Ведомость объемов работ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Ремонт электрощитовой Администрации Сальского района Ростовской области в г. Сальске по ул. Ленина, д. 22.
№ п/п	Наименование работ и затрат	ед. изм.	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб.
№1. Электромонтажные работы
1	2	3	4	5	6
Шкаф ввода №1
1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 1200х1000	1 шт.	1
2	Контактор на напряжение 6-10 кВ на ток до 400 А, устанавливаемый на конструкции на полу: Вакуумный	1 шт.	1
3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 400	1 шт.	1
4	Трансформатор тока напряжением, кВ, до: 10	1 шт.	3
5	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1
6	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 2	1 шт.	8
7	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до: 16	100 м	0,08
8	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до: 120	100 м	0,07
Шкаф ввода №2
9	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 1200х1000	1 шт.	1
10	Контактор на напряжение 6-10 кВ на ток до 400 А, устанавливаемый на конструкции на полу: Вакуумный	1 шт.	1
11	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 400	1 шт.	1
12	Трансформатор тока напряжением, кВ, до: 10	1 шт.	3
13	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1
14	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 2	1 шт.	8
15	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до: 16	100 м	0,08
16	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до: 120	100 м	0,07
№2. Материалы неучтенные ценником
1	3	4	5	6	7
Шкаф ввода №1
17	Корпусы щитов: щиты металлические пылевлагозащищенные (ВхШхГ мм): ЩРНМ-4 (800х650х250 мм)	шт.	1
18	Контакторы вакуумные низковольтные трехполюсные: квт-1,14-400	шт.	1
19	Выключатели автоматические трехфазные типа ВА57: ВА, 400А (с дистанционным управлением)	шт.	1
20	Трансформаторы тока на 0,66 кв: т 0,66 300/5 кл-0,5s	шт.	3
21	Счетчик электроэнергии тип "меркурий": меркурий-230 аrt1-03 трехфазный (7,5 А)	шт.	1
22	Колодки клемные: электротехническая	шт.	2
23	Изоляторы опорные: ИО 35-3,75 УХЛ2	шт.	8
24	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 95 мм2	1000 м	0,007
25	Наконечники кабельные медные луженные под опрессовку тм: № 95	шт.	15
26	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки кввгнг, с числом жил и сечением, мм2: 4х2,5	1000 м	0,004
27	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки кввгнг, с числом жил и сечением, мм2: 7х2,5	1000 м	0,004
Шкаф ввода № 2
28	Корпусы щитов: щиты металлические пылевлагозащищенные (ВхШхГ мм): ЩРНМ-4 (800х650х250 мм)	шт.	1
29	Контакторы вакуумные низковольтные трехполюсные: квт-1,14-400	шт.	1
30	Выключатели автоматические трехфазные типа ВА57: ВА, 400А (с дистанционным управлением)	шт.	1
31	Трансформаторы тока на 0,66 кв: т 0,66 300/5 кл-0,5s	шт.	3
32	Счетчик электроэнергии тип "меркурий": меркурий-230 аrt1-03 трехфазный (7,5 А)	шт.	1
33	Колодки клемные: электротехническая	шт.	2
34	Изоляторы опорные: ИО 35-3,75 УХЛ2	шт.	8
35	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 95 мм2	1000 м	0,007
36	Наконечники кабельные медные луженные под опрессовку тм: № 95	шт.	15
37	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки кввгнг, с числом жил и сечением, мм2: 4х2,5	1000 м	0,004
38	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки кввгнг, с числом жил и сечением, мм2: 7х2,5	1000 м	0,004
Итого:
НДС
ВСЕГО

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

на ремонт электрощитовой Администрации Сальского района

Ростовской области в г. Сальске по ул. Ленина, д. 22

г. Сальск «__» _____________ 2010 г.

Администрация Сальского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава муниципального образования «Сальский район», с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», определенный по результатам открытого аукциона в электронной форме, проведенного комиссией по размещению заказа Администрации Сальского района (протокол № ___ от «____»__________2010 г.) в лице ______________________, действующего на основании ________________, с другой стороны (далее по тексту – Стороны), заключили настоящий контракт о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту электрощитовой Администрации Сальского района Ростовской области в г. Сальске по ул. Ленина, д. 22 далее по тексту – «Объект», в объеме, согласно утвержденной сметной документации, и сроки, определенные по результатам открытого аукциона в электронной форме, сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в размере и на условиях, установленных настоящим контрактом.

1.2. Работы по настоящему контракту должны быть начаты в срок не позднее дня, следующего за днем подписания настоящего контракта и завершены в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения контракта.

Подрядчик несет персональную ответственность за нарушение сроков выполнения работ.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ по настоящему контракту составляет ___________________(сумма прописью)рублей.

БК _______________________________

2.2. Стоимость работ по настоящему контракту является фиксированной на весь срок действия контракта и пересмотру не подлежит.

2.3.Заказчик выплачивает Подрядчику аванс единовременно в размере 30 процентов от цены контракта на текущий финансовый год в течение 2 рабочих дней с момента поступления бюджетных средств на расчетный счет Заказчика.

2.4. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета. Форма оплаты – безналичный расчет.

2.5. Окончательный расчет по контракту осуществляется Заказчиком после подписания акта приема-передачи выполненных работ, при наличии надлежаще оформленных документов: счета на оплату, акта приема - передачи выполненных работ, не позднее 3-х дней после зачисления бюджетных ассигнований на счет Заказчика и не позднее 10 дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.

2.6. Цена работ по настоящему контракту включает в себя стоимость материалов, необходимых для выполнения работ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.Права и обязанности Подрядчика:

3.1.1 Подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить все работы, указанные в п. 1.1. и приложении № 1 к настоящему контракту, в объеме и в сроки –Приложение , предусмотренные настоящим контрактом и сдать объект Заказчику в установленный срок по акту приема-передачи.

3.1.2 Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

3.1.3 Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указа­ний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняе­мой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.1.4 Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по контракту третьих лиц с письменного разрешения Заказчика. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за ненадлежащее выполнение работ по настоящему контракту его субподрядчиками в случае их привлечения.

3.1.5. При выполнении работ по настоящему контракту Подрядчик не вправе изменять в одностороннем порядке сроки выполнения работ в сторону продления их выполнения.

3.1.6. Подрядчик обязан выполнить в полном объеме и в установленные сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

3.1.7. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

3.1.8. Подрядчик имеет право самостоятельно организовывать производство работ в соответствии со сроками, указанными настоящим контрактом.

3.1.9. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения работ является обязанностью Подрядчика.

3.1.10. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, комплектующих и конструкций, применяемых им для строительства, будет соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

3.1.11. Подрядчик обязан проинформировать Заказчика за три дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций, скрытых работ. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций, актов освидетельствования скрытых работ и актов приемки.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

3.1.12. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.1.13. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта и приложениями к нему;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и правилами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ.

3.1.14. Срок гарантии выполненных работ устанавливается 3 года с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения их со стороны третьих лиц.

3.1.15. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

3.1.16. Подрядчик обязан обеспечить выполнение в месте осуществления работ по настоящему контракту необходимых мероприятий по технике безопасности.

3.1.17. Подрядчик за свой счет устраняет повреждения, возникшие при выполнении им работ, и компенсирует все возникшие в связи с этим у Заказчика убытки.

3.2 Права и обязанности Заказчика:

3.2.1 Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном на­стоящим контрактом.

3.2.2 Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим контрактом.

3.2.3 Заказчик вправе во всякое время осуществлять контроль выполненных подрядчиком объемов работ, не вмешиваясь в его деятельность.

3.2.4 Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков.

3.2.5 Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования Заказчик вправе отказаться от настоящего контракта либо устранить не­достатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отне­сением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.2.6. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора отступления от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан в разумный срок заявить об этом Подрядчику.

3.2.7. Заказчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

3.2.8. В случае если Подрядчик отказывается исправлять дефекты, выявленные Заказчиком, Заказчик имеет право:

- не оплачивать выполненные работы;

- предъявлять Подрядчику штрафные санкции в сумме, необходимой для исправления выявленных дефектов.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех работ, предусмотренных настоящим контрактом.

4.2. Подрядчик письменно подтверждает, что им выполнены все взятые на себя обязательства по данному контракту, что подтверждает акт приемки выполненных работ. Акт приемки выполненных работ должен включать в себя следующие пункты:

- ссылку на настоящий контракт, дату и место подписания акта;

- место выполнения работ;

- наименование выполненных работ;

- указание недоделок или отсутствие таковых;

- фамилии и подписи уполномоченных представителей сторон.

Подрядчик после оформления приемки результата работ Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обстоятельств, предусмотренных настоящим контрактом, которые остались невыполненными. Заказчик может принять результат работ с недоделками, в этом случае к акту прилагается перечень недоделок и Заказчик имеет право вычесть сумму, необходимую для устранения недоделок, из стоимости оплаты по контракту.

4.3.Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или от­казаться от исполнения контракта. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ.

4.4. Акт приемки-сдачи выполненных работ подписывается обеими сторонами. При отказе от подписа­ния акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа из­лагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Заказчик обязан приступить к выполнению работ не позднее дня, следующего за днем заключения настоящего контракта.

5.2. Срок сдачи выполненных работ - не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания муниципального контракта.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.1 Сторона, не выполнившая свои обязательства по настоящему контракту, обязана возместить другой стороне причиненные та­ким нарушением убытки.

6.2 Подрядчик несет ответственность за объем, качество выполненных работ и сроки их выполнения, и в случае нарушения условий контракта обязан возместить Заказчику все при­чиненные последнему убытки.

6.3 В случаях когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяю­щими использовать объект по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

6.4. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвоз­мездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику убытков, причиненных просрочкой исполнения обязательств.

6.5 Если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки резуль­тата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются не­ устранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.6 Подрядчик оплачивает штраф за срыв сроков выполнения работ в размере 1% от стоимости контракта за каждый день просрочки.

6.7 Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет Подрядчик.

6.8 Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной рабо­ты до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если неисполнение явилось следствием при­родных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагопри­ятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.2 Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту при наличии вины только в случаях, предусмотренных за­коном или настоящим контрактом.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1 Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2010г., но в любом случае до полного исполнения сторонами всех принятых на себя по настоящему контракту обязательств.

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Заказчик вправе потребовать расторжения контракта от Подрядчика в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания выполнения работ, установленный в контракте, увеличивается более чем на десять дней;

- нарушения Подрядчиком условий контракта, ведущего к снижению качества работ, предусмотренных действующим законодательством и правилами;

- отказа Подрядчика исправлять обоснованные недоделки или некачественно сделанные работы.

В этом случае Подрядчик возмещает все возникшие в связи с этим убытки и передает незавершенный результат работ Заказчику по акту.

9.2. При расторжении контракта по соглашению сторон незавершенный результат работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разре­шаться путем переговоров.

10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством в Арбитражном суде Ростовской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководст­вуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2 Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при усло­вии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномочен­ными на то представителями сторон.

11.3 Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообще­ния будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказ­ным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. Дейст­вительны личная, факсовая и электронно-цифровая подписи.

11.4 Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридиче­скую силу.

12.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Заказчик»	«Подрядчик»
Администрация Сальского района 347630; Бюджетный счет в УФК по Ростовской области л/сч в Отделении по Сальскому району УФК по Ростовской области ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области Глава Сальского района ______________________ М. П.	___________________________/_____________/

Приложение

к муниципальному контракту

от «____»______2010г. №____

График производства работ

№ п/п	Наименование объекта, вид работ	Еди­ница измере-ния	Объем работ	Стоимость (рублей)	Выполнение (по дням)
	ИТОГО

Глава Сальского района ______________________ М. П.

Подрядчик: _______________________ Ф. И.О