Контракт на выполнение работ по ремонту устройства фасада для нужд МДОУ д/с №18, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Яльгелево

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Контракт № _______

на выполнение работ по ремонту устройства фасада для нужд МДОУ д/с №18, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Яльгелево

г. Ломоносов «____» ________________ 2013г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №18 (МДОУ д/с №18), , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________ действующего на основании ______________, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1.  Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по ремонту устройства фасада для нужд МДОУ д/с №18, расположенного Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Яльгелево (далее – Объект).

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальной сметой Заказчика (Приложение к контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а также условием настоящего Контракта, определяющим цену работ и сроки их выполнения.

2. Срок выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ по настоящему Контракту в течение одного дня после передачи Объекта по акту. Акт передачи Объекта для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком, представителем технического надзора и Подрядчиком в течение одного дня с момента подписания контракта.

2.2. Срок (продолжительность работ) по Контракту – с момента заключения контракта до 22 августа 2013 г.

2.3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ.

2.4. Стороны вправе по взаимному соглашению в порядке статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации изменять сроки выполнения работ путем заключения дополнительного соглашения в следующих случаях:

- наступление обстоятельств непреодолимой силы.

3. СТОИМОСТЬ работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ по настоящему Контракту составляет ____________________ рублей (числом и прописью), в т. ч. НДС ____ % _______________________ рублей.

В случае если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения) расчеты за поставленные выполненные работы производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.

3.2. Объем выполняемых работ по настоящему Контракту определяется в соответствии с локальной сметой Заказчика (Приложение к контракту).

3.3. Авансирование работ по настоящему Контракту не предусмотрено.

3.4. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями в течение 30 банковских дней с момента подписания актов по форме КС-2, КС-3 подписанных Подрядчиком и Заказчиком.

В случае задержки поступления бюджетных ассигнований в муниципальный бюджет срок оплаты может быть продлен до зачисления данных средств.

3.5. Стоимость фактически выполненных работ по настоящему Контракту определяется на основании текущей стоимости строительно-монтажных работ и стоимости иных затрат, не относящихся к строительно-монтажным работам.

3.6. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется в ценах, указанных в локальной смете Заказчика (Приложение к контракту)

3.7. Оплата затрат, не относящихся к строительно-монтажным работам, принимается по фактической стоимости данных затрат, документально подтвержденных сведениями Подрядчика, но не выше стоимости, принятой в локальной смете Заказчика к Контракту (Приложение к контракту) с учетом коэффициента снижения.

3.8. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется, исходя из стоимости, определяемой в соответствии с пунктами 3.5. – 3.7. настоящего Контракта, но не более стоимости, указанной в п. 3.1 Контракта и в локальной смете Заказчика к Контракту (Приложение к контракту).

3.9. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технического задания или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Предоставить Подрядчику по акту Объект, указанный в п.1.1. настоящего Контракта в срок, указанный в п.2.1.

4.1.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.4. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

4.1.5. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Принять от Заказчика по акту подготовленный к ремонту Объект, указанный в п.1.1. настоящего Контракта в срок, указанный в п.2.1.

4.2.2. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.2.3. Вести работы по настоящему Контракту при наличии разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами.

4.2.4. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, сметной документации, строительными нормами и правилами, а также в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Поставщика:

-Федеральным законом «О техническом регулировании» № 000 – ФЗ от 01.01.2001г

-Правила охраны труда (СНиП от 01.01.2001 № «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования», одобренные Постановлением Госстроя Росси , Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти №38,17.09.2001,Официальное издание, Москва Госстрой России, ГУП ЦПП,2001год);

-СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 01.01.2001 г. № 84;

-Федеральный закон от №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями на 18.12.2006 года. («Российская газета»,№ 3,05.01.1995);

-Правила противопожарной безопасности (СНиП от 01.01.2001 № «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями №1),принятые Постановлением Минстроя России от 01.01.2001№ 18-7 и опубликованное официальное издание, Госстрой России-Москва, ГУП ЦПП,2002 год);

-распоряжение администрации СПб от 01.01.2001г. «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в СПб»

4.2.5. Своевременно вывозить с Объекта строительный мусор. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику копии договоров с перевозчиками и получателями строительных отходов или копию лицензии на перемещение (транспортировку), переработку, использование, обезвреживание, захоронение строительных отходов до начала выполнения работ, согласно графику производства работ.

4.2.6. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их разгрузку и складирование.

4.2.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие к ней участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку.

4.2.8. Выполнять все работы по обустройству и надлежащему содержанию Объекта, всех временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей.

4.2.9. Осуществлять по согласованию с Заказчиком временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения.

4.2.10. Обеспечивать надлежащую охрану Объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки Объекта.

4.2.11. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.

4.2.12. Гарантировать качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов, лицензий и других документов, удостоверяющих их качество и, по требованию Заказчика, представлять ему эти документы.

4.2.13. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.2.14. Согласовывать с представителем технического надзора порядок ведения работ на Объекте.

4.2.15. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и представителя технического надзора, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

4.2.16. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, не менее чем за 3 рабочих дня письменно извещая Заказчика и представителя технического надзора о времени освидетельствования скрытых работ.

Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, представителем технического надзора и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика и представителя технического надзора, внесенного в журнал производства работ.

4.2.17. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.2.18. Сдавать Объект (результаты выполненных работ) Заказчику на основании актов о приемке работ, передав ему при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.2.19. До сдачи Объекта в эксплуатацию в течение 3-х дней вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

4.2.20. Обеспечить соответствие Объекта условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 36 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию.

4.2.21. В случае если в течение гарантийного срока обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

4.2.22. Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.

4.2.23. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

4.2.24. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.

4.2.25. Подрядчик обязан за свой счет оплачивать расходы по потреблению электроэнергии и водоснабжению, образовавшихся в результате проведения работ на объекта

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. Требовать надлежащего выполнения условий настоящего Контракта.

4.4. Подрядчик имеет право:

4.4.1. Требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. По завершении всех работ по настоящему Контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.

5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, приступает к проверке и приемке результата выполненных работ.

5.3. Срок проведения проверки выполненных работ и подписания акта приема-передачи, выполненных работ устанавливается в течение 72 часов с момента предъявления выполненных работ Заказчику.

5.4. Сдача Объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется актом приемки выполненных работ, подписанным обеими Сторонами.

5.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт, (перечень дефектов) подтверждается третьей Стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

5.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков и несет ответственность за их повреждение.

5.7. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком и представителями технического надзора недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

5.8. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

5.9. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон будет назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком контракта или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

5.10. Датой сдачи Объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта приема-передачи выполненных работ Сторонами.

5.11. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи Объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного Сторонами или Заказчиком рекламационного акта.

6. Ответственность сторон

6.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

6.1.1. В случае если Подрядчик не является на подписание акта передачи Объекта, Подрядчик обязан выплатить неустойку в размере 10% от стоимости Контракта.

6.1.2. В случае если Подрядчик не приступил к исполнению настоящего Контракта в установленные сроки, либо выполняет работу с существенным нарушением промежуточных сроков более чем на 3 дня, равно как и в случае нарушения конечного срока выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 3 % от цены Контракта, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом соответствующего срока.

6.1.3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 3% от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

6.1.4. За задержку устранения дефектов в работах, обнаруженных в процессе производства работ и выявленных в процессе эксплуатации в течение действия гарантийного срока, определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 3% от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

6.1.5. В случае однократного нарушения Подрядчиком условий Контракта (4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.11, 4.2.16), Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке.

В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 1% от цены Контракта.

6.1.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение других обязательств, предусмотренных в настоящем Контракте, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 3% от стоимости работ по Контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.1.7. В случае если Подрядчик после заключения Контракта отказался от выполнения работ, предусмотренных Контрактом, он обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 10% от стоимости работ по Контракту.

6.2. При задержке предоставления Подрядчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2), невыполнении согласованного объема работ или предоставлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

6.3. Уплата пени (неустойки) за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика путем перечислением денежных средств на расчетный счет заказчика.

6.4. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

6.5. Указанные в настоящем пункте пени (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.6. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.7. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении на Объекте ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ.

6.8 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленных Контрактом сроков исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Гарантии качества 7.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

7.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Контракту работ или материалов не соответствует требованиям документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

7.3. Подрядчик обязан приступить к устранению недостатков в течение 14 дней с момента получения уведомления от Заказчика.

7.4. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их подрядчиком.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРеОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных обязательств, если это вызвано такими непредвиденными обстоятельствами, как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, распоряжение органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта, имевшие место его заключения.

8.2. При наступлении обстоятельств согласно пункту 8.1 Контракта и продолжительности действия таких обстоятельств на срок более 60 календарных дней стороны имеют право либо расторгнуть Контракт, либо отсрочить выполнение Контракта с составлением соответствующего письменного соглашения. Сроки выполнения Контракта будут в таком случае считаться вновь согласованными Сторонами.

9. Срок действия контракта и порядок его РАСТОРЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до « 31» декабря 2013 года, а в части оплаты до полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.2. Расторжение контракта возможно по соглашению сторон в порядке и на условиях установленных действующим законодательством.

9.3. Расторжение Контракта возможно в следующих случаях:

9.3.1. Подрядчик не явился на передачу Объекта по акту передачи в срок, указанный в п.2.1. и 4.2.1 настоящего Контракта.

9.3.2. Если Подрядчик в течение 3 календарных дней после срока, указанного в п.2.1. не приступил к выполнению работ.

9.3.3. Задержки Подрядчиком хода работ по его вине или когда срок окончания работ, установленный в Контракте, увеличивается более чем на 7 дней.

9.3.4. Отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми.

9.3.5. Неоднократного нарушения Подрядчиком п. 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.11 , 4.2.16 настоящего Контракта.

Под неоднократным нарушением понимается нарушение условий Контракта более двух раз в течение срока действия Контракта.

9.3.6. Отказа от устранения или неустранения допущенных Подрядчиком дефектов в выполненных работах в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказ в приемке выполненных работ, либо допущения не согласованных с Заказчиком отступлений от технических условий или нормативно-правовых актов, либо фактическое неисполнение предписаний Заказчика, изложенных в мотивированном отказе в приемке выполненных работ, в течение срока, определенного Заказчиком или снижения качества работ в результате нарушения Подрядчиком условий Контракта.

9.3.7. Привлечения Подрядчиком иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы;

9.3.8. Введение ограничений, налагаемых государственными органами, в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ.

9.3.9. Проведения ликвидации Подрядчика или принятия арбитражным судом решения о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства.

9.3.10. Приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9.4. Контракт считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении Контракта Сторонами.

10. Прочие условия

10.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт - Петербурга и Ленинградской области.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.3. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

10.4. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

10.5. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.6. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение –Локальная смета на выполнение работ по ремонту устройства фасада для нужд МДОУ д/с №18, расположенного Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Яльгелево.

10.7. Настоящий Контракт составлен в письменной форме на бумажном носителе в 3 экземплярах. Один экземпляр Контракта для Подрядчика, два экземпляра для Заказчика.

11. АДРЕСА (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ), БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик Подрядчик

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №18 Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Яльгелево, тел:8(8 Банковские реквизиты: Лицевой счет ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербурга, р/с ; Заведующий __________________// «_____»______________2013 года М. П.

Приложение

Локальная смета

на выполнение работ по ремонту устройства фасада для нужд МДОУ д/с №18, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Яльгелево

(заполняется по форме, идентичной форме «Приложение к части II Технические требования»)