УтверждаюДиректор филиала РТРС «Белгородский ОРТПЦ» _________________ |
«____» ________2011 г. № 01-44/_________
Котировочная документация
Запрос котировок цен на право заключить договор
Предмет договора:
«Текущий ремонт нежилого здания (дизельной котельной) РРС «Волоконовка» структурного подразделения филиала РТРС «Белгородский ОРТПЦ»»
Извещение о проведении запроса котировок
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», расположенный , ,
Адрес электронной почты
Ответственное лицо: инженер АХО, , предусматривает провести работы по текущему ремонту нежилого здания (дизельной котельной) РРС «Волоконовка» структурного подразделения филиала РТРС «Белгородский ОРТПЦ»», расположенного по адресу: Белгородская область, п. Волоконовка.
Официальный сайт, на котором размещена извещение – www. belgorod. rtrn. ru
Порядок предоставления котировочной документации – котировочная документация может быть получена всеми заинтересованными участниками размещения заказа с момента официального опубликования настоящего Извещения и до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок на основании письменного заявления, поданного Заказчику.
Источник финансирования – собственные средства.
Условия выполнения работ – Для выполнения работ применить сертифицированное оборудование и материалы высокого качества, экологически чистые, согласованные с Заказчиком. Производство работ согласно строительных норм и правил.
Общие требования к выполнению текущего ремонта, согласно локального сметного расчета (Приложение № 3).
Срок выполнения работ - 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения договора.
Максимальная цена договора на указанных условиях – четыреста четырнадцать тысяч девятьсот сорок) руб. 76 коп, в указанную цену включены все затрата связанные с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг), в том числе налоги и другие обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с поставкой данных товаров (выполнением данных работ, оказанием данных услуг).
Условия оплаты: Безналичный расчет. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 30% аванса, 70% окончательный расчет в течение 10 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
Договор с победителем подписывается по истечению 7 (семи) рабочих дней со дня подписания и передачи победителю протокола оценки котировочных заявок.
Передача одного экземпляра протокола и проекта договора победителю в течение 2- х рабочих дней со дня подписания протокола.
В случае Вашего согласия принять участие в оказании указанных услуг просим представить котировочную заявку (Приложение № 1) г. Белгород, ул. , в срок до 10 ч. 00 мин время Московское «30» марта 2011 года, (кроме выходных).
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе - вскрытие конвертов с котировочными заявками будет осуществлено в 10 часов 00 минут местного времени «30» марта 2011 года по адресу: , административное здание, комната № 9
Цена выполняемых работ должна быть указана в российских рублях с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
Участник размещения заказа должен заполнить и представить заявку на участие в запросе котировок (по форме, приведенной в приложении к настоящей котировочной документации), приложив к заявке нижеследующие документы:
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте belgorod. rtrn. ru извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте belgorod. rtrn. ru извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте belgorod. rtrn. ru извещения о проведении открытого конкурса; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа; копию свидетельства о вступление в саморегулирующую организацию на право осуществления деятельности, составляющей предмет договора; Справка о системе налогооблажения.Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление Поставщиком цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложение:
Форма котировочной заявки (Приложение № 1)
Проект договора (Приложение № 2)
Локальный сметный расчет (Приложение № 3)
Дефектный акт (Приложение № 4)
Приложение № 1
Образец
на бланке организации
Исх. № ____ дата______
Котировочная заявка
Дата:__________________________.
Кому: »
Заявитель: ______________________________________________________________________
(наименование организации)
расположенный по адресу: _______________________________________________________
телефон: __________________________ телефакс: _____________________
зарегистрированный в: __________________________________________________
(место регистрации)
ИНН ___________________________________________________________________
КПП __________________________________________________________________
банковские реквизиты: __________________________________________________
(наименование банка)
БИК ______________ ОГРН___________________________
в лице__________________________________________________
(должность, Ф. И.О.)
1. Изучив запрос котировок цен №____ от __________на право заключения договора по ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты
_______________________________________________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)
в лице, ________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф. И.О.)
действующего на основании _______________________, сообщает о согласии участвовать в запросе котировок цен на установленных условиях и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить работы предусмотренные запросом котировок в соответствии с установленными требованиями по цене _____________________ руб., ___________________ (вставить общую цену заявки цифрами и прописью).
Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) ________________
Цены на выполнение работ указаны с учетом затрат на производство работ, стоимость оборудования и доставки материала до места выполнения работ, гарантийное обслуживание, уплату налогов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, в том числе НДС.
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить работы
________________________________________________________________________
в соответствии с условиями, определенными запросом котировки цены, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей. К нашей заявке прикладываем смету расчета проведения работ.
До подготовки и оформления официального договора настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении договора будут выполнять роль обязательного договора между нами.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложение:
1) выписка из государственного реестра об участнике размещения заказа либо нотариально заверенная копия такой выписки, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации заявителя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
2) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку на участие в конкурсе, действовать от имени участника размещения заказа (приказ о назначении на должность, доверенность и т. п.);
3) заверенная участником размещения заказа копия свидетельства выданной саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденным приказом Министра регионального развития Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. N 274.
(подпись, печать) | (должность) |
Приложение № 2
Договор №________________
г. Белгород «____»_______2011 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», «Белгородский ОРТПЦ» Моисеева Сергея Петровича, действующего на основании Положения о филиале и Доверенности № ДТ-08/466 от 01.01.2001 г., и __________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ от 01.01.2001 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения запроса котировок протокол № _________________________________________________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора.
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы текущему ремонту нежилого здания (дизельной котельной) РРС «Волоконовка» структурного подразделения филиала РТРС «Белгородский ОРТПЦ»», расположенного по адресу: Белгородская область, п. Волоконовка, в объеме, установленном в Сметной документации (Приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. В случае, если это предусмотрено конкурсной документацией, в ходе исполнения настоящего Договора объемы работ (услуг), предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, могут быть изменены заказчиком по согласованию с Подрядчиком (Исполнителем), но не более чем на десять процентов в случаях:
1.2.1. Изменения потребности в работах (услугах), на оказание (исполнение) которых заключен настоящий Договор.
1.2.2. Выявления потребности в дополнительном объеме работ (услуг), не предусмотренных настоящим Договором, но связанных с работами (услугами), предусмотренными настоящим Договором.
Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов.
2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет __________________________________________________________________________________
2.2. Общая стоимость работ включает в себя все затраты, налоги и сборы, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Договора.
2.3. При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом.
2.4. Заказчик производит авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости работ, предусмотренной в п. 2.1 Договора, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Договора на основании выставленного Подрядчиком счета.
2.5. Заказчик осуществляет окончательный расчет с Подрядчиком путем безналичного расчета за счет собственных средств на основании надлежаще оформленного акта сдачи-приемки работ, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты выставленного Исполнителем счета.
Статья 3. Сроки выполнения работ.
3.1. Срок выполнения работ: 30 (тридцать) календарных дней, в соответствии с Календарным планом (Приложение 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).
3.2. Подрядчик вправе выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Договором порядке досрочно.
Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ.
4.1. После завершения работ, предусмотренных Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в соответствии с Календарным планом выполнения работ.
4.2. Не позднее дня уведомления, указанного в п. 4.1 Договора, Подрядчик предоставляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Календарным планом, и акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах, счет-фактуру, акт на производство скрытых работ, сертификаты качества и соответствия на применяемые строительные материалы, копии документов на вывоз строительного мусора, исполнительные схемы, сертификат пожарной безопасности на применяемые строительные материалы
4.3. В течение 5 (пяти) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.2 Договора, Заказчик рассматривает результаты выполненных работ по настоящему Договору на предмет их соответствия требованиям, изложенных в настоящем Договоре и Задании на выполнение работ, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах либо запрос о предоставлении разъяснений результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. Подрядчик обязуется в согласованный срок принять меры к устранению указанных недостатков за свой счет.
4.4. Подрядчик в течение 3 (трех) дней после получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки работ подписывает со своего стороны полученный акт сдачи-приемки работ и возвращает один экземпляр акта Заказчику.
4.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Подрядчик в течение 3 (трех) дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения по выполненным работам, или устраняет полученные от Заказчика замечания и передает Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями, замечаниями комплект отчетной документации совместно с отчетом об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок для принятия Заказчиком выполненных работ.
4.6. В случае отсутствия повторных недостатков, необходимых доработок, запросов, мотивированного отказа от принятия выполненных работ, работы считаются принятыми и Заказчик подписывает акт сдачи-приемки работ.
4.7. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт сдачи-приемки работ является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.
Статья 5. Права и обязанности сторон.
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с Заданием на выполнение работ, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Заданием на выполнение работ.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.
5.1.4. Запросить у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ
5.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками исполнения работ.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки исполненных обязательств.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.
5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении работ в случае, указанном в п. 5.4.4 настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. Решение Заказчика и Подрядчика о продолжении работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору с корректировкой (при необходимости) сроков и этапов выполнения работ.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 настоящего Договора.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Заказчиком и Подрядчиком актом сдачи-приемки работ.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставление разъяснений и уточнений по вопросам проведения работ в рамках настоящего Договора.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору.
5.4. Подрядчик не вправе:
5.4.1. Для выполнения работ привлекать соисполнителей (субподрядные организации).
5.5.Подрядчик обязан:
5.5.1.Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию.
5.5.2.Обеспечивать соответствие результатов работ должны требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
5.5.3.Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока за свой счет.
5.5.4.Приостановить выполнение работ в случае выяснения нецелесообразности дальнейшего выполнения работ и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления работы.
5.5.5.Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
5.5.6. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет убрать с территории заказчика строительный мусор.
Статья 6. Гарантии.
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии со Сметной документацией.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы, оказываемые услуги составляет 36 месяцев даты подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся неточности и или ошибки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
Статья 7. Ответственность сторон.
7.1. Ответственность Заказчика.
7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
7.2. Ответственность Подрядчика.
7.2.1. В случае нарушения сроков выполнения работ и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, подлежащих оплате, за каждый день просрочки их исполнения.
7.2.2. В случае несоответствия выполненных работ их объему, предусмотренному настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости выполненных ненадлежащим образом работ за каждый день с момента уведомления Исполнителя до момента исполнения обязательств.
7.2.3. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, подлежащей оплате, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента устранения недостатков выполненных работ.
7.2.4. Уплата Подрядчиком (Исполнителем) неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т. д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т. п.), а так же других чрезвычайных обстоятельств препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а так же которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в 3-дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства указанные в п.7.1 будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
8.3. Если, по мнению сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Статья 9. Разрешение споров между Сторонами.
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
9.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Белгородской области.
Статья 10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора.
10.1. Договор после подписания его сторонами вступает в силу и действует до исполнения сторонами своих обязательств по нему.
10.2. Изменение положений Договора возможно по соглашению сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнений к Договору. Все приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью и после их подписания сторонами.
10.3. Договор, может быть, расторгнут досрочно по письменному соглашению сторон, а также по решению судебного органа по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
10.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика в случаях:
10.4.1. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, более чем на 10 (десять) рабочих дней.
10.4.2. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа, указанного в Преамбуле настоящего Договора.
10.4.3. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика– юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
10.4.4. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
10.4.5. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик (Исполнитель) не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.5. При расторжении Договора заказчик обязан:
10.5.1. Принять объем работ фактически выполненных Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Договора.
10.5.2. Совместно с Подрядчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента оформления акта сдачи-приемки работ произвести взаиморасчеты с учетом фактически выполненных Подрядчиком объемов работ.
10.6. Подрядчик обязан вернуть заказчику на указанный им счет сумму аванса, выданного в соответствии с настоящим договором, в течение 5 дней с момента, когда в соответствии с Гражданским законодательством РФ Договор считается расторгнутым.
Статья 11. Прочие условия Договора.
11.1. Все уведомления между сторонами, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме почтой заказным письмом по фактическому адресу стороны, указанному в статье 12 настоящего Договора, или факсимильной связью, электронной почтой с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений посредством почты, уведомления считаются полученными стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными стороной в день их отправки.
11.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
11.3. Неотъемлемой частью Договора являются:
Приложение № 1 – Сметная документация,
Приложение № 2 - Календарный план (График выполнения работ, оказания услуг)
Статья 12. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик: Подрядчик
РТРС/ филиал РТРС «Белгородский ОРТПЦ» / , тел. 8/4722/ , факс 8/4722/ Банковские реквизиты филиала: ; Р/сч г. Москва Кор. сч. № ,, , Директор филиала РТРС «Белгородский ОРТПЦ» ___________________________// М. П. |
