Дополнительные условия по выполнению геофизических исследований и работ в скважинах методом волнового акустического кросс-дипольного каротажа (стр. 2 )

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящим условиям Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. За несвоевременное начало выполнения ГИРС Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, а также возмещает стоимость простоя бригад по прямым фактическим расходам.

4.3. В случае обнаружения недостатков выполненных ГИРС, Заказчик вправе требовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в сроки, установленные Заказчиком.

4.4. В случае аварии на скважине ее последствия ликвидируются виновной стороной своими силами и за свой счет. В случае если виновной стороной является Заказчик, то он компенсирует Подрядчику стоимость ремонта извлеченного прибора и стоимость поврежденного кабеля (если этот случай имел место), а в случае невозможности извлечения приборов – возмещает ущерб в размере балансовой стоимости утраченного оборудования за минусом износа. Вина любой из сторон определяется протоколом совместного геолого-технического совещания.

4.5. Убытки, понесенные Заказчиком по вине Подрядчика, а также штрафы и пени, взысканные с Заказчика по вине Подрядчика, подлежат возмещению за счет Подрядчика.

4.6. Подрядчик обязан возместить в полном объеме вред, причиненный в результате совершения земельных правонарушений, нарушения требований природоохранного, лесного законодательства, норм, правил охраны недр, промышленной, экологической и пожарной безопасности, правил охраны труда в ходе выполнения работ на объектах Заказчика, а также технологической и производственной дисциплины.

4.7. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, водного, лесного законодательства,

законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т. д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за выше указанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

4.8. В случае повреждения подземных и наземных коммуникаций, Подрядчик возмещает затраты Заказчика на восстановление поврежденных объектов и выплачивает Заказчику сумму штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай повреждения.

4.9. В случае утраты или порчи имущества Заказчика в результате неисполнения и ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящим условиям, Подрядчик компенсирует Заказчику все причиненные этим убытки.

4.10. Уплата пени, убытков не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них настоящими условиями обязательств или устранения нарушений.

4.11. В случае нарушения Подрядчиком требований промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды он уплачивает Заказчику штраф за каждый случай нарушения.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия по настоящим условиям подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан. По спорам, возникающим в процессе исполнения по настоящим условиям обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования.

6. Срок данных условий

Настоящие условия действует по 31.12.2014 и распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.04.2014. Окончание срока действия по данным условиям не освобождает Стороны от исполнения обязательств в полном объеме и от ответственности за его нарушение.

7. Расторжение и отказ от исполнения настоящих условий

7.1. Настоящие условия могут быть расторгнуты по соглашению Сторон. При этом обязательства прекращаются с момента подписания сторонами соглашения о расторжении данных условий, если иное не вытекает из содержания соглашения.

7.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящих условий в одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин, письменно известив об этом Подрядчика за 15 дней.

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящим условиям в одностороннем внесудебном порядке и требовать возмещения убытков Подрядчиком в случаях:

7.3.1. Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 дней;

7.3.2. Нарушения Подрядчиком сроков, установленных заявками на проведение исследований и работ более чем на 30 дней;

7.3.3. Нарушения существенного условия по настоящим условиям.

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по данным условиям в одностороннем внесудебном порядке без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных прекращением отношений по данным условиям до завершения работ в случаях:

7.4.1. Признания нецелесообразным дальнейшего ведения работ;

7.4.2. Невозможности исполнения обязательств Подрядчиком.

7.5. Условия, предусмотренные п. 2.2. являются существенными условиями.

7.6. При прекращении действия настоящих условий по основаниям, предусмотренными пунктами 8.2., 8.3., 8.4., Заказчик вправе требовать передачи ему незавершенной работы возместив стоимость фактически выполненных объемов работ на основании подтверждающих документов.

7.7. При прекращении обязательств по настоящим условиям Подрядчик обязуется вернуть все документы, переданные ему для исполнения работ по настоящим условиям в течение 5 дней с момента прекращения действия настоящих условий.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.Стороны не несут ответственности друг перед другом за невыполнение обязательств по настоящим условиям, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая войны, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия. К таким обстоятельствам не относятся нарушение обязанностей контрагентами Сторон, отсутствие у Сторон необходимых денежных средств и т. п.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующей Торгово-Промышленной Палатой или иным компетентным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства в связи с форс-мажорными обстоятельствами, в пятидневный срок должна уведомить другую Сторону об их наступлении и влиянии на исполнение обязательств по настоящим условиям.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (одного) месяца и не обнаруживают признаков прекращения, а Стороны не могут решить судьбу настоящих условий путем переговоров, то любая из Сторон получает право расторгнуть настоящие условия без обращения в арбитражный суд путем направления уведомления другой Стороне. При этом Стороны освобождаются от возмещения возможных убытков, за исключением возмещения расходов, произведенных до наступления форс-мажорных обстоятельств.

9. Прочие

9.1. Настоящие условия составлены в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, другой – у Подрядчика.

9.2. Все приложения к настоящим условиям, дополнительные соглашения и протоколы являются неотъемлемой частью настоящих условий.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящим условиям действительны только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

9.4. Подрядчик не имеет права без письменного согласия на то Заказчика уступать третьим лицам право требования любой задолженности к Заказчику, возникающие из настоящих условий.

9.5. При изменении адреса, налоговых и банковских реквизитов Стороны обязаны письменно в двухнедельный срок сообщить друг другу о произошедших изменениях. Негативные последствия от этого несет сторона, допустившая соответствующее нарушение.

Соглашение о соблюдении антикоррупционных и этических норм

1.1. При исполнении своих обязательств по настоящим условиям, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

1.2. При исполнении своих обязательств по настоящим условиям, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящих условий законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

1.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных  действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

1.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящих условий, путем направления письменного уведомления о расторжении настоящих условий. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящих условий по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

ПОЛОЖЕНИЕ

о взаимодействии в области промышленной безопасности, охраны труда и

охраны окружающей среды (ПБ, ОТ и ООС)

между «Башнефть» и подрядными организациями

Настоящий документ разработан во исполнение требований п. п. 1.2.9. и 1.2.16. «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» ПБ 08-624-03, является приложением к договору подряда/оказания услуг и определяет порядок взаимодействия в области ПБ, ОТ и ООС между «Башнефть» (далее – Заказчик) и подрядными (субподрядными) организациями (далее – Подрядчик, Исполнитель, подрядная организация), ведущими производственную деятельность на территории Заказчика.