Спецификация закупаемых товаров.
№ | Наименование товара | Ед. Изм | Кол-во |
Для анализатора - тромбоэластометра ROTEM Delta | |||
1 | Оптимизированный стартовый реагент star-TEM(10тестов/фл), наб/10фл.503-01 | упак | 1 |
2 | Оптимизированный активатор внутреннего пути in-TEM(10тестов/фл), наб/10фл.503-02 | упак | 1 |
3 | Оптимизированный активатор внншнего пути iex-TEM(10тестов/фл), наб/10фл. 503-03 | упак | 1 |
4 | Реагент подтверждающий гиперфибринолиз ар-ТЕМ,(5тестов/фл), наб/10фл. 503-04 | упак | 1 |
5 | Дифференциал фибриногена и тромбоцитов fib-TEM (5тестов/фл), наб./10фл. 503-06 | упак | 1 |
6 | Дифференциал гепарина и аналогичных и антикоагулянтов fib-TEM her-TEM,(7тестов/фл) наб/10фл. 503-09 | упак | 1 |
7 | Измерительные диспосистемы Measuring Cup&Pin Pro(Cup&Pin, 10x20),уп./200шт. 200011 | упак | 1 |
8 | Наконечники eline 10-320мкл,10х96,уп/960шт. 400041 | упак | 1 |
9 | КонтрольROTROL N(нормал),измеренный4теста/фл, уп/5фл-1мл 503-24 | упак | 1 |
Для микробиологических исследований | |||
10 | Антитела Плателия Аспергилиус, 96 тестов, производства Bio-Rad Франция | шт | 4 |
11 | Агар Уриселект 500 г, производства Bio-Rad Франция | шт | 3 |
12 | Агар Плоскирева (сальмонел-шегела), 500г, производства Bio-Rad Франция | шт | 7 |
13 | Агар основа кровяного агара с налидиксовой, 500г, производства Bio-Rad Франция | шт | 3 |
14 | Агар желчь-эскулин-азидный 500г, производства Bio-Rad Франция | шт | 1 |
15 | Агар колумбийский 500г, производства Bio-Rad Франция | шт | 2 |
16 | Агар сабуро с хлорнамфениколом 500г, производства Bio-Rad Франция | шт | 1 |
17 | Агар Чапман манито-солевой 500г, производства Bio-Rad Франция | шт | 1 |
18 | Агар Мюллера-Хинтона 500г, производства Bio-Rad Франция | шт | 1 |
19 | Агар Колумбийский с кровью барана, 20 чашек х 90мм, производства Bio-Rad Франция | шт | 18 |
Примечание: В соответствии с законодательством РФ (ФЗ-№94) в открытом аукционе, проводимом в электронной форме, не предусмотрена замена закупаемого товара эквивалентом.
Проект контракта (см. ниже)
КОНТРАКТ № ____
«____»_______________2010г г. Ростов-на-Дону
Государственное учреждение здравоохранения Областной консультативно-диагностический центр, . Ф., действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующее на основании ______________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий контракт о следующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Настоящий контракт составлен на основании протокола № _______ от «____»_________2010г.
1.2. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика Расходные материалы для КДЛК (далее по тексту Товар) и относящиеся к нему документы: сертификаты изготовителя (для продукции, подлежащей обязательной сертификации), гарантийные документы, инструкции по использованию на русском языке.
1.3. Поставка Товара по настоящему контракту выполняется в соответствии с согласованной сторонами спецификацией, прилагаемой к контракту (Приложение ) и являющейся его неотъемлемой частью.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Поставить товар в количестве и ассортименте в соответствии со спецификацией;
2.1.2. Поставить товар надлежащего качества, соответствующего нормативным требованиям, предоставить Заказчику сертификаты изготовителя (на продукцию, требующую обязательной сертификации) на товар и возможность осуществить проверку качества и количества товара при его приемке;
2.1.3. Безвозмездно устранить выявленные недостатки Товара или осуществить его соответствующую замену в течение трех дней с момента обнаружения таких недостатков;
2.1.4. Передать Заказчику товар свободным от прав третьих лиц.
2.1.5. Своевременно информировать Заказчика о фальсифицированном или забракованном товаре.
2.1.6. В случае поставки товара, который в последствии признается фальсифицированным или забракованным, вышеуказанный товар подлежит уничтожению собственником товара в полном объеме, на основании: приказа МЗ № 000 от 15.12.02г., писем Департамента Государственного контроля лекарственных средств и медицинской техники.
2.1.7. Суммы, уплаченные Заказчиком за вышеуказанный товар, в том числе затраты, связанные с подтверждением факта фальсификации и затраты, связанные с последующим уничтожением, подлежат полному возмещению Поставщиком Заказчику на основании представленных документов. По согласованию с Поставщиком Заказчик может произвести возврат забракованной части товара, кроме фальсифицированного, для последующего его уничтожения Поставщиком в установленном порядке. Возврат забракованного товара производится не позднее 10 дней после получения информации.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно передать Поставщику заявку на поставку Товара;
2.2.2.Своевременно сообщать Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе его приемке и использовании;
2.2.3. Принять товар и осуществить проверку количества и качества товара при его получении;
2.2.4. Обеспечивать своевременную оплату в соответствии с условиями настоящего контракта;
2.2.5. Вносить изменения и дополнения в настоящий контракт по согласованию с Поставщиком.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая сумма настоящего контракта составляет: __________________________(прописью) руб.
3.2. Заказчик осуществляет оплату за Товар по факту поставки в течение 45-ти дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.3. Цена за Товар, поставляемый по настоящему контракту включает стоимость упаковки, маркировки, доставки по адресу Заказчика: г. Ростов-на-Дону, , склад-аптека, стоимость погрузо-разгрузочных работ, подъема на этаж, все налоги, сборы и обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате в связи с исполнением контракта.
3.4. Сумма контракта и цена за Товар остается неизменной до полного исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему контракту за исключением случая, когда цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества Товара и иных условий исполнения контракта.
4. КОЛИЧЕСТВО, СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Поставщик обязан поставлять Товар мелкими партиями в течение 3-х рабочих дней с момента получения письменной количественной заявки Заказчика в период с момента заключения контракта до 30.06.2010г.
4.2. Поставщик формирует партии товара исходя из условий настоящего контракта и заявок Заказчика. Заявка может быть передана Поставщику письменно, по телефону, факсимильной связью, электронной почтой и считается принятой Поставщиком в день получения.
4.3. Датой поставки товара считается дата фактической передачи товара Заказчику.
4.4. Передача товара осуществляется на основании: спецификации, счета фактуры и накладной, подписываемой Поставщиком, с одной стороны и Заказчиком, с другой стороны.
4.5. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком:
- по качеству - в соответствии с сертификатами качества (на продукцию, требующую обязательную сертификацию) ТУ, ТО, ГОСТов и т. д.;
- по количеству – согласно количеству, указанному в спецификации к настоящему контракту, накладной и счету фактуре.
4.6.В случае несоответствия товара по количеству и качеству Заказчик обязан уведомить Поставщика телеграммой с обратным уведомлением о вызове представителя Поставщика в трехдневный срок. Поставщик обязан произвести необходимую замену и допоставку без дополнительной оплаты в пределах договорной цены.
4.7. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента фактической передачи товара Заказчику.
4.8. Прием товара осуществляется в соответствии с инструкциями «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 года №П-7 и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 года №П-6 от 01.01.01 года».
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА, УПАКОВКА
5.1. Поставщик гарантирует, что качество Товара полностью соответствует условиям настоящего контракта. Товар поставляется в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, технической документацией, инструкцией на русском языке. Товар, поставляемые по настоящему контракту, должен быть упакован в упаковку производителя, обеспечивающую ее сохранность при перевозке и хранении.
5.2. Срок годности на поставляемый Товар составляет должен быть не менее 70% срока годности, указанного на упаковке производителя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1% от цены непоставленного или ненадлежащим образом поставленного Товара. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, постановления Правительства, принятые после подписания контракта, действия преступных элементов при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий настоящего контракта. В таком случае срок выполнения контрактных обязательств будет продлен на время указанных обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои контрактные обязательства по причине форс-мажорных обстоятельств, незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении действия указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права на освобождение от контрактных обязательств по причине указанных обстоятельств.
7.3. Стороны могут быть освобождены от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательства по настоящему контракту, если докажут, что оно было вызвано препятствием вне их контроля и возникло после заключения настоящего контракта.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, могущие возникнуть из (или касающиеся) настоящего контракта, были урегулированы путем обсуждения или обоюдного согласия. В случае если стороны не достигнут согласия по изложенным вопросам путем взаимных консультаций, то они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.
8.2. Настоящий контракт считается заключенным со дня подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения обеими сторонами всех своих обязательств.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
8.4. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.5. Настоящий контракт вместе с приложениями содержит _____ лист__.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ЗАКАЗЧИК»: Государственное учреждение здравоохранения Областной консультативно-диагностический центр г. Ростов-на-Дону, КПП Главный врач: ___________// | «ПОСТАВЩИК»: ____________________/________________/ (подпись) мп «___»_______2010г. |
Приложение
Спецификация к контракту № ________________ от ___________________
№ | Наименование/производитель | Единица измерения | Цена за ед. (руб.) | Количество | Сумма (руб.) |
1 |
Сумма: ______________________ (прописью) руб.
«ЗАКАЗЧИК»: Главный врач: ___________// мп «___»_______2010г. | «ПОСТАВЩИК»: ____________________/________________/ (подпись) мп «___»_______2010г. |
