Оперативная закупка

Оперативная закупка № _____ от ___________

Уважаемые господа!

, проводит конкурентную процедуру оперативной закупки, и в этой связи пригласило поставщиков подавать свои предложения на ПИР по лоту: ПИР на 2013 г. ПО «УГЭС»

1.  Ведомость работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1.	Проектно-изыскательские работы КЛ-6 кВ ПС «Северная» - РП-101. Выполнить проектно-изыскательские работы. Объем проектирования: 1) Строительство КЛ-6кВ в одножильном исполнении с изоляцией из сшитого полиэтилена выполненного методом пироксидной сшивки сечением жил 630 мм2 (материал жил - алюминий, материал экрана – медь) от ЗРУ-6кВ ПС «Северная» до РП-101, ориентировочной протяженностью трассы L= 4 100 м (Приложение 1. Месторасположение объектов), согласно требований ПО «УГЭС» (Приложение 2). Сечение экрана кабеля определить проектом согласно токам короткого замыкания на ПС «Северная». Данные по токам КЗ запросить в ПО «УГЭС». 2) Основной объем работ и материалов определить проектом. 3) Для проведения проектных работ получить в Главархитектуре г. Уфы схемы направления кабельных линий. Работы выполнить в масштабе 1:500, пересечения с автомобильными дорогами по трассе строительства КЛ выполнять методом горизонтального направленного бурения. В местах производства ГНБ выполнить георадиолокационное обследование грунтов на предмет залегания коммуникаций, составить предварительный профиль бурения. Рабочий проект согласовать с городскими службами и заинтересованными организациями. УКХиБ администрации г. Уфы. «Уфагаз» МУП «Уфаводоканал» ОАО «Ростелеком» ТУ-5 ГТС, РУМС МУЭТ МУП «Уфагорсвет» МУП «СУРСИС» ПО УГЭС «Энергосвязь» ОГИБДД УВД РБ Тепловые сети «БашРТС» Администрация района		1
2.	Проектно-изыскательские работы КЛ-6 кВ ПС «Северная» - РП-110. Выполнить проектно-изыскательские работы. Объем проектирования: 1) Строительство КЛ-6кВ в одножильном исполнении с изоляцией из сшитого полиэтилена выполненного методом пироксидной сшивки сечением жил 630 мм2 (материал жил - алюминий материал экрана – медь) от ЗРУ-6кВ ПС «Северная» до РП-110 , ориентировочной протяженностью трассы L= 4 600 м (Приложение 1. Месторасположение объектов), согласно требований ПО «УГЭС» (Приложение 2). Сечение экрана кабеля определить проектом согласно токам короткого замыкания на ПС «Северная». Данные по токам КЗ запросить в ПО «УГЭС». 2) Основной объем работ и материалов определить проектом. 3) Для проведения проектных работ получить в Главархитектуре г. Уфы схемы направления кабельных линий. Работы выполнить в масштабе 1:500, пересечения с автомобильными дорогами по трассе строительства КЛ выполнять методом горизонтального направленного бурения. В местах производства ГНБ выполнить георадиолокационное обследование грунтов на предмет залегания коммуникаций, составить предварительный профиль бурения. Рабочий проект согласовать с городскими службами и заинтересованными организациями. УКХиБ администрации г. Уфы. «Уфагаз» МУП «Уфаводоканал» ТУ-5 ГТС, РУМС МУЭТ МУП «Уфагорсвет» МУП «СУРСИС» ПО УГЭС «Энергосвязь» ОГИБДД УВД РБ Тепловые сети «БашРТС» Администрация района		1

2.  Требования к подрядчику:

№ п/п	Показатель	Описание
1	Квалификационные требования к подрядчику	Участники должны предоставить: - Копии разрешительных документов, подтверждающих право на проведение работ. - Сведения о наличии опыта выполнения аналогичных работ по характеру и объему работ в течение последних 3-х лет по годам. - Участники должны предоставить сведения о квалификации и опыте руководителей и технических специалистов, которые предлагаются для выполнения Договора. - ИТР и кадровые рабочие должны иметь опыт производства всех вышеперечисленных работ, иметь стаж работ не менее 3-х лет. - Персонал Участника конкурса должен иметь достаточную квалификацию в соответствии с требованиями правил, предявляемым к выполняемой работе, иметь исправный и испытанный инструмент, приборы, приспособления и средства защиты. - Объемы и сроки выполнения работ Подрядчиком должны соответствовать утверждённым графикам и нормам времени. Подрядчик должен использовать все необходимые средства, имеющиеся в его распоряжении, для сокращения отставания, даже если отставание произошло не по вине Подрядчика. - Наличие не ниже 3-й группы допуска по электробезопасности для работ в действующих электроустановках. - Наличие собственной базы, оборудования, машин и механизмов.
2	Требования к составлению сметной документации	Цена работ должна быть указана с учетом затрат на транспорт, уплату налогов и других обязательных платежей. Цена должна быть фиксированной на протяжении всего срока действия договора и изменению не подлежит. В сметных расчетах должны учитываться непредвиденные затраты в размере не более 2 %. К локально-сметному расчету приложить копии счетов-фактур и сертификатов на материалы и оборудование.
3	Порядок оплаты	В течение 30 (тридцати) календарных дней после полного выполнения работ, включая устранение выявленных недостатков, на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Проектировщика.
4	Требования к подрядчику по охране труда и правилам пожарной безопасности	Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями: Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности в Российской Федерации, правил устройства электроустановок, СНиП (строительных норм и правил), СанПиН (санитарных норм и правил), а также требований действующих инструкций, стандартов и норм.
5	Иные требования к подрядчику	- Подрядчик должен входить в саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц, осуществляющих строительство, на основании ФЗ РФ № 000 от 22.07.08. и иметь свидетельство о допуске к соответствующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. - Участник должен иметь прямые договорные отношения с производителями/поставщиками материалов и оборудования. - Наличие у Участника положительного опыта работы с и филиалами общества. - Отсутствие судебных тяжб с и отсутствие прецедентов с уклонением от заключения договора. - Наличие у исполнителя положительного опыта выполнения аналогичных работ.
6	Номер телефона городской и мобильный (в обязательном порядке), электронный адрес	[phone] – инженер ОКС

3.  Прочее:

- Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ своими силами и оборудованием в соответствии со сметной документацией, государственными стандартами, требованиями ПО «УГЭС» и техническими условиями.

При выполнении проектно-сметной документации руководствоваться: ПУЭ изд. №7, РД 34.20.185-94, СП 31-110-2003 и другими НТД. Все принимаемые в составе проекта решения о выборе типа оборудования и схемах подключения необходимо согласовать на стадии проектирования с ПО УГЭС. Документацию по проекту в полном объеме предоставить заказчику в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом:

- текстовую информацию предоставить в формате MS Word;

- графическую информацию предоставить в формате AutoCAD-7 (расширение *.dwg);

- сметную документацию предоставить в формате программы «Гранд Смета», МS Exсel;

- дополнительно вся документация должна быть предоставлена в формате PDF, при этом каждый том выполняется одним файлом.

Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

Проектная организация получает схемы направления трассы в ГлавАПУ, выполняет все необходимые согласования проектной документации с инженерными службами г. Уфа, получает топографическую съемку для производства проектных работ за свой счет.

Выполняет согласование проекта с филиалом ЕЭС» Башкирское РДУ, , ПО «УГЭС».

При необходимости получить технические условия на проектирование и пересечение сетей в инженерных службах города.

4.  Место выполнения работ: РБ, г. Уфа

5.  Срок начала работ: 30.11.2012г.

6.  Срок окончания работ: 31.12.2012г.

7.  Требования к сроку действия оферты: 31.12.2012г.

8.  Поставщик имеет право подать неограниченное количество коммерческих предложений. Инициатор вправе принять только последнее коммерческое предложение.

9.  Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении к настоящему запросу (отсканированный вариант оригинала с синей печатью), и быть действительным не менее чем до 31.12.2012г.

10.  Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

11.  Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

12.  Предложение должно быть подано до ____________. путем размещения на сайте www. zakupki. bashkirenergo. ru в разделе «Оперативные закупки». Инструкция по размещению заявки находится на сайте в разделе «Информация».

13.  Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций вышеуказанного перечня продукции.

14.  Заказчик в срок до __________ года определит Победителя. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего запроса.

15.  В течение _______ после определения Победителя Организатор закупки уведомит его об этом, после чего будет подписан Договор поставки вышеуказанной продукции на условиях настоящей процедуры оперативной закупки и предложения Победителя.

16.  Настоящая процедура оперативной закупки не является офертой или публичной офертой Организатора закупки. Данная процедура оперативной закупки не является процедурой проведения конкурса. Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру оперативной закупки в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед поставщиками.

Для справок обращаться:

- по техническим вопросам: [phone] – инженер ОКС -по организационным вопросам: инженер тел. [phone]

Приложение.

Форма 1 Приложение к запросу на участие в оперативной закупке №___от ______

Форма 2 Анкета Участника

Форма 3 Проект договора

Форма 4 Дополнительное соглашение к договору

Форма 5 Протокол разногласий к договору

Предложения (Форма 1)

Приложение к запросу на участие в оперативной закупке с использованием БСАП № ___  от ___________

От: (наименование и местонахождение юр. лица )

ФИО, адрес физ. лица

Получив запрос на участие в оперативной закупке с использованием БСАП № _____  от _______предлагаем ____________________________________________________

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Дата проведения работ	Цена единицы, (руб.) без НДС	Общая сумма, (руб.) без НДС
1.
2.
3.
…
Итого без НДС
НДС ( %)
Всего с НДС:

В цену продукции включены все налоги и обязательные платежи: ________________.

Оплата поставленной продукции осуществляется ____________________.

Место поставки: _____________________.

Сроки исполнения договора: _______________________________.

Транспортные расходы __________________________.

Иные условия: _____________________________.

Данное предложение действительно до ______________.

Гарантия: _______________________________________.

С уважением,

_______________________________ (должность ответственного лица Поставщика)	_______________________________ (подпись, расшифровка подписи)
	_______________________________ (печать Поставщика)

Анкета Участника (форма 2)

Наименование и адрес Участника: _________________________________

№ п/п	Наименование	Сведения об Участнике
1.	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника
2.	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф. И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
3.	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
4.	ИНН Участника
5.	ОГРН
6.	Юридический адрес
7.	Почтовый адрес
8.	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
9.	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
10.	Телефоны Участника (с указанием кода города)
11.	Факс Участника (с указанием кода города)
12.	Адрес электронной почты Участника
13.	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона
14.	Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника
15.	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Проект договора (форма 3)

ДОГОВОР №__________

на выполнение проектно-изыскательских работ

г. Уфа « » 2012г.

, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице П., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

, именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице, действующего на основании, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является: выполнение проектно-изыскательских работ.

1.2. Проектировщик обязуется выполнить и сдать Заказчику проектно-сметную документацию, выполненную в соответствии с требованиями технического задания Заказчика (Приложение к Договору), Постановления Правительства РФ №87 от 01.01.2001 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», строительных норм, правил и требованиями других нормативных актов Российской Федерации и Республики Башкортостан.

1.3. Заказчик обязуется принять согласованную им проектно-сметную документацию и оплатить работу Подрядчика.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.  Стоимость работ по настоящему Договору составляет: ( ), в том числе НДС 18% - ( ).

2.2.  Стоимость работ не может превышать стоимость настоящего Договора, указанной в п.2.1.

2.3.  Не оплачивается работа, не включенная ранее в Договор, если она не была представлена предварительно Проектировщиком с указанием точной стоимости выполняемой работы и не была согласована и принята Заказчиком. Если Проектировщик не известил Заказчика о проведении дополнительных работ и включил их в акт приема-передачи, такие работы не оплачиваются.

2.4.  Транспортные и командировочные расходы Проектировщика, возникшие в связи с выполнением работ по договору, оплачиваются Заказчиком, если они указаны в смете, на основании первичных документов по нормативным затратам с приложением оригиналов первичных документов.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работы определены сторонами:

Начало работ:

Окончание работ:

4. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

4.1. Расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после полного выполнения работ, включая устранение выявленных недостатков, на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Проектировщика.

Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Проектно-сметная документация передается Заказчик: в бумажном виде – 4 (четыре) экземпляра, в электронном виде (формат PDF) – 2 (два) экземпляр.

5.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта приема-сдачи обязан направить Проектировщику подписанный акт приема-сдачи документации или мотивированный отказ.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчиком, сторонами составляется в течение 7 дней двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроком их выполнения.

5.4. До сдачи объекта Проектировщик несет полную материальную ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения.

6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПРОЕКТИРОВЩИКА

6.1. Проектировщик обязуется:

6.1.1. Выполнить работы в соответствии с требованиями технического задания и иными исходными данными на проектирование и договором.

6.1.2. Согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком.

6.1.3. Выполнить необходимое для проектирования предпроектное обследование.

6.1.4. По требованию Заказчика информировать последнего о ходе выполнения работ по настоящему Договору и оперативно информировать о проблемах, выявленных в процессе его выполнения.

Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

·  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

·  иных независящих от Проектировщика обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.1.5. Обеспечить производство работ в соответствии с действующими нормами, техническими требованиями и условиями, а также в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной документацией.

6.1.6. Назначить и указать Заказчику ответственное в целом по Договору лицо, в полномочия которого входит решение всех вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Договору.

В ходе выполнения работ обеспечить проведение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности

6.1.7. Передать Заказчику готовую проектно-сметную документацию в состоянии, соответствующем СНиП, ГОСТ, сметной и действующей нормативно-технической документации согласно условиям настоящего договора.

6.1.8. В случае некачественного выполнения работ и отклонения от норм проектирования Проектировщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в срок, определяемый сторонами.

6.1.9. Проектировщик не вправе передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

6.2. Проектировщик вправе:

6.2.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком принятых на себя обязательств по договору.

6.2.2. Выполнить предусмотренные договором работы досрочно.

7. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик обязуется:

7.1.1. Передать Проектировщику в соответствии с требованиями нормативно-технических документов исходные данные для проектирования.

7.1.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 4 и 5 настоящего Договора.

7.1.3. Обеспечить допуск представителей Проектировщика на объекты, допуск к работам и безопасные условия труда, доступ к местам размещения технологического оборудования объектов и к имеющейся технической документации, необходимой для выполнения работ по настоящему Договору.

7.1.4. Назначить и указать Проектировщику ответственных на объектах и по Договору в целом лиц, к полномочиям которых относится решение всех вопросов, связанных с работами по настоящему Договору.

7.1.5. Обеспечить готовность объектов к началу работ. В случае неготовности объектов к выполнению работ сроки выполнения работ отодвигаются на количество дней, в течение которых Проектировщик не мог приступить к работам по причине неготовности объектов. Под готовностью объектов стороны договорились считать такое состояние помещений, инженерных систем и сетей объектов, при котором Проектировщик, без каких либо промедлений, препятствий и помех, сможет приступить к выполнению работ в сроки, определенные календарным планом.

7.1.6. Для выполнения Проектировщиком работ на территории объектов Заказчик обеспечивает доступ персонала Проектировщика и привлеченных Проектировщиком субподрядных организаций доступ на объект в период проведения работ в соответствии с установленными на объекте правилами, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., а в выходные дни по согласованию Сторон на основании предварительной (за 3 дня) письменной заявки.

7.2. Заказчик имеет право:

7.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Проектировщиком, не вмешиваясь при этом в его деятельность.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.  При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством РФ и РБ.

8.2.  В случае нарушения сроков выполнения работ Проектировщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

8.3.  Обязанность по уплате штрафных и иных санкций возникает у виновной стороны только в случае предъявления к ней письменной мотивированной претензии и признания указанных в претензии требований, а в случае не признания – с момента вступления в законную силу решения Арбитражного суда.

8.4.  В бухгалтерском и налоговом учете штрафные и иные санкции отражаются с момента фактического поступления суммы штрафных и иных санкций на расчетный счет стороны.

8.5.  Уплата штрафа и иных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств по договору не освобождает стороны от исполнения этих обязательств.

8.6.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. Заказчик не несет ответственность за неуплату или неполную уплату Проектировщиком НДС в бюджет или иных отчислений, а в случае предъявления штрафных санкций в адрес Заказчика по причине недобросовестности налогоплательщика, данные суммы уплачивает сам Проектировщик.

8.8. Ни одна из сторон не может передавать свои права третьей стороне без обоюдного письменного согласия, при этом взаимоотношения с третьей стороной оформляются договорными обязательствами.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Договору регулируются законодательством РФ и РБ.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего договора или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров. При невозможности достижения положительного результата путем переговоров, может быть использован вариант решения вопроса по результатам проведения независимой экспертизы. Расходы на экспертизу несет сторона, виновная в обнаруженных нарушениях.

9.3. Не урегулированные в процессе переговоров споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан в установленном порядке.

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений; действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результату работы был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора.

10.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

11.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика с указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий договор;

- исключить или включить некоторую указанную работу.

11.2. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Проектировщик приступает к их выполнению после согласования сторонами и подписания соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

11.3. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

11.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

11.5. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по требованию Заказчика при условии письменного уведомления Проектировщика. В связи с досрочным расторжением договора по инициативе Заказчика, фактически выполненные Проектировщиком работы должны быть оплачены Заказчиком.

11.6. Досрочное расторжение договора осуществляется путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

12.2. Любое уведомление по данному договору дается в письменной форме.

12.3. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.

12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов, приложений и т. п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

14.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему.

15. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК Директор ______________________ М. П.

ПРОЕКТИРОВЩИК Директор ______________________ М. П.

Дополнительное соглашение к договору (форма 4)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору № …/... от ……………2012 года

г. Уфа «___»___________ 2012 г.

, именуемое в дальнейшем "Заказчик", «_____________ - филиала , действующего на основании доверенности с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании ст. 450 ГК РФ заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Изменить п. __________ Договора. Изложить в следующей редакции:

«_________________________________».

2. Условия вышеуказанного Договора, не урегулированные настоящим дополнительным соглашением, остаются в первоначальной редакции.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в юридическую силу с момента его подписания.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»

_____________/…………………/ ____________/………………/

Протокол разногласий к договору (форма 5)

Приложение к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника: __________________________________________

«Обязательные» условия Договора

№ п/п	№ пункта проекта Договора	Исходные формулировки	Предложения Участника	Примечания, обоснование
1.
2.
3.
…

«Желательные» условия Договора

№ п/п	№ пункта проекта Договора	Исходные формулировки	Предложения Участника	Примечания, обоснование
1.
2.
3.
…

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению:

Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора, так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».