Дата 08.09.2008
Уважаемые господа!
Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства при администрации Чернушинского района» проводит размещение заказа способом запроса котировки цены
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
Заказчик: МУ «Управление капитального строительства при администрации Чернушинского района Пермского края»
Почтовый адрес: 617830, -127, тел/факс
E-mail: *****@***ru
Ответственное лицо:
Источник финансирования заказа: средства бюджета Чернушинского района
Наименование, характеристики запрашиваемых работ, услуг:
Выполнение текущего ремонта автомобильной дороги Павловка – Атняшка, устройство остановочного пункта в д. Атняшка
Сроки выполнения работ: 30 календарных дней с момента заключения контракта
Сведения о включенных (не включенных) в цену работ, услуг расходах
Цена предлагаемой продукции должна быть с учетом НДС, зтрат н транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
Максимальная цена контракта:
140,0 тысяч рублей
Место подачи котировочных заявок
617830 -127, те/факс ;
Срок подачи котировочных заявок:_____15.09.2008________до 12-00 часов
Условия оплаты: без предоплаты, расчет за фактически выполненные работы. При наличии фактического финансирования н день оплаты, допускается авансирование в размере не более 30 % от цены контракта.
Срок подписания контракта со дня подписания протокола: 20 дней
Начальник УКС
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по текущему ремонту автомобильной дороги Павловка - Атняшка,
устройство остановочного пункта в деревне Атняшка.
№ п/п | Граница участка дороги местоположения знака, трубы, ограждения | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | |
Начало км+ | Конец км+ | ||||
1 | 6+000 | 6+000 | Обустройство остановочного пункта слева: - разработка грунта с погрузкой на автомобили – самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2; - уплотнение грунта катками; - устройство откосов из песчано-гравийной смеси, дресвы; - устройство оснований из песчано-гравийной смеси однослойных толщиной 15 см; - устройство покрытий из песчано-гравийной смеси однослойных толщиной 15 см; - устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм однослойных; - розлив вяжущих материалов; - устройство дорожных покрытий из асфальтобетонных смесей толщиной 8 см; - установка бортовых камней бетонных; -установка знака автобусная остановка; - установка навеса магистрального НП-102. | 1000М3 1000М3 100М3 1000М2 1000М2 1000М2 Т 1000М2 100м Шт Шт | 0,1 0,1 0,2 0,07 0,07 0,018 0,006 0,012 0,06 1 1 |
Составил инженер УКСа
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ No____
(на выполнение работ по текущему ремонту)
г. Чернушка ____________ 2008г.
Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства при администрации Чернушинского района», именуемое в дальнейшем "Заказчик", . И., действующего на основании Устава, с одной стороны, _______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных муниципальных нужд» и на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения аукциона, протокол заседания аукционной комиссии от «__» _________ 2008г. № _________, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить текущий ремонт объекта: ___________________________, в соответствии с проектно – сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную контрактом цену.
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
2.1. В случае установления в конкурсной документации обеспечения исполнения контракта Генеральный подрядчик самостоятельно определяет способ обеспечения исполнения контракта.
2.2. Настоящий контракт вступает в силу после предоставления Генеральным подрядчиком доказательств заключения договоров банковской гарантии, страхования ответственности по контракту (копии страхового полиса) или передачи Заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контакта, установленном в конкурсной документации.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3. Цена работ составляет _______________ (_______________) руб._________ копеек, НДС – ________________________________, и является твердой на весь период действия настоящего Контракта и изменению не подлежит, кроме случаев выявления необходимости выполнения не учтенных проектно – сметной документацией дополнительных объемов работ.
4. Оплата работ производится в следующем порядке:
- расчет за фактически выполненные работы производится в пределах выделенных бюджетных ассигнований на год, на расчетный счет Заказчика после подписания актов КС-2, КС-3, акта сдачи-приемки работ после капитального ремонта, предоставления счета-фактуры;
- при наличии финансирования допускается авансирование в размере до 30% от стоимости работ. (Стоимости этапа работ).
3.2. Цена работ включает в себя стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, приобретаемых Подрядчиком.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
4.1. Выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем контракте и Приложениях к нему, и сдать работы Заказчику. Выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией.
4.2. Осуществить приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения работ приобретенных строительных материалов, изделий, конструкций.
4.3. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ по настоящему контракту его субподрядчиками в случае их привлечения.
4.4. Обеспечить выполнение в месте выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности.
4.5. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию завершенного ремонтом объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, и другое имущество, а также строительный мусор.
4.6. При выполнении работ по настоящему контракту не изменять в одностороннем порядке график производства работ в сторону продления сроков их выполнения.
4.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих пунктах настоящего контракта.
4.8. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
4.9. Предоставить Заказчику график производства работ.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязан создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ.
На весь период выполнения работ и приемки их результата Заказчик организует технический надзор, который осуществляется через представителя Заказчика.
5.2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора отступления от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.3. Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего контракта.
5.4. Заказчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего контракта.
5.5. Заказчик вправе передавать Подрядчику материалы для выполнения настоящего контракта. Передача материалов осуществляется по накладной, подписываемой представителем Подрядчика в подтверждение принятия материалов.
6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Сроки производства работ – согласно календарному плану – графику, предоставленному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком.
7. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
7.1. Заказчик назначает в месте выполнения работ своего представителя для организации технического надзора за выполнением работ. Представитель, а также Заказчик имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства, который также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации.
7.2. Подрядчик самостоятельно организует производство работ в соответствии со сроками, указанными в разделе 6 настоящего контракта.
7.3. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения работ является обязанностью Подрядчика.
7.4. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, комплектующих и конструкций, применяемых им для строительства, будет соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
7.5. Подрядчик информирует Заказчика за 5 дней до начала приемки отдельных ответственных конструкций, скрытых работ, по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций, актов освидетельствования скрытых работ и актов приемки.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
7.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
7.7 Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
7.8 Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом работ или записям Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале.
7.9 Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранение недостатков, указанных Заказчиком.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам относятся: природные катастрофы, восстания, военные действия, забастовки, экономическая блокада, долговременные расстройства автомобильных перевозок, когда обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.
8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
9. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
9.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех работ, предусмотренных данным контрактом.
9.2. Подрядчик письменно подтверждает, что им выполнены все взятые на себя обязательства по данному контракту, что подтверждает акт приемки выполненных работ. Акт приемки выполненных работ должен включать в себя следующие пункты:
- ссылку на настоящий контракт, дату и место подписания акта;
- место выполнения работ;
- наименование выполненных работ;
- указание недоделок или отсутствие таковых;
- фамилии и подписи уполномоченных представителей сторон.
9.3. С момента приемки результата работ Заказчиком он переходит в его собственность и Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения. Подрядчик после оформления приемки результата работ Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обстоятельств, предусмотренных настоящим контрактом, которые остались невыполненными. Заказчик может принять результат работ с недоделками, в этом случае к акту прилагается перечень недоделок и Заказчик имеет право вычесть сумму, необходимую для устранения недоделок, из стоимости оплаты по контракту.
10. ГАРАНТИИ
10.1. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ.
10.2. Срок гарантии выполненных работ устанавливается с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения их со стороны третьих лиц, что должен доказать Подрядчик.
Срок гарантии на выполненные работы устанавливается 36 месяцев с даты подписания акта приемки результата работ.
11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
11.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в течение 3-х дней после подписания сторонами в Едином реестре контрактов Чернушинского муниципального района.
11.2. Заказчик вправе потребовать расторжения контракта у Подрядчика в следующих случаях:
- задержки Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания выполнения работ, установленный в контракте, увеличивается более чем на 30 дней;
- нарушения Подрядчиком условий контракта, ведущего к снижению качества работ, предусмотренных проектной документацией;
- отказа Подрядчика исправлять обоснованные недоделки или некачественно сделанные работы.
В этом случае Подрядчик возвращает Заказчику всю сумму, уплаченную Подрядчику, и передает незавершенный результат работ Заказчику по акту.
11.3. Подрядчик вправе потребовать расторжения контракта в случае утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.
11.4. При расторжении контракта по соглашению сторон незавершенный результат работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1. В случае если Подрядчик отказывается исправлять дефекты, выявленные Заказчиком, Заказчик имеет право:
- не оплачивать выполненные работы;
- предъявлять Подрядчику штрафные санкции в сумме, необходимой для исправления выявленных дефектов.
12.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
12.3. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню, в том числе:
12.3.1. В случае нарушения сроков сдачи объекта приемочной комиссии по его вине, кроме случаев, когда эти сроки были перенесены по соглашению сторон и/или Заказчиком не выполнялись обязательства по оплате выполненных Подрядчиком работ и/или в проектно - сметную документацию были внесены изменения, приведшие к изменению базовых показателей проекта, вызвавших увеличение сроков капитального ремонта объекта, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки - в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки.
12.3.2. За несвоевременное освобождение помещения от принадлежащего ему или его субподрядчикам имущества в размере 0,1 % от цены контракта за каждый день просрочки.
12.4. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню, в том числе:
12.4.1. За невыполнение обязательств по оплате выполненных работ, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, - в размере 0,003% ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки.
12.5. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
13.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений к настоящему контракту.
13.3. Стороны прилагают максимальные усилия для урегулирования возникающих разногласий исключительно путем переговоров. При невозможности устранения разногласий путем переговоров стороны обращаются в Арбитражный суд Пермского края в порядке, установленном законодательством РФ.
13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы законодательства РФ.
13.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: Подрядчик:
__________________ ______________________
___________________ ______________________
___________________ ______________________
___________// ___________/__________/
МП МП
Форма котировочной заявки:
Приложение 1
к Положению о порядке размещения
муниципального заказа методом
запроса котировок цен
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
(котировка цен)
Дата __________________
Кому МУ Управление капитального строительства при администрации Чернушинского муниципального района ______________________________________
Уважаемые господа!
Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку и доставку
____________________________________________________ ___________
(наименование, спецификация, количество и место доставки закупаемой продукции)
на сумму ______________________________________________________________ или другие суммы, подтвержденные прилагаемой таблицей цен, которая является частью настоящей заявки.
Мы обязуемся в случае принятия нашей корректировки цен поставить продукции в соответствии с графиком поставок, приведенным в запросе котировки цен, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.
До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.
Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
_________________________ _________________
(Подпись, печать) (Должность)
примечание: при заполнении заявка приложить сметы и лицензии
