УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор
ОАО «275 АРЗ»
_________________ / /
« ____» июля 2015 г.
Документация
по проведению закупки у единственного поставщика
поставки модуля У52155
г. Краснодар
2015 г.
Документация по проведению закупки у единственного поставщика
Поставки модуля У52155
п/п | Наименование параметра закупки | Значение параметра закупки |
1 | Способ закупки: | Закупка у единственного поставщика |
2 | Информация о заказчике, организаторе закупки: | |
- полное наименование: | Открытое акционерное общество «275 Авиационный ремонтный завод» | |
- сокращенное наименование: | 275 АРЗ» | |
- адрес местонахождения: | 350090, Краснодарский край, | |
- почтовый адрес: | 350090, Краснодарский край, | |
- адрес электронной почты: | 275arz. *****@***ru | |
- контактный телефон/факс: | (861) 225-04-83 | |
Предмет договора: | Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель оплатить и принять продукцию в количествах и в сроки, указанные в Дополнительном соглашении № 4 от 01.01.2001 года к Договору № АФ-524 от 01.01.2001г | |
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: | Общее количество 3 шт. | |
4 | Место выполнения работ: | Согласно условиям Договора № АФ-524 от 01.01.2001г. и Дополнительного соглашения № 4 от 01.01.2001 г. (Приложение 1 к документации о закупке) |
5 | Сроки выполнения работ: | Декабрь 2015 г. |
6 | Условия оплаты работ: | Согласно условиям Договора № АФ-524 от 01.01.2001г. и Дополнительного соглашения № 4 от 01.01.2001 г. (Приложение 1 к документации о закупке) |
7 | Начальная (максимальная) цена договора: | 4 572 002 (четыре миллиона пятьсот семьдесят две тысячи два) рубля 79 копеек, в том числе НДС – 18% |
8 | Валюта запроса предложений: | российский рубль |
9 | Структура цены договора: | Согласно условиям Договора № АФ-524 от 01.01.2001г. и Дополнительного соглашения № 4 от 01.01.2001 г. (Приложение 1 к документации о закупке) |
10 | Требования, предъявляемые к участникам: | 1) Соответствие участника закупки установленным законами Российской Федерации требованиям к лицам, осуществляющим выпол-нение работ, оказание услуг, предусмотренных соответствующими подрядными договорами. 2) Непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства; 3) Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в котировке; 4) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 5) Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
11 | Требования, предъявляемые к товару, работам, услугам: | Согласно условиям Договора № АФ-524 от 01.01.2001г. и Дополнительного соглашения № 4 от 01.01.2001 г. (Приложение 1 к документации о закупке) |
12 | Перечень документов, предоставляемых участником в составе заявки: | Не предусмотрено |
13 | Срок предоставления заявок на участие в закупке | Не предусмотрено |
14 | Срок подписания договора по итогам закупки: | По согласованию сторон |
15 | Дата и время начала срока подачи заявок на участие: | Не предусмотрено |
16 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие: | Не предусмотрено |
17 | Место и срок предоставления документации о закупке: | Информация о проведении закупки, включая документацию о закупке, размещается в единой информационной системе |
18 | Место и дата рассмотрения заявок на участие: | Не предусмотрено |
19 | Критерии и порядок оценки заявок | Не предусмотрено |
20 | Место и дата подведения итогов закупки | Не предусмотрено |
Приложение 1 к документации о закупке
