.2014 года до 18 часов 00 минут 25.11.2014 г. г. Томск, ул. Карла Маркса, 7, офис 109.

6.2. Заявки подаются почтовым отправлением либо лично нарочным, иным представителем заявителя. Прием заявок, подаваемых лично, осуществляется в течение срока и по адресу, указанным в пункте 6.1 настоящей документации, в рабочие дни с понедельника по пятницу (за исключением нерабочих праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (в пятницу – до 17 часов 00 минут) по местному времени, с перерывом на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут.

7.  Порядок подачи заявок на участие в отборе и прилагаемых к ним документов.

7.1.  Участник отбора подает заявку на участие в отборе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом, на таком конверте указывается: слова «Заявка на участие в отборе по предмету договора подряда «Оказание услуг строительного контроля за ходом работ по выполнению капитального ремонта скатных крыш многоквартирных жилых домов по адресу: Томская область, г. Асино, ул. 9 Мая, д.60, ул. 9 Мая, д.62». Участник отбора вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование и почтовый адрес.

7.2.  Заявки на участие в отборе, поданные участниками отбора, а также конверты с изменениями к ним регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в отборе заказчиком с указанием даты и времени их поступления. Заказчик присваивает каждой заявке номер.

7.3.  Если пакет не запечатан или оформлен с нарушением требований пункта 7.1 настоящей документации, о чем делается соответствующая запись в журнале регистрации заявок, такая заявка не подлежит рассмотрению конкурсной комиссией. Такая заявка вскрывается и направляется на указанный в ней почтовый адрес участника. При таком возврате заявки к ней прилагается письмо заказчика с указанием причины возврата.

7.4.  При направлении заявки на участие в отборе посредством почтового отправления временем подачи указанной заявки считается время поступления заявки на участие в отборе заказчику, определяемое по регистрационным данным в журнале приема заявок. Принятие заявки на участие в отборе до начала или по истечении срока приема заявок, установленного в пункте 6.1 настоящей документации, не допускается. В случае поступления заявки на участие в отборе до начала или по истечении срока приема заявок уполномоченный сотрудник заказчика отказывает участнику отбора в приеме заявки на участие в отборе и для подтверждения отказа проставляет на конверте с заявкой отметку «В принятии заявки отказано», а также указывает свои фамилию, имя и отчество (при наличии), телефон, дату и время отказа в приеме документов, ставит личную подпись. Запись об отказе в приеме заявки вносится в журнал приема заявок с указанием причины отказа.

7.5.  В случае направления заявки на участие в отборе по почте, а также в случае, если представитель участника отказывается забирать заявку, принесенную лично, заявка возвращается участнику почтовым отправлением. В случае, если на конверте с заявкой не указан обратный адрес участника, заявка вскрывается и направляется на указанный в ней почтовый адрес участника. При таком возврате заявки к ней прилагается письмо заказчика с указанием причины возврата.

7.6.  В случае подачи заявки на участие в отборе до начала срока приема заявок на участие в отборе, установленного в документации о проведении отбора, заявка на участие в отборе может быть подана повторно.

7.7.  Участник отбора вправе подать только 1 (одну) заявку на участие в отборе по одному лоту.

7.8.  Участник отбора вправе отозвать заявку на участие в отборе не позднее дня вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе.

Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника отбора на имя Генерального директора Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» , в котором содержится следующая информация:

·  уведомление об отзыве заявки на участие в отборе;

·  наименование участника отбора.

При наличии у участника отбора соответствующей информации в уведомлении об отзыве заявки на участие в отборе также указываются дата и время поступления заявки на участие в отборе.

Уведомление об отзыве заявки на участие в отборе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица участника отбора.

Уведомление об отзыве заявки на участие в отборе подается по адресу, указанному в пункте 6.1 настоящей документации.

В Журнале регистрации заявок на участие в отборе делается отметка об отзыве соответствующей заявки на участие в отборе.

7.9.  Участник отбора вправе внести изменения в заявку на участие в отборе не позднее дня окончания срока подачи заявок на участие в отборе посредством подачи новой заявки с приложением сопроводительного письма, содержащего заявление об отзыве предыдущей заявки.

8.  Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе

8.1.  Вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе будет производиться , кабинет 107 «26» ноября 2014 года в «11» часов «00» минут по местному времени.

8.2.  Вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе проводится публично, при проведении процедуры вскрытия конвертов с заявками вправе присутствовать представители участников отбора. Неявка представителей участников отбора не является препятствием для проведения процедуры вскрытия конвертов.

8.3.  В случае установления факта подачи одним участником отбора двух и более заявок на участие в отборе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны и повторно поданная заявка не оформлена как изменения в первоначальную заявку, все заявки на участие в конкурсе такого участника не рассматриваются. Такие заявки вскрываются и направляются на указанный в них почтовый адрес участника. При таком возврате заявки к ней прилагается письмо заказчика с указанием причины возврата.

8.4.  При вскрытии конвертов с заявками на участие в отборе конкурсной комиссией ведётся протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в день вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе. Протокол размещается в течение 3 рабочих дней со дня его подписания на официальном сайте.

9.  Начальная (максимальная) цена договора подряда составляет 83090,67 рублей (восемьдесят три тысячи девяносто рублей 67 копеек).

10.  Размер и порядок предоставления обеспечения заявки на участие в отборе.

10.1.  Требование об обеспечении заявки на участие в отборе не установлено.

11.  Порядок и сроки разъяснения положений документации о проведении отбора участникам отбора

11.1.  Любой участник отбора вправе направить в письменной форме (на фирменном бланке участника отбора (в случае его наличия) с указанием исходящего номера, даты отправления и подписи участника отбора) запрос о разъяснении положений документации об отбое (далее – запрос) , офис 109.

11.2.  Дата начала срока предоставления разъяснений положений документации об отборе: 18.11.2014г.

11.3.  Дата окончания срока приема запросов на разъяснение документации: 21.11.2014г.

11.4.  Запрос о разъяснении положений документации об отборе направляется на имя Генерального директора Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

11.5.  Ответ на запрос о разъяснении положений документации об отборе предоставляется участнику отбора по факсу или по электронной почте, указанным в запросе, в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса.

12.  Порядок и сроки внесения изменений в документации о проведении отбора

12.1  Заказчик принимает решение о внесении изменений в документацию о проведении отбора не позднее, чем за 3 календарных дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в отборе. В течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком на официальном сайте. При принятии решения о внесении изменений в документацию о проведении отбора срок подачи заявок на участие в отборе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в документацию о проведении отбора изменений до дня окончания подачи заявок на участие в отборе такой срок составлял не менее чем 10 календарных дней. Участники отбора, подавшие заявки на участие в отборе до дня внесения изменений в документацию о проведении отбора, вправе отозвать свои заявки, вправе подать новую заявку на участие в отборе после отзыва первоначальной заявки, или вправе изменить свои заявки на участие в отборе не позднее дня окончания срока подачи заявок посредством подачи новой заявки с приложением сопроводительного письма, содержащего заявление об отзыве предыдущей заявки. Участники отбора самостоятельно отслеживают на официальном сайте решения заказчика о внесении изменений в документацию о проведении отбора.

13.  Порядок отказа от проведения отбора

13.1.  В случаях изменения действующего законодательства в части регулирования отбора подрядных организаций для заключения договоров на выполнение работ, оказание услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, внесения в установленном порядке изменений в Краткосрочный план реализации в текущем году региональной программы, наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с действующим законодательством, исключающих проведение капитального ремонта для объекта отбора, заказчик до окончания срока подачи заявок на участие в отборе принимает решение об отказе от проведения отбора. Размещение извещения об отказе от проведения отбора на официальном сайте обеспечивается заказчиком в день принятия заказчиком решения об отказе от проведения отбора. Поступившие заявки на участие в отборе вскрываются и направляются на указанные в них почтовые адреса участников отбора. При таком возврате заявки к ней прилагается письмо заказчика с указанием причины возврата.

14.  Критерии оценки заявок на участие в отборе и порядок определения победителя

14.1.  Оценка и сопоставление заявок на участие в отборе, допущенных к участию в отборе, осуществляются конкурсной комиссией посредством присвоения каждой заявке на участие в отборе по каждому критерию в зависимости от величины его показателей определенного количества баллов.

14.2.  Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим критериям:

Критерий оценки

Максимальная стоимость оцениваемого критерия в баллах

Максимально или минимально допустимое значение предложения участника отбора по оцениваемому критерию

цена договора подряда

100

83090,67 рублей

14.3.  Оценка предложений участников отбора по критерию «Цена договора подряда» производится по следующей формуле:

Ci =

СКmax

*max-Пi),

Пmax-Пmin

где:

Сi – стоимость предложения i-го участника отбора, баллов;

СКmax – максимальная стоимость оцениваемого критерия, баллов;

Пmax – максимально допустимое значение предложения участника отбора по оцениваемому критерию в соответствии с документацией о проведении отбора;

Пmin минимальное предложение участников отбора по оцениваемому критерию;

Пi – предложение I-го участника отбора по оцениваемому критерию.

14.4.  На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в отборе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в отборе относительно других по мере уменьшения степени выгодности предложений, определяемой по величине набранных участником баллов, присваивается порядковый номер. При равенстве результатов оценки предложений участников отбора в баллах, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в отборе, которая поступила ранее других заявок на участие в отборе, получивших по итогам оценки такое же количество баллов.

14.5.  Победителем признается участник отбора, заявке на участие в отборе которого присвоен первый номер.

15.  Дата рассмотрения заявок на участие в отборе и подведения итогов;

15.1.  Рассмотрение заявок на участие в отборе и подведение итогов будет произведено конкурсной комиссией «27» ноября 2014 года.

15.2.  Конкурсная комиссия ведет протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в отборе.

15.3.  Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в день рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в отборе.

15.4.  Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в отборе размещается на официальном сайте организатором отбора в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

16.  Порядок и срок заключения договора подряда с победителем или единственным участником отбора.

16.1.  Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в отборе передает по электронной почте победителю проект договора, который должен содержать условия исполнения договора, предложенные победителем в его заявке на участие в отборе. Победитель в день получения проекта договора подряда направляет заказчику по электронной почте подтверждение получения сообщения.

16.2.  Договор подписывается и направляется заказчику победителем или единственным участником, допущенным до участия в отборе, не позднее 5 рабочих дней со дня получения договора.

16.3.  В случае, если победитель не предоставил заказчику в срок, указанный в пункте 16.2. настоящей документации, подписанный им договор, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

16.4.  В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, заказчик заключает договор с участником отбора, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. В случае не подписания договора таким участником отбора в течение 5 рабочих дней, такой участник отбора признается уклонившимся от заключения договора и договор заключается с участником отбора, заявке которого присвоен следующим порядковый номер.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

Форма №1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

входящих в состав заявки на участие в отборе подрядной организации на оказание услуг строительного контроля за ходом работ по выполнению капитального ремонта скатных крыш многоквартирных жилых домов по адресу: Томская область, г. Асино, ул. 9 Мая, д.60, ул. 9 Мая, д.62

Настоящим____________________________________________________________

(наименование подрядной организации)

подтверждает, что для участия в данном отборе нами направляются ниже перечисленные документы:

№ п\п

Наименование документа

№№ страниц

ФИО

Подпись лица, действующего от имени подрядной организации

МП



Форма №2

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТБОРА

(для юридических лиц)

Наименование (при наличии – фирменное наименование) участника отбора

Сведения об идентификационном номере налогоплательщика

Сведения коде причины постановки на учет

Сведения об организационно-правовой форме участника отбора

Сведения о месте нахождения участника отбора

Почтовый адрес участника отбора

Номер контактного телефона участника отбора

Номер факса участника отбора

Адрес электронной почты участника отбора

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя,

Документ, на основании которого действует руководитель

(для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей)

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Сведения об идентификационном номере налогоплательщика

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)

Почтовый адрес участника отбора

Адрес места жительства участника отбора

Номер контактного телефона участника отбора

Номер факса участника отбора

Адрес электронной почты участника отбора

ФИО

Подпись лица, действующего от имени участника отбора

МП

Форма №3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ОТБОРА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА ПОДРЯДА

__________________________________________________________________

(наименование участника отбора)

Изучив документацию о проведении отбора подрядной организации на оказание услуг строительного контроля за ходом работ по выполнению капитального ремонта скатных крыш многоквартирных жилых домов по адресу: Томская область, г. Асино, ул. 9 Мая, д.60, ул. 9 Мая, д.62, мы (я) подаем следующее предложение по исполнению договора подряда:

1. Цена договора подряда составляет ____________________________ руб.

2 Услуги строительного контроля будут производиться собственными средствами

ФИО

Подпись лица, действующего от имени участника отбора

МП


Приложение

к Договору оказания услуг от _______ № ______

строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Техническое задание

на оказание услуг строительного контроля за ходом работ по капитальному ремонту скатных крыш в многоквартирных домах по адресам:

Томская область, г. Томск:

ул. 9 Мая, д. 60

ул. 9 Мая, д. 62

№ п/п

Перечень основных данных и требований

Содержание основных данных и требований

1

Основание для оказания услуг

1.1. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 – 2043 годы»

2

Заказчик

2.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

3

Месторасположение объекта.

Объем выполняемых ремонтно-строительных работ на объекте.

3.1. Томская область, г. Асино, ул. 9 Мая, д.60 (площадь крыши 730,08 кв. м, сметная стоимость работ - 1 676 291,24 руб.

Томская область, г. Асино, ул. 9 Мая, д.62 (площадь крыши 926,85 кв. м., сметная стоимость работ- 2 206 450,71 руб.

3.2. Сметная документация, дефектные ведомости по выполняемым ремонтно-строительным работам на объекте размещены на сайте заказчика в сети Интернет по адресу: http://kaprem. tomsk. ru/paper/procurement-tenders-and-auctions/?ELEMENT_ID=454

4

Цели оказания услуг

5.1. Обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома

5

Виды выполняемых работ

5.1 Строительный контроль за ходом работ по выполнению капитального ремонта скатных крыш.

6

Условия выполнения работ

6.1. Исполнитель обязан осуществлять строительный контроль за ходом выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов: капитальный ремонт скатных крыш:

5.1.1. В установленном порядке назначить лиц, ответственных за осуществление строительного контроля при производстве строительно-монтажных работ, специальных работ, качества используемых материалов, конструкций и оборудования на объекте. Представить заказчику приказ о назначении ответственного лица.

5.1.2. Осуществлять строительный контроль за выполнением работ, согласно утвержденной проектно-сметной документации,

требованиям СНиП и государственных стандартов по качеству строительно-монтажных работ.

5.1.3. Выполнять входной контроль до момента применения строительных материалов в процессе капитального ремонта и осуществлять проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленных ими материалов, их соответствие требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

Обеспечить соответствие применяемых при капитальном ремонте строительных материалов государственным стандартам, техническим условиям. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество/соответствие, отвечающие требованиям пожарной безопасности и разрешены для применения в жилом доме.

5.1.4.Не реже двух раз в неделю присутствовать на объектах. Предоставлять Заказчику еженедельный отчет о ходе выполнения работ на объектах, указанных в договоре.

5.1.5. В случае отставания Подрядчика от графика производства работ своевременно информировать об этом Заказчика.

5.1.6. При обнаружении отступлений от проекта и (или) использования материалов, качество которых не соответствует требованиям технических регламентов и иных нормативно правовых актов давать Подрядчику предписания о приостановке работ и исправлении обнаруженных недостатков и информировать об этом Заказчика.

5.1.7. По требованию Заказчика представлять информацию о ходе выполнения работ на объекте.

5.1.8. Осуществлять строительный контроль за наличием и правильностью ведения технической документации и внесением в нее изменений.

5.1.9. Осуществлять контроль за ведением общего журнала производства работ, контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной, технической документации (исполнительных схем, инструментальной съемки смонтированных конструкций и инженерных систем, общих и специальных журналов работ) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве ремонтно-строительных работ в соответствии с требованиями РД, СНиПов, ГОСТов.

5.1.10. Давать разъяснения контролирующим органам по техническим вопросам. Принимать участие в проверках, проводимых органами государственного строительного надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями, вести контроль исполнения Подрядчиком замечаний и предписаний.

5.1.11. Участвовать в совещаниях на объекте.

5.1.12. Проверять полноту и соблюдение установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта объекта и достоверности документирования его результатов.

5.1.13. В ходе проверки качества строительно-монтажных работ осуществлять контроль соблюдения технологии строительного производства, эффективности производственного контроля с учетом структуры и характера строительного производства, включающий в себя проверку:

- обеспеченности подрядной организации необходимым измерительным инструментом и испытательным оборудованием, его полного наличия и рабочего состояния, соблюдения метрологических требований по использованию измерительного инструмента и испытательного оборудования;

- соблюдения подрядной организацией (субподрядчиками) технологических процессов строительства, проведения операционного контроля;

- правильности и полноты проведения индивидуальных испытаний и комплектности опробованного оборудования;

5.1.14. Проводить контрольные обмеры работ и принимать участие в проводимых контрольных обмерах, а также в проверках, проводимых уполномоченными организациями, ведомственными инспекциями и предоставлять имеющиеся в его распоряжении необходимые для указанных мероприятий документы.

5.1.15. Контролировать ход выполнения и качество работ и в случае необходимости рекомендовать мероприятия по восполнению допущенного отставания от графика производства работ и устранения дефектов.

5.1.16. Производить освидетельствование скрытых работ. Обеспечивать требования по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.

5.1.17. Осуществлять приемку промежуточных этапов и законченных видов работ. Контролировать соответствие объемов выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ. По результатам контроля и проверки (в том числе наличия в полном объеме исполнительной документации) и приемки выполненных Подрядчиком работ проверяет и подписывает акты выполненных работ по форме КС-2 и проверяет справки стоимости выполненных работ по форме КС-3.

5.1.18. В случае выявления непредвиденных работ на объекте определять целесообразность их выполнения и согласовывать их с Заказчиком.

5.1.19. При обнаружении работ не отраженных в проектно-сметной документации, влияющих на безопасность строительства, жизнь и здоровье людей и иные факторы, выставлять предписание о приостановлении работ до полного устранения замечаний, отраженных в предписании.

5.1.20. Осуществлять строительный контроль за выполнением работ по устранению скрытых недостатков и дефектов, выявленных в ходе гарантийного периода эксплуатации объекта.

5.1.21. Контролировать складирование и транспортировку отходов производства, согласно СанПиН 2.1.7.1322-03.

5.1.22. Подготавливать материалы для предъявления претензий Заказчиком Подрядчику, в случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств по договору подряда.

5.1.23. Участвовать совместно с Заказчиком в судебных инстанциях по рассмотрению жалоб на выявленные в процессе эксплуатации строительные дефекты и контролировать устранение дефектов.

6

Общие требования к оказанию услуг

6.1. Услуги выполняются в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон -ФЗ «О техническом регулировании»;

- Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- СНиП Организация строительства;

- СНиП Безопасность труда в строительстве;

- СНиП Система нормативных документов в строительстве.

- СДОС "Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

- СДОС "Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

- иных нормативных документов, регламентирующих осуществление строительного контроля.

6.2. Документы, подлежащие постоянному (ежедневному) контролю:

- Исполнительные схемы ответственных конструкций, чертежи с внесенными изменениями, документы согласований этих изменений с Проектной организацией и Заказчиком.

- Технические паспорта, сертификаты качества, удостоверяющие качество материалов, конструкций, изделий, оборудования.

- Результаты входного контроля материалов и конструкций.

- Акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки конструкций; акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом).

- Журналы работ (общие и специальные).

7

Требования по выполнению сопутствующих работ

7.1. Исполнитель обеспечивает участие своих представителей при проверке объектов контролирующими, проверяющими органами как в течении производства работ так и после приемки объектов.

8

Порядок (последовательность, этапы) выполненных работ

8.1. До начала работ исполнитель обязан, приказом, назначить ответственных по осуществлению строительного контроля.

8.2. До начала работ предоставить Заказчику номер приказа, фамилии, номера телефонов уполномоченных, с указанием адресов объектов за которыми закреплены специалисты.

8.3.В процессе производства работ специалист строительного контроля обязан лично производить освидетельствование скрытых работ, фотофиксацию основных этапов работ.

8.4. Незамедлительно сообщать о всех выявленных нарушениях, отклонениях от ПСД, своевременно производить записи в журнал производства работ.

8.5. Следить за соблюдением подрядчиком графика производства работ.

8.6.К моменту подписания актов выполненных работ произвести проверку и подписание всего комплекта исполнительной документации.

.

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

_______________________

_______________________


Договор оказания услуг № ________

по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту

г. Томск «____» _________ 2014 г.

Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» (РФКР МКД ТО), именуемый в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________, действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам проведения закупки способом запроса предложений по оказанию услуг строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов: капитальный ремонт скатных крыш в многоквартирных домах по адресам: Томская область, г. Асино, ул. 9 Мая, д. 60, Томская область, г. Асино, ул. 9 Мая, д. 62, протокол заседания комиссии по закупкам для нужд Фонда № ___ от __.__._____, заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем.

1.  Предмет Договора

1.1.  Исполнитель обязан по поручению Заказчика оказать следующие услуги (далее по тексту – Услуги):

1.1.1  осуществить строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов: капитальный ремонт скатных крыш (далее по тексту – работы) в многоквартирных домах по адресам: Томская область, г. Асино, ул. 9 Мая, д. 60, Томская область, г. Асино, ул. 9 Мая, д. 62 (далее по тексту – Объект), руководствуясь Техническим заданием, указанным в Приложении к настоящему Договору, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оказанные Услуги.

1.2. Срок оказания услуг устанавливается со дня подписания Договора и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Произвести расчет с Исполнителем в безналичной форме, в размерах и порядке, установленных разделом 3 настоящего Договора.

2.1.2. Своевременно подписывать надлежащим образом оформленный Акт сдачи-приемки оказанных услуг, предоставляемый Исполнителем.

2.1.3. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора предоставить Исполнителю копию графика производства работ на Объекте, подписанного Заказчиком и Подрядчиком.

Подрядчиком является лицо, с которым Заказчик заключил Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домов: капитальный ремонт скатных крыш в многоквартирных домах по адресам: Томская область, г. Асино, ул. 9 Мая, д. 60, Томская область, г. Асино, ул. 9 Мая, д. 62 (далее по тексту – подрядная организация).

2.1.4. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора передать Исполнителю всю имеющуюся техническую документацию, касающуюся выполнения ремонтно-строительных работ на Объекте.

2.1.5. Совместно с подрядной организацией обеспечить беспрепятственный доступ ответственных представителей Исполнителя на Объект.

2.1.6. Назначить представителя для обеспечения взаимодействия с Исполнителем, в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.7. До начала производства работ на Объекте, указанном в подпункте 1.1.1 настоящего Договора, предоставить Исполнителю следующую документацию:

- проектно-сметную документацию на выполнение работ по строительству Объекта;

- календарный график выполнения работ на Объекте (при его наличии).

2.1.8. Принять Услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе выполнения работ на Объектах в письменной форме.

2.2.2. Не оплачивать Исполнителю некачественно оказанные услуги по настоящему Договору.

2.2.3. Контролировать ход оказания Исполнителем Услуг по настоящему Договору.

2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. Оказать услуги, предусмотренные настоящим Договором.

2.3.2. Оказать услуги в сроки, указанные в пункте 1.2. настоящего Договора, с соблюдением требований, предусмотренных Приложением к настоящему Договору.

2.3.3. Исполнитель предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленный Акт сдачи-приемки оказанных услуг и Счет (Счет-фактуру) за оказанные услуги.

2.3.4. Назначить ответственных лиц, которые от имени Исполнителя осуществляют строительный контроль на Объекте.

2.3.5. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора предоставить Заказчику копию документа о назначении ответственных лиц, которые от имени Исполнителя осуществляют строительный контроль на Объекте.

2.3.6. Обеспечить присутствие ответственных лиц на Объекте с дня начала производства работ на Объекте. Обеспечить безопасные условия труда специалистам Исполнителя, занятым на Объекте, провести инструктаж и проверить знания по технике безопасности своих ответственных лиц. Обеспечить ответственных лиц спецодеждой, спецобувью и другими индивидуальными средствами защиты, согласно нормативным требованиям по охране труда. Обеспечить ответственных лиц, занятых на Объекте, местами для проживания, средствами передвижения, телефонной связью, электронной почтой, фотоаппаратом, геодезическими приборами, средствами измерений и другим оборудованием, необходимым для исполнения этими лицами строительного контроля на Объектах.

2.3.7. Оказывать услуги по строительному контролю на Объекте в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Объем контрольных мероприятий, подлежащих выполнению Исполнителем при оказании услуг по строительному контролю на Объекте, определяется Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации (в части контрольных мероприятий Заказчика), Градостроительный кодекс Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.3.8. В случае выявления недостатков в процессе выполнения работ на Объекте вносить замечания по качеству выполняемых работ и от имени Заказчика выдавать предписания Подрядчику на устранение недостатков.

2.3.9. Осуществить контроль за ведением исполнительной документации в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД), утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору .

2.3.10. Осуществить контроль соответствия объемов и качества выполняемых работ, применяемых изделий, материалов и поставляемого оборудования технической документации, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

2.3.11. Осуществить проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.).

2.3.12. Осуществить контроль над выполнением графиков производства работ.

2.3.13. С участием представителей подрядной организации производить освидетельствование и оценку качества скрытых работ и составления соответствующих актов в 4-х экземплярах.

2.3.14. Предоставить Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с последнего дня календарной недели еженедельный отчет о ходе выполнения работ на Объектах, в свободной форме.

2.3.15. Незамедлительно уведомлять Заказчика о всех случаях нарушения технологии строительных процессов при производстве работ на Объектах, использования некачественных материалов и оборудования, отклонения от графика производства работ и контролировать устранение дефектов и оформление соответствующего акта об их устранении.

2.3.16. Осуществить контроль за ведением журнала производства работ, контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной, технической документации (исполнительных схем, инструментальной съемки смонтированных конструкций и инженерных систем, общих и специальных журналов работ) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве работ.

2.3.17.Направить Заказчику за 3 (три) рабочих дня до завершения работ на Объекте письменное уведомление о завершении работ и подписанную Исполнителем и подрядной организацией исполнительную документацию.

2.3.18. Совместно с Заказчиком произвести приемку выполненных работ на Объекте, с подписанием исполнительной документации в 4-х экземплярах, Акта о приеме выполненных работ по форме КС-2, Акта о приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

2.3.19. Проводить иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.4. Исполнитель имеет право:

2.4.1. Запрашивать у Заказчика техническую, исполнительную документацию на выполняемые на Объектах работы.

2.4.2. Беспрепятственного доступа на Объект в течение всего периода выполнения работ по его строительству, ко всем этапам работ и ко всей необходимой документации.

3.  Стоимость услуг и порядок расчетов

a.  Цена Договора составляет ________________________ рублей и включает в себя все предусмотренные действующим законодательством налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи, в том числе налог на добавленную стоимость по ставке 18 % в размере ____________________ рублей, а также включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг в соответствии с условиями Договора, а именно:

- стоимость услуг, указанных в пункте1.1. настоящего Договора;

- все непредвиденные затраты, в том числе транспортные расходы, которые могут возникнуть до окончания действия Договора.

3.2. Оплата Исполнителю за оказанные услуги производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в кредитной организации, указанный в счете, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3.3. Днем оплаты услуг Исполнителю считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

3.4. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях Российской Федерации.

4. Порядок сдачи-приемки оказанных работ

4.1. Исполнитель за 3 (три) рабочих дня до завершения работ на Объектах предоставляет Заказчику письменное уведомление о завершении работ на Объектах и подписанную Исполнителем и подрядной организацией исполнительную документацию.

4.2. Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя уведомления о завершении работ на Объектах и подписанной Исполнителем и подрядной организацией исполнительной документации, направляет Исполнителю письменное уведомление о дате приемки рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту Объекта.

4.3. Ответственное лицо Исполнителя в срок, указанный в пункте 4.2. настоящего Договора, прибывает на Объекты для участия в приемке рабочей комиссии законченных работ по капитальному ремонту Объекта.

4.4. После завершения приемки рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту Объекта Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки рабочей комиссии законченных работ по капитальному ремонту Объекта Исполнителем направляет в адрес Заказчика Акт сдачи-приемки оказанных услуг и Счет (Счет-фактуру) за оказанные услуги.

4.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг либо подписывает указанный Акт и возвращает один экземпляр Исполнителю, либо составляет протокол разногласий к указанному Акту в случае несогласия с ним и направляет его Исполнителю.

4.6. В случае несогласия Исполнителя с протоколом разногласий, Стороны решают возникшие вопросы в порядке, установленном разделом 6 настоящего Договора.

5. Ответственность сторон

5.1. Меры ответственности Сторон определяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

5.2. В случае невыполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору в сроки, определенные Договором (в том числе не предоставления Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчику в сроки, предусмотренные пунктом 4.4. настоящего Договора, с просрочкой более чем на 10 (десять) календарных дней, в том числе не предоставления письменного уведомления о завершении работ на Объектах и (или) подписанной Исполнителем и подрядной организацией исполнительной документации Заказчику в сроки, предусмотренные пунктом 4.1. настоящего Договора, с просрочкой более чем на 10 (десять) календарных дней) Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплатить неустойку в размере 0,1 % (одной десятой процента) от цены Договора, предусмотренной в пунктом 3.1. настоящего Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплатить неустойку в размере 0,1 % (одной десятой процента) от цены Договора, предусмотренной в пункте 3.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4. В случае если Исполнитель осуществил приемку работ у подрядной организации, выполненных с нарушением требований проектно-сметной документации и (или) действующего законодательства Российской Федерации, либо работ, не соответствующих по объему и стоимости фактически выполненным, либо не соответствующих по объему и стоимости Договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах: капитальный ремонт скатных крыш в многоквартирных домах по адресам: Томская область, г. Асино, ул. 9 Мая, д. 60, Томская область, г. Асино, ул. 9 Мая, д. 62, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены Договора, предусмотренной в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.5. Исполнитель несёт ответственность за нарушение специалистами Исполнителя, занятыми на Объекте, требований по технике безопасности и охране труда, повлекших за собой травмы, увечья или случайную гибель людей

5.5. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения Договора.

6. Порядок разрешения споров.

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Томской области.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить доступными средствами.

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (пяти) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия таких обстоятельств.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен только по взаимному согласию Сторон. Все изменения и дополнения должны быть оформлены письменно, скреплены подписями и заверены печатями Сторон.

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8.4. Приложение к настоящему Договору является неотъемлемой частью его условий.

9. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:

Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

Почтовый адрес:

Томская область, г. Томск, пр. Кирова, д. 41

Адрес местонахождения:

Томская область, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 7, офис 108

р/с

к/с

в Филиале «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Томске

Генеральный директор фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

__________________//

М. П.

Исполнитель:

_____________________________________________________________________________

ИНН __________________________________

КПП _________________________________

ОГРН_________________________________

р/сч __________________________________

к/сч __________________________________

Почтовый адрес: _______________________

______________________________________

Адрес местонахождения: ________________

______________________________________

Генеральный директор

_________________/_____________/

М. П.

Подпишитесь на рассылку:


Россия
могучая держава!

Крыша дома моего
или как и чем накрыть Ваш дом

Крыши бывают разные
материалы и монтаж

   Архитектура


  • Водоснабжение и водоотвод
  • Электротехнические системы электропотребления
  • Водоснабжение и канализация
  • Дачи и коттеджи
  • Дизайн интерьера
  • Кондиционирование и вентиляция
  • Ландшафтный дизайн
  • Окна
  • Отопление
  • Строительные работы
  • Электротехнические работы
  • Решения на строительство
  • Подрядное строительство
  • Планировки
  • Транспортные схемы строительства

  • Проекты по теме:

    Томск
    Б
    В
    Г
    Г
    ГазетыГазопроводГазоснабжениеГазпромГарантииГенеральные планыГеодезия и картографияГеологияГидравликаГимназииГлобализацияГородские округаГородские поселенияГосударственная аккредитацияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственная пошлинаГосударственное администрированиеГосударственное потреблениеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные интересыГосударственные налогиГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные резервыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный кредитГосударственный сектор в экономикеГрадостроительный кодексГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГражданско-правовые договорыГрамматикаГрамотностьГрафикиГрузовой транспортГрупповые программы
    Д
    Д
    Дачи и коттеджиДекларацииДелопроизводствоДемократизацияДенежные расходыДенежные средстваДепартаментыДепозитыДеревняДетские домаДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность комитетовДеятельность медицинских организацийДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДипломные работыДипломыДистационное образование и курсыДисциплиныДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора возмездного оказания услугДоговора инвестированияДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора обслуживанияДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора продажиДоговора содержанияДоговора управленияДоговора участияДоговора-офертыДокладыДокументоведениеДокументыДолгосрочные целевые программы - постановленияДолевое строительствоДолевое участиеДома культурыДома творчестваДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
    Е
    Ж
    З
    И
    И
    Избирательные комиссииИзбирательные объединенияИзвещенияИздательские домаИздательстваИменные ценные бумагиИмпортИмущественное правоИмущественные договораИмущество - административные регламентыИмуществоИнвестиции в строительствеИнвестицииИнвестиционная деятельностьИнвестиционные паспорта и планыИнвестиционные программыИнвестиционный капиталИндивидуальное предпринимательствоИнженерияИнженерные системыИнновацииИнновационные проектыИнновационные технологииИнспекцииИнститутыИнструкцииИнструментальные и математические методыИнструментыИнтеллектуальная собственностьИнформативная рекламаИнформатизацияИнформационная безопасностьИнформационная культураИнформационное обеспечениеИнформационные бюллетениИнформационные технологииИнформацияИпотекаИскусствоИсполнение обязательствИспользованиеИсследованияИсторияИтоги
    К
    К
    КадастрыКалендарные планыКанализацияКапиталКлассные руководителиКодексы поведенияКоллективные договораКомитеты по градостоительствуКомитетыКоммерцияКоммерческие банкиКоммерческие организацииКоммунальное хозяйствоКоммунальные услугиКомпанииКомпенсационные выплатыКомпьютерная техника и расходные материалыКондиционирование и вентиляцияКонкуренцияКонкурсная документацияКонкурсыКонсолидированный бюджетКонспектыКонструкторское и технологическое проектированиеКонтактыКонтрактыКонтрольКонтрольные работыКонференцииКооперацияКоррекционная работаКотельное оборудованиеКотировочные комиссииКотировочные ценыКраеведениеКредитованиеКредитыКрестьянствоКровельные материалыКруглые столыКультураКультурные центрыКурсовые работы
    Л
    М
    Н
    О
    О
    ОбеспечениеОбзорыОблицовка и отделкаОборудованиеОбразовательные программыОбразцы документовОбращенияОбслуживаниеОбучениеОбщеобразовательные программыОбщественная палатаОбщественно-государственные объединенияОбщественностьОбщественные работыОбществознаниеОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОбязательства имущественного характераОграниченная ответственностьОздоровительные программыОзеленениеОлимпиадыОперативное управлениеОплата жильяОпределенияОпросыОрганизации контроляОрганизацииОрганизационная документацияОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганизация событий и праздниковОрганы местного самоуправленияОргтехникаОтветственностьОтветыОткрытые торгиОтношения собственностиОтраслиОтходы производстваОтчеты по практикеОтчетыОхрана порядкаОхрана природыОхрана труда в строительствеОхрана трудаОхранаОценка имуществаОценкиОценочная деятельность
    П
    П
    ПамяткиПартнерствоПатриотизмПедагогикаПедагогические программыПенсионное обеспечениеПенсионный фондПервенствоПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовестки дняПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПокупка бизнесаПолезные ископаемыеПолитикаПолицияПолное образованиеПоложенияПомощь детямПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПотребительский рынокПоэзияПояснительные запискиПрава и обязанности гражданПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПраво собственностиПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПрактика менеджментаПрактикаПрактические работыПредложенияПредписанияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПреподавательские составыПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПриговорыПрием в университетыПриказы министерства здравоохраненияПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении олимпиадПриказы о проведении экзаменовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении образовательных программ*Приказы об утверждении плановПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказы по школамПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПрогнозыПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы семинаровПрограммы сопровожденияПрограммыПрогрессПродажаПроектированиеПроектная деятельностьПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроекты самоуправленияПроектыПроизводственные объектыПроизводствоПроишествияПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПропагандаПросвещениеПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы в отношении объектов недвижимостиПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний комиссий по размещению запросов котировокПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы котировочных заявокПротоколы некоммерческих партнерствПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы проведения олимпиадПротоколы проведения торговПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколы союзов строителейПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофессиональное совершенствованиеПрофилактикаПрофсоюзыПроцессыПубличные офертыПубличные слушания
    Р
    С
    С
    СадоводствоСаморегулированиеСамоуправлениеСанитарная очисткаСантехникаСельские поселенияСельское хозяйствоСельскохозяйственное оборудованиеСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСистемы безопасностиСкорая медицинская помощьСлужбаСметная документацияСметы в строительствеСобственностьСобственный капиталСовместная деятельностьСоглашенияСоревнованияСотрудничествоСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное партнерствоСоциальное регулированиеСоциальное страхованиеСоциальные выплатыСоциальные пенсииСоциологические исследованияСоциологияСоюзы строителейСпортивное ориентированиеСпортивные клубыСпортивный туризмСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСредства производстваСтандартизацияСтандартыСтатистикаСтатьиСтихотворенияСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховая ответственностьСтраховое правоСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палатыСырье
    Т
    Ф
    Х
    Ц
    Ч
    Ш
    Ю
    Асино
    А
    Б
    В
    Г
    Д
    Е
    Ж
    З
    И
    К
    Л
    М
    Н
    П
    П
    ПатриотизмПедагогикаПедагогические программыПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПолицияПолное образованиеПоложенияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПравовые актыПравонарушенияПрактикаПредложенияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПриказы об утверждении образовательных программ*Приказы об утверждении положенийПриказыПрогнозыПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммыПрогрессПродажаПроектированиеПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные работыПроекты постановленийПроекты правилПроектыПроизводственные объектыПроизводствоПромышленность строительных материаловПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседанийПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколыПрофессиональное образованиеПрофилактикаПрофсоюзыПубличные слушания
    Р
    Т
    У
    Ф
    Ц
    Э
    Строительство
    Архивы:
    А АкведукиАрхитекторАрхитектураАрхитектура МосквыАрхитектурно-строительный факультетАрхитектурное проектированиеАсфальтирование ББассейныБетономешалкаБуровзрывные работы ВВодопроводВодоснабжение и водоотводВодостокВыдача планов на земельные участки ГГазопроводГенеральные планыГеоинформационные системы и технологииГидроизоляцияГородское строительство и хозяйство ДДачи и коттеджиДачные домаДвериДеревоДеревообработкаДеревянные домаДизайн интерьераДолевое строительствоДома из клееного брусаДома из оцилиндрованного бревнаДымоход ЖЖилплощадь ЗЗастройкаЗащита прав потребителейЗемлепользованиеЗемлеустройствоЗемляные работыЗвукоизоляция ИИмущественное правоИнвентаризация объектовИнвестиции в строительствеИнженерно-геологические изысканияИнженерные системыИнтерьер ККаминыКвадратный метрКирпичная кладкаКондиционирование и вентиляцияКоттеджные поселкиКровля ЛЛандшафтный дизайнЛенточный фундаментЛесопилка ММалоэтажное строительствоМногоквартирные домаМонтажМонтажникМусоропровод ННормативные материалы ООбследование зданийОбщая площадьОбъекты для ввода в эксплуатациюОкнаОтделочные материалы и работыОтоплениеОхрана труда в строительствеОцилиндрованное бревноОчистка естественных и стоковых вод ППервоочередные объектыПечьПодрядное строительствоПолимербетонПолы и покрытияПотолкиПроектная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроизводственная недвижимостьПромышленное и гражданское строительство РРемонтРемонт дорогРемонт жильяРемонт лифтовРемонт помещенийРемонтные работыРемонт жильяРеконструкцииРешения на строительство ССанитарные нормыСантехникаСметные нормативыСметыСоюзы строителейСтеныСтройматериалыСтроитель Строительнная: ТехникаБюджетыРаботыВыставкиКолледжиОрганизацииСтроительство жильяКвартир ТТеплоизоляцияТерриториальное планированиеТехническое обслуживание, ремонт и реконструкция зданийТраншеяТрубопровод УУправления капитального строительства ФФасадные работыФундамент ЧЧастный сектор ШШпатлевкаШпонШумоизоляция ЭЭкономика предприятий строительстваЭлектроинструментЭлектропроводкаЭлектротехнические работы
    Основные порталы (построено редакторами)

    Домашний очаг

    ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
    Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
    История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
    Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

    Справочная информация

    ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
    МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
    Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
    Положения: • Финансовые документы
    Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
    Регламенты
    Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
    Время: • Даты2015 год2016 год
    Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

    Техника

    АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

    Общество

    БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
    Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

    Образование и наука

    Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
    Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

    Мир

    Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
    Россия: • МоскваКавказ
    Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

    Бизнес и финансы

    Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
    Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
    СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

    Каталог авторов (частные аккаунты)

    Авто

    АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

    Бизнес

    Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

    Досуг

    ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

    Технологии

    Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

    Инфраструктура

    ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

    Наука

    ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

    Товары

    Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

    Услуги

    Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства