Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
КОНТРАКТ
«25» июля 2014 г. р. п. МАйский
Заказчик – бюджетополучатель:Администрация городского поселения «Рабочий поселок Майский» Советско-Гаванского муниципального района, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава с одной стороны, иОбщество с ограниченной ответственностью «Альбион», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующей на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом от 01.01.2001 г. № 44-ФЗ и Протоколом № -1 от 01.01.2001 года заседания единой районной комиссии по закупке товаров, работ, услуг для муниципальных нужди решением комиссии по контролю в сфере закупок Администрации Советско-Гаванского муниципального района от 01.01.2001 г. № 20, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ поремонту дороги по улицам Черемховская и Театральная расположенных на территории городского поселения «Рабочий поселок Майский» Советско-Гаванского района, именуемый в дальнейшем «объект» в соответствии с условиями настоящего контракта, в объемах, указанных в Локальных сметных расчетах (Приложение ), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта и в сроки, установленные настоящим контрактом (далее – работы).
1.2.Заказчик осуществляет надзор за выполнением работ на объекте через своего представителя - отдел по строительству Администрации муниципального района.
2. Участие Отдела по строительству Администрации муниципального района в осуществлении прав и выполнении обязанностей заказчика
2.1. Реализацию условий настоящего Контракта от имени Заказчика на Объекте осуществляет отдел по строительствуАдминистрации муниципального района (далее ОС) на основании положения об отделе.
2.2. ОС осуществляет следующие функции, связанные с последствиями его действий для Подрядчика:
а) надзор и контроль над ходом и качеством выполняемых Подрядчиком строительно – монтажных работ, соблюдением сроков их выполнения;
б) приемка выполненных строительно – монтажных работ
3.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
3.1. Сроки выполнения работ:
Работы должны быть выполнены в течение 15 календарных дней со дня заключения контракта с победителем торгов.
3.2. Датой окончания работ считать дату подписания акта приемки выполненных работ в полном объеме по настоящему контракту.
3.3. Сроки выполнения работ, предусмотренные контрактом, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
3.4. Подрядчик, по согласованию с Заказчиком, вправе досрочно выполнить работы.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена (стоимость) контракта, определена согласно последнего предложения, сделанного Подрядчиком в ходе проведения электронного аукциона и составляет:00(двести семнадцать тысяч)рублей 00 копеек, в том числе НДС в соответствии с действующим законодательством.
В случаи если Подрядчик находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с ч. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ не признается плательщиком налога на добавленную стоимость, стоимость контракта указанная в п.4.1 НДС не облагается.
4.2. Стоимость работы, определенная в п. 4.1. контракта, указана в текущих ценах, она учитывает полный комплекс работ, предусмотренных локальными сметными расчетами (Приложение к настоящему контракту), а также включает уплату налогов, сборов и всех прочих обязательных платежей, то есть является конечной и остается неизменной на протяжении всего срока выполнения контракта, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.3 настоящего контракта.
4.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта .
4.4. Оплата выполненных работ производится по безналичному расчету платежными поручениями Заказчика. Основанием для оплаты являются представление Подрядчиком Заказчику следующих необходимых документов:
- справки о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-3, подписанной Подрядчиком, представителем отдела по строительству Администрации муниципального района (ОС) и Заказчиком;
- акта приемки выполненных работ по форме КС-2, подписанного Подрядчиком, ОС и Заказчиком;
- счет-фактура, подписанная Подрядчиком.
Оплата производится с момента представления Заказчику вышеуказанных документов в течение 14 банковских дней месяца следующего за отчетным.
4.5. Валютой, используемой для расчетов с Подрядчиком, является валюта Российской Федерации (российский рубль).
4.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными в момент списания денежных средств со счета Заказчика.
4.7. Финансирование настоящего контракта осуществляется за счет средств бюджета г. п. «Рабочий поселок Майский» Советско-Гаванского муниципального района.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта и его приложениями, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков за счёт Подрядчика.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Назначить на объекте своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком подготавливает проекты актов о приемке выполненных работ для последующего подписания Сторонами, осуществляет надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям настоящего контракта и сметной документации. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.
5.2.2. На время проведения работ предоставить Подрядчику место подключения к источникам энергоснабжения, водоснабжения.
5.2.3. Принять выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.2.4. Оплатить принятые работы в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.2.5. Проверять ход выполнения работ по настоящему контракту на соответствие объемам работ согласноЛокальных сметных расчетов и Техническому заданию (Приложение , №2,) и сроков выполнения работ, согласно установленных п. 3.1. настоящего Контракта, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
5.2.6. Направлять Подрядчику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту.
5.2.7. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Подрядчика направить Подрядчику претензионное письмо с требование оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
5.2.8. Направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта, либо произвести оплату по Контракту в соответствии с п. 9.10 настоящего Контракта при неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 5 банковских дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме.
5.2.9. В течение 30 дней с даты фактического исполнения обязательства Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями либо произвести оплату по Контракту в соответствии с п.9.10 настоящего Контракта.
5.2.10. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена в соответствии с п.9.10 настоящего Контракта либо отсутствовала возможность для оплаты по Контракту всоответствии с п.9.10 настоящего Контракта.
5.2.11. В случае если окончание срока действия Контракта повлекло прекращение обязательств Сторон по Контракту, но при этом имеются основания, требовать от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту (в случае если оплата по Контракту не была произведена в соответствии с п.9.10 настоящего Контракта):
5.2.11.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.
5.2.11.2. При неоплате в установленный срок Подрядчиком неустойки не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки, указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта.
5.2.12. Заказчик обязан провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
5.2.13. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.3.2. Привлекать к выполнению работ, указанных в контракте, субподрядные организации.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Приступить к выполнению работ на объекте на следующий рабочий день с момента заключения настоящего контракта.
5.4.2. Выполнить все работы, предусмотренные по настоящему контракту в объеме, указанном в Локальных сметных расчетах (Приложение ), в сроки, установленные в п. 3.1 настоящего контракта.
5.4.3. Производить работы в полном соответствии с требованиями Федерального Закона -ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», строительными нормами и правилами, нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации к технике безопасности выполнения работ, в том числе:
ГОСТ 12.1.004-91 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
СНиП «Безопасность труда в строительстве. Часть Общие требования";
СНиП «Безопасность труда в строительстве. Часть Строительное производство»;
5.4.4.Поставить согласно Графику на объект необходимые материалы, оборудование, комплектующие изделия, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком, если это предусмотрено ремонтом.
5.4.5.Проинформировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации изложить предмет договора, стоимость по договору, сроки, наименование и юридический адрес субподрядчика.
5.4.6.Ответить перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему контракту привлеченными субподрядчиками.
5.4.7. Обеспечить во время проведения работ выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли.
5.4.8.Представлять и согласовывать у Заказчика стоимость выполненных работ с расшифровкой по статьям затрат, согласно утвержденных смет с одновременным представлением исполнительной документации (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, журналы работ, журналы на специальные работы, паспорта на материалы, и т. д.). Сроки представления отчетных документов для рассмотрения и подписания Заказчиком: акты приемки выполненных работ ф. КС-2 – не позднее 25 числа отчетного месяца, расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах и справку ф. КС-3 – не позднее 28 числа отчетного месяца.
5.4.9. Обеспечить качество выполнения работ и применяемых материалов в соответствии с техническими требованиями настоящего контракта и действующими СНиП, СанПиН и т. д. в сроки, установленные Заказчиком, устранить все дефекты, выявленные при производстве работ за счет собственных средств.
5.4.10. Передать Заказчику всю исполнительную документацию, необходимую для приемки работ, готовить и предъявлять скрытые работы и акты их освидетельствования с уведомлением Заказчика за двое суток до даты их приемки. Все изменения и исправления, сделанные до приемки работ, согласовывать с Заказчиком и вносить в чертежи.
5.4.11. Устранять замечания Заказчика в согласованные сторонами сроки.
5.4.12. В 3-х дневный срок после подписания акта об окончании работ на объекте в установленном законодательством порядке вывезти за пределы объекта принадлежащее ему оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы, а также строительный мусор.
5.4.13. Принять на себя обязательство выполнить работы по восстановлению благоустройства, нарушенного в результате проведения строительных работ на ремонтируемом объекте, с передачей восстановленного благоустройства Заказчику по акту не позднее 3-х дней после окончания работ.
5.4.14. Обеспечить охрану материалов, оборудования до завершения работ и приемки Заказчиком выполненных работ.
5.4.15. Освободить Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом в процессе выполнения работ Подрядчиком.
5.4.16. Предоставлять по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
6. Порядок сдачи и приемки работ
6.1. Подрядчик не менее чем за три рабочих дня до начала приёмки работ сообщает Заказчику о готовности к сдаче результата выполненных по Контракту работ и передает Заказчику два экземпляра исполнительной и отчетной документации, включающей:
- акты освидетельствования скрытых работ;
- документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность материалов, которые были применены в ходе выполнения работ по контракту;
- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
6.2. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.
6.3. Подрядчик в соответствии с требованиями настоящего контракта передает Заказчику выполненные работы.
6.4. Заказчик в течение 3 рабочих дней после окончания работ осуществляет приемку выполненных работ и, в случае установления полного соответствия выполненных работ требованиям настоящего контракта, подписывает двусторонний акт о приемке выполненных работ (формы № КС-2).
6.5. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) подписывается представителями Подрядчика и Заказчика с расшифровкой подписи, заверяется печатями Подрядчика и Заказчика. В случае если акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) подписан не уполномоченными лицами, отсутствует расшифровка подписей, отсутствуют печати Подрядчика и Заказчика, акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) считается неподписанным, а работы непринятыми.
6.6. В случае несоответствия результатов работы условиям настоящего контракта Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в течение двух рабочих дней, с момента выявления данного несоответствия.
6.7. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
7. Гарантийные ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение работ в соответствии со ст. 754 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.2. Срок предоставления гарантий качества выполненных работ составляет: на земляное полотно – не менее 48 месяцев, на дорожное покрытие – не менее 24 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.
Гарантия качества распространяется также на все материалы, оборудование, используемые Подрядчиком при выполнении работ, предусмотренных контрактом.
7.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, а в случае неявки Подрядчика - односторонним.
7.4. Подрядчик обязан устранить все недостатки и дефекты, которые возникнут во время гарантийного срока, своими средствами и за свой счет с переделкой работ на новые, отвечающие требованиям контракта. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
8. Обеспечение исполнения КОНТРАКТА
8.1. Условием заключения настоящего контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения контракта. Размер обеспечения контракта составляет 10 % от начальной (максимальной) цены контракта, что в рублевом эквиваленте составляет 21 700,0(двадцать одна тысяча семьсот) рублей00 копеек.
8.2. Способ обеспечения исполнения контракта выбирается Подрядчиком самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.
8.3. В случае если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта выбрана безотзывная банковская гарантия, Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригинал безотзывной банковской гарантии в течение пяти дней с момента заключения контракта.
8.4. Срок действия обеспечения исполнения контракта прекращается после выполнения Подрядчиком всех обязанностей по контракту и подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2).
8.5. Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 10 дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ.
8.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данной статье настоящего контракта.
Если Подрядчик не исполнит обязательство по замене обеспечения на иное (новое), Заказчик вправе предъявить требование к Подрядчику об уплате той суммы, которая была предусмотрена первоначальным обеспечением исполнения контракта в качестве штрафа.
9. Ответственность Сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере 1/300 действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
9.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа
в размере 2,5% от цены контракта указанной в п. 4.1. настоящего контракта.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по вине другой стороны, отсутствия вины Заказчика
9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик уплачиваетпени в размере 1/300 действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости контрактауказанной в п. 4.1. настоящего контракта, уменьшенной на стоимость фактически исполненных Подрядчиком обязательств. Окончательный размер пени рассчитывается в соответствии с порядком утвержденным Постановлением Правительства от 01.01.2001г № 000.
9.5.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 10% от цены контракта указанной в п. 4.1. настоящего контракта.
Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
9.6. В случае выявления недостатков выполненных работ по качеству Заказчик направляет Подрядчику претензию в течение двух дней с момента обнаружения недостатков с требованием безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный претензией.
9.7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена внешняя экспертиза. Расходы на внешнюю экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.
9.8. В случае нарушения сроков устранения недостатков качества выполненных работ, указанных в претензии, Подрядчик обязан уплатить Заказчикуштрафа в размере 10% от цены контракта указанной в п. 4.1. настоящего контракта.
9.9. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
9.10. Неустойка (пени, штраф), предусмотренная п.9.4,9.5 и п.9.8 настоящего контракта, взыскивается после выставления Заказчиком требованияПодрядчику путем оплаты Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней счета на сумму неустойки. В случае неоплаты Подрядчиком в установленный в настоящем пункте контракта срок счета на сумму неустойки, Заказчик производит взыскание неустойки при окончательном расчете с Подрядчиком по настоящему контракту путем уменьшения на сумму неустойки окончательного расчета.
9.11. При порче или уничтожении имущества, результатов работ, находящихся в ведении Подрядчика, произошедших не по вине Заказчика, Подрядчик, за свой счет компенсирует возникшие по его вине или вине третьих лиц убытки.
9.12. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
9.13. Во всем остальном, неурегулированном настоящим контрактом, стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон (форс-мажор).
10.2. Сторона, которая не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по контракту вследствие форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение одного дня в письменной форме и по факсу уведомить другую Сторону об этих обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту, а также о предполагаемом сроке их действия.
10.3. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие.
10.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.
10.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.
10.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого форс-мажорного события.
11. Порядок урегулирования споров
11.1. Стороны принимают все меры по урегулированию в досудебном порядке всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего контракту или в связи с ним, путем направления претензионных писем и обращений, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Хабаровского края, с обязательным соблюдением досудебного порядка урегулирования спора.
12. Порядок расторжениЯ КОНТРАКТА
12.1. Настоящий контракт может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- в судебном порядке;
- в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и ст.95 Федерального закона .
12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях:
12.2.1. При существенном нарушении условий контрактаПодрядчиком:
12.2.1.1. При срыве Подрядчиком срока исполнения контракта более чем на 10 (десять) календарных дней по независящим от Заказчика причинам.
12.2.1.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего контракта.
12.2.1.4. В случае установления факта предоставления Подрядчиком недостоверной банковской гарантии.
12.2.1.5. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
12.2.1.6. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
12.2.1.7. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
12.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления ЗаказчикомПодрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.5.Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контрактаПодрядчиком устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы при представлении им соответствующих документов. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
12.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.7. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.8. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
12.9. Подрядчик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего контракта.
12.10. Расторжение контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
В случае расторжения настоящего контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения контракта до момента его расторжения, а также объем работ, принятых Заказчиком.
12.11. Прекращение действия настоящего контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место до дня расторжения настоящего контракта.
13. ПРОЧИЕ условия
13.1. Изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
13.2. Стороны обязаны письменно известить друг друга об изменении своего юридического, почтового адреса, банковских реквизитов и прочего в 3-х дневный срок.
13.3. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13.4. Проживание работников Подрядчика на территории имущественных объектов Заказчика не предусмотрено. Заказчик на время выполнения работ помещения для проживания не предоставляет.
13.5. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, в том числе путем уступки прав, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.6. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
14. Приложения к КОНТРАКТУ
14.1. Приложение – Локальные сметные расчеты на выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия улицы Черемховской г. п. «Рабочий поселок Майский» Советско-Гаванского муниципального района
14.2 Приложение - Техническое задание.
15. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Муниципальный заказчик | Подрядчик |
Администрация городского поселения «Рабочий поселок Майский» Советско – Гаванский район, г. п. «Рабочий поселок Майский», ул. Электриков. д.13 р/с ГРКЦ ГУ ЦБ РФ Банк России Глава городского поселения «Рабочий поселок Майский» _____________________ «____»____________2014 года
| Общество с ограниченной ответственностью «Альбион» Хабаровский край, Ванинский р-н, р. п. Ванино, ул. Волжская, д. 9 , ИНН/ / Р/сч. Дальневосточный банк России» г. Хабаровск Генеральный директор _________________________ «___» __________________2014 года
|
Приложение к Контракту
от «__» ____________ 2014 года № __
Локальный сметный расчет
на ремонт дороги по улице Театральная расположенной на территории
городского поселения «Рабочий поселок Майский» Советско-Гаванского района
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. | Т/з осн. | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. | ||||||
Всего | В том числе | Всего | В том числе | |||||||||||||
Осн. З/п | Эк. Маш | З/пМех | Осн. З/п | Эк. Маш | З/пМех | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Раздел 1. Ремонт дороги | ||||||||||||||||
1 | ТЕРр68-13-1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную | 1000 м2 | 0,00525 | 966,58 | 966,58 | 5 | 5 | 93,57 | 0,49 | ||||||
3 | ТЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,024 | 739,21 | 191,42 | 547,79 | 79,52 | 18 | 5 | 13 | 2 | 18,37 | 0,44 | 4,65 | 0,11 |
4 | ТЕР4 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00625 | 4511,72 | 161,21 | 4350,51 | 630,56 | 28 | 1 | 27 | 4 | 15,61 | 0,1 | 36,88 | 0,23 |
4 | ТЕР7 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм | 1 км трубопровода | 0,025 | 32253,53 | 8072,45 | 23345,23 | 2672,39 | 806 | 202 | 584 | 67 | 588,8 | 14,72 | 164,96 | 4,12 |
5 | ТЕР3 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм | 100 м трубопровода | -0,25 | 292,47 | 88,78 | 63,33 | -73 | -22 | -16 | 5,76 | -1,44 | ||||
6 | ТЕР1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,022 | 1010,63 | 1010,63 | 22 | 22 | 101,78 | 2,24 | ||||||
7 | ТЕР4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,024 | 5221,26 | 297,93 | 4864,11 | 445,74 | 125 | 7 | 117 | 11 | 27,82 | 0,67 | 25,75 | 0,62 |
8 | ТСЦ | Щебень из гравия для строительных работ марка: Др.8, фракция 10-20 мм | м3 | 2,4 | 307,93 | 739 | ||||||||||
9 | ТЕРр68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | 0,0525 | 8120,58 | 1102,1 | 669,53 | 87,84 | 426 | 58 | 35 | 5 | 100,1 | 5,26 | 6,37 | 0,33 |
10 | ТЕР1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,00525 | 69559,1 | 561,13 | 3474,5 | 416,43 | 365 | 3 | 18 | 2 | 44,05 | 0,23 | 23,85 | 0,13 |
11 | ТЕР5 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,09125 | 5721,73 | 204,69 | 5517,04 | 799,64 | 522 | 19 | 503 | 73 | 19,81 | 1,81 | 46,76 | 4,27 |
12 | ТЕР1 | Планировка участка: механизированным способом | 100 м2 | 1,5 | 26,01 | 26,01 | 5,99 | 39 | 39 | 9 | 0,35 | 0,53 | ||||
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 3022 | 300 | 1320 | 173 | 24,52 | 10,34 | ||||||||||
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | 17239 | 3924 | 6970 | 2262 | 24,52 | 10,34 | ||||||||||
Накладные расходы | 4206 | |||||||||||||||
Сметная прибыль | 2783 | |||||||||||||||
Итоги по смете: | ||||||||||||||||
Благоустройство | 4127 | 6,19 | 0,44 | |||||||||||||
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 4685 | 1,91 | 4,5 | |||||||||||||
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 9495 | 14,72 | 4,12 | |||||||||||||
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | -759 | -1,44 | ||||||||||||||
Земляные работы, выполняемые ручным способом | 614 | 2,24 | ||||||||||||||
Автомобильные дороги | 5665 | 0,9 | 0,75 | |||||||||||||
Озеленение. Защитные лесонасаждения | 401 | 0,53 | ||||||||||||||
Итого | 24228 | 24,52 | 10,34 | |||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||
Материалы | 6345 | |||||||||||||||
Машины и механизмы | 6970 | |||||||||||||||
ФОТ | 6186 | |||||||||||||||
Накладные расходы | 4206 | |||||||||||||||
Сметная прибыль | 2783 | |||||||||||||||
Переход к 8-ой зоне ( ПЗ-О)*0,18 | 3103 | |||||||||||||||
Итого | 27331 | |||||||||||||||
Непредвиденные затраты 2% | 547 | |||||||||||||||
Итого с непредвиденными | 27878 | |||||||||||||||
НДС 18% | 5018 | |||||||||||||||
ВСЕГО по смете | 32896 | 24,52 | 10,34 |
Локальный сметный расчет
на ремонт дороги по улице Черемховская расположенной на территории
городского поселения «Рабочий поселок Майский» Советско-Гаванского района
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. | Т/з осн. | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. | ||||||
Всего | В том числе | Всего | В том числе | |||||||||||||
Осн. З/п | Эк. Маш | З/пМех | Осн. З/п | Эк. Маш | З/пМех | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Раздел 1. Ремонт дороги | ||||||||||||||||
1 | ТЕРр68-13-1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную | 1000 м2 | 0,03624 | 966,58 | 966,58 | 35 | 35 | 93,57 | 3,39 | ||||||
2 | ТЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,0725 | 739,21 | 191,42 | 547,79 | 79,52 | 54 | 14 | 40 | 6 | 18,37 | 1,33 | 4,65 | 0,34 |
3 | ТЕР4 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0187 | 2450,06 | 59,4 | 2390,66 | 508,01 | 46 | 1 | 45 | 9 | 5,75 | 0,11 | 26,03 | 0,49 |
4 | ТЕР0 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 400 мм | 1 км трубопровода | 0,035 | 57623,91 | 11746,04 | 39528,16 | 4533,83 | 2017 | 411 | 1383 | 159 | 856,75 | 29,99 | 277,64 | 9,72 |
5 | ТЕР4 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм | 100 м трубопровода | -0,35 | 679,09 | 88,78 | 63,33 | -238 | -31 | -22 | 5,76 | -2,02 | ||||
6 | ТЕР1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,013 | 1010,63 | 1010,63 | 13 | 13 | 101,78 | 1,32 | ||||||
7 | ТЕР4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,087 | 5221,26 | 297,93 | 4864,11 | 445,74 | 454 | 26 | 423 | 39 | 27,82 | 2,42 | 25,75 | 2,24 |
8 | ТСЦ | Щебень из гравия для строительных работ марка: Др.8, фракция 10-20 мм | м3 | 8,7 | 307,93 | 2679 | ||||||||||
9 | ТЕР1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,182 | 69559,1 | 561,13 | 3474,5 | 416,43 | 12660 | 102 | 632 | 76 | 44,05 | 8,02 | 23,85 | 4,34 |
10 | ТЕР5 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,206 | 5721,73 | 204,69 | 5517,04 | 799,64 | 1179 | 42 | 1137 | 165 | 19,81 | 4,08 | 46,76 | 9,63 |
11 | ТЕР1 | Планировка участка: механизированным способом | 100 м2 | 1,5 | 26,01 | 26,01 | 5,99 | 39 | 39 | 9 | 0,35 | 0,53 | ||||
Раздел 2. Колодцы | ||||||||||||||||
12 | ТЕР2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0405 | 1829,44 | 1829,44 | 74 | 74 | 177,1 | 7,17 | ||||||
13 | ТЕР6 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,08 | 25752,21 | 1541,37 | 2749,01 | 245,6 | 2060 | 123 | 220 | 20 | 128,34 | 10,27 | 14,36 | 1,15 |
14 | ТСЦ | Люки чугунные: легкий | шт. | 1 | 1065 | 1065 | ||||||||||
15 | ТЕР2 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0,02 | 1526,93 | 446,06 | 1080,87 | 114,62 | 31 | 9 | 22 | 2 | 35,43 | 0,71 | 8,99 | 0,18 |
16 | ТЕР5 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,085 | 1759,02 | 449,42 | 232,44 | 3,3 | 150 | 38 | 20 | 31,02 | 2,64 | 0,23 | 0,02 | |
17 | ТЕР2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0135 | 1109,98 | 1109,98 | 15 | 15 | 111,78 | 1,51 | ||||||
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 22333 | 872 | 3939 | 485 | 70,94 | 28,64 | ||||||||||
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | 112630 | 11406 | 20504 | 6344 | 70,94 | 28,64 | ||||||||||
Накладные расходы | 12070 | |||||||||||||||
Сметная прибыль | 7988 | |||||||||||||||
Итоги по смете: | ||||||||||||||||
Благоустройство | 1701 | 4,72 | 0,34 | |||||||||||||
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 10476 | 4,19 | 10,12 | |||||||||||||
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 38106 | 40,26 | 10,87 | |||||||||||||
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | -1469 | -2,02 | ||||||||||||||
Земляные работы, выполняемые ручным способом | 2841 | 10 | ||||||||||||||
Автомобильные дороги | 78522 | 10,44 | 6,58 | |||||||||||||
Озеленение. Защитные лесонасаждения | 401 | 0,53 | ||||||||||||||
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 378 | 0,71 | 0,18 | |||||||||||||
Полы | 1732 | 2,64 | 0,02 | |||||||||||||
Итого | 132688 | 70,94 | 28,64 | |||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||
Материалы | 80720 | |||||||||||||||
Машины и механизмы | 20504 | |||||||||||||||
ФОТ | 17750 | |||||||||||||||
Накладные расходы | 12070 | |||||||||||||||
Сметная прибыль | 7988 | |||||||||||||||
Переход к 8-ой зоне ( ПЗ-О)*0,18 | 20273 | |||||||||||||||
Итого | 152961 | |||||||||||||||
Непредвиденные затраты 2% | 3059 | |||||||||||||||
Итого с непредвиденными | 156020 | |||||||||||||||
НДС 18% | 28084 | |||||||||||||||
ВСЕГО по смете | 184104 | 70,94 | 28,64 |
Муниципальный заказчик | Подрядчик |
Администрация городского поселения «Рабочий поселок Майский» Глава городского поселения «Рабочий поселок Майский» _____________________ «____»____________2014 года
| Общество с ограниченной ответственностью «Альбион» Генеральный директор _________________________ «___» __________________2014 года
|
Приложение к Контракту
от «__» ____________ 2014 года № __
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту дороги по улицам Черемховская и Театральная расположенных на территории г. п. «Рабочий поселок Майский».
№ п/п | Наименование материала | Технические характеристики | Наименование производителя и наименование места происхождения материалоа |
1 | Горячая асфальтобетонная смесь | Асфальтобетонная смесь мелкозернистая, плотная, типа А., соответствует требованиям ГОСТ . Смесь однородная. Абсолютное значение отклонения содержания битума в смеси от проектного не превышает +0,5% по массе. | "Совгаванское ДРСУ" г. Советская Гавань. |
2 | Люк чугунный. | Люк чугунный соответствует требованиям ГОСТ 3634-99. Тип люка - легкий. Диаметр корпуса люка –770 мм. Высота корпуса люка –90 мм. Вес корпуса люка –35 кг. Диаметр крышки люка –675 мм. Толщина крышки люка –40 мм. Вес крышки люка –30 кг. Предельная нагрузка –3 т/с. | -механический завод "Стройэкс", г. Челябинск |
3 | Колодец железобетонный | Железобетонная плита днища и кольца соответствуют требованиям ГОСТа 8020-90 и изготовлены из высокопрочного бетона марки М200 с армированием арматурой высокого качества. Диаметр кольца 2000 мм, высота 900мм. Диаметр кольца горловины 700мм и высотой 100 мм. | Компания «Ассортимент ЖБИ», г. Хабаровск |
Муниципальный заказчик | Подрядчик |
Администрация городского поселения «Рабочий поселок Майский» Глава городского поселения «Рабочий поселок Майский» _____________________ «____»____________2014 года
| Общество с ограниченной ответственностью «Альбион» Генеральный директор _________________________ «___» __________________2014 года
|
