Контракт № 000 / 777 – /16

КОНТРАКТ № 000 / 777 – /16

г. Москва от «___» ________ 2016 г.

_______________________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Научно-исследовательский институт систем связи и управления» (АО «НИИССУ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», . Г. Казанского, действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется в установленный Контрактом срок поставить Покупателю продукцию в количестве и комплектности, (ведомость поставки Приложение ), соответствующий качеству и иным требованиям, установленным Контрактом, путем его передачи Покупателю на условиях, установленных Контрактом.

1.2. Указанная в настоящем Контракте продукция поставляется в рамках Государственного Контракта № 000 от 01.01.2001, в целях исполнения Государственного оборонного заказа в интересах Министерства обороны Российской Федерации.

1.3. Идентификатор Государственного Контракта № 000.

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Покупатель имеет право:

2.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков поставленной продукции.

2.1.2. Требовать от Поставщика надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

2.1.3. Требовать от Поставщика предоставления информации, необходимой для осуществления контроля платежных распоряжений.

2.1.4. После получения от Поставщика уведомления о готовности продукции к отгрузке, осуществить проверку наличия соответствующей требованиям настоящего договора продукции на складе Поставщика, с оформлением акта безвозмездного  хранения на продукцию (Приложение ) на продукцию.

2.2. Покупатель обязан:

2.2.1.Своевременно уведомить Поставщика о наименовании выбранного уполномоченного банка для открытия отдельного счета, в соответствии с Федеральным законом о Государственном оборонном заказе -ФЗ.

2.2.2. Принять и оплатить поставленную продукцию, соответствующую требованиям и на условиях, установленных настоящим Контрактом.

2.3. Поставщик имеет право:

2.3.1. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом изготовленной, поставленной и принятой Покупателем продукции.

2.3.2. По согласованию с Покупателем осуществить досрочную поставку готовой продукции.

2.3.3. Привлекать к выполнению Контракта соисполнителей (третьих лиц). Приоритетное право на привлечение Поставщиком к выполнению Контракта в качестве соисполнителей (третьих лиц) предоставляется лицам, имеющим систему менеджмента качества, созданную и функционирующую согласно требованиям стандартов ИСО 9000 и государственных военных стандартов. Невыполнение соисполнителем (третьим лицом) обязательств перед Поставщиком не освобождает Поставщика от выполнения Контракта.

2.4. Поставщик обязан:

2.4.1. В соответствии с Федеральным законом о Государственном оборонном заказе -ФЗ Поставщик обязан обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением Контракта в соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 47 «О правилах ведения организациями, выполняющими государственный заказ счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности».

2.4.2. В случае получения Поставщиком уведомления от Покупателя о заключении им Контракта о банковском сопровождении и открытии отдельного счета в уполномоченном банке, в соответствии с Федеральным законом о Государственном оборонном заказе -ФЗ, Поставщик обязан заключить свой Контракт о банковском сопровождении с уполномоченным банком выбранным Покупателем, с обязательным открытием отдельного счета.

2.4.3. В течение 5-ти дней Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о каждом привлеченном им в целях исполнения Контракта исполнителе (полное наименование исполнителя, его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом -ФЗ.

2.4.4. Поставщик обязан указать в платежном документе идентификатор государственного контракта.

2.4.5. Обеспечить в соответствии с п.2.1.4 настоящего договора допуск представителей Покупателя на склад Поставщика по адресу __________________________________. Дата и время прибытия представителей предварительно согласовывается Сторонами.

2.4.6. Обеспечить допуск представителей Покупателя и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, в организацию Поставщика, и условий для осуществления Покупателем и федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, контроля за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения.

2.4.7. Поставщик обязан на все время действия контракта иметь:

- действующие лицензии на производство вооружения и военной техники или на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники, в части производства и реализации вооружения и военной техники;

- действующий сертификат СМК (Система менеджмента качества) подтверждающий, что система менеджмента качества организации соответствует требованиям стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012 (область сертификации: закупка, хранение, поставка и комплектация электронной компонентной базы отечественного производства).

2.4.8. Предоставить Покупателю ежеквартальные до 25 числа последнего месяца отчетного периода, и по итогам года – до 15 января года, следующего за отчетным, отчеты, отражающие ход исполнения Контракта по каждой позиции поставляемого Товара, а также сведения об их финансировании, в том числе авансировании.

2.4.9. Информировать антимонопольный орган о фактах повышения поставщиками (исполнителями, подрядчиками) цен на сырье, материалы и комплектующие Товара, работы, услуги, необходимые для выполнения Контракта, если установленная или предполагаемая цена более чем на 5 (пять) % превышает цену, рассчитанную с применением индексов цен и индексов - дефляторов по видам экономической деятельности, определенных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2.4.10. В ходе исполнения Контракта Стороны обязаны соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации о защите государственной тайны.

3.  КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

3.1. Поставляемая продукция по своему качеству и техническим характеристикам должна соответствовать требованиям настоящего контракта, нормативно-технической документации на поставляемую продукцию, ГОСТ, ТУ и подтверждаться приемкой ОТК и ВП МО РФ при Поставщике. Техническая приемка продукции осуществляется ВП МО РФ в соответствии с ГОСТ РВ.15.307-2002 «Военная техника. Испытания и приемка серийных изделий. Основные положения».

3.2. Гарантийный срок эксплуатации поставляемой продукции устанавливается не менее 36 месяцев, гарантийный срок хранения – не менее 72 месяцев.

Гарантийные сроки на поставляемую продукцию действуют при условии соблюдения правил технической эксплуатации, монтажа, обслуживания, хранения в соответствии с эксплуатационной документацией.

3.3. Поставщик гарантирует, что продукция, поставляемая по настоящему Контракту, является новой, неиспользованной, серийно выпускаемой, текущего года выпуска.

3.4. Возврат, замена продукции (при невозможности устранения выявленных недостатков), несоответствующей требованиям Контракта, в том числе, по своему качеству, не освобождает Поставщика от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по поставке продукции в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.5. Продукция, не соответствующая условиям настоящего Контракта, считается не поставленной, не принимается Покупателем и оплате не подлежит.

3.6. При обнаружении в поставленной продукции недостатков при монтаже, наладке и (или) эксплуатации в период гарантийных сроков, взаимоотношения между Поставщиком и Покупателем регулируются ГОСТ РВ 15.703-2005 СР ПП «Военная техника. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций».

3.7. Неисправная или дефектная продукция подлежит возврату Поставщику (замене) или доведению Поставщиком до соответствия требованиям, установленным Контрактом, в том числе до надлежащего качества, за его счет в сроки, согласованные Сторонами, но не более 30 (тридцати) календарных дней со дня получения в письменном виде соответствующей информации или извещения. Все расходы, связанные с возвратом (заменой) или доведением продукции до соответствия требованиям, установленным Контрактом, в том числе до надлежащего качества, оплачиваются Поставщиком, либо подлежат возмещению Поставщиком. В случае возврата (замены) или доведения неисправной или дефектной продукции до соответствия требованиям, установленным Контрактом, в том числе до надлежащего качества, гарантийный срок на данную продукцию соответственно продлевается на срок такого возврата (замены) или доведения продукции до соответствия требованиям, установленным Контрактом, в том числе до надлежащего качества.

3.8. Поставляемая продукция должна быть упакована и замаркирована в соответствии с действующими стандартами и ТУ (Приложение ). Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность продукции при перевозке и хранении. Тара и упаковка оплачивается Поставщиком.

3.9. Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и Контрактом.

4. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Все расчеты по Контракту осуществляются с использованием отдельного счета, открытого Поставщиком в уполномоченном банке, об открытии счета Поставщик сообщает Покупателю в письменном виде.

4.2. Сумма Контракта и цена единицы продукции указанная в Ведомости поставки (Приложение ) являются фиксированными и составляет _________________ руб. коп, в т. ч. НДС (18%) ___________________________________________ руб. коп. Цена единицы продукции устанавливается в российских рублях.

4.3. Порядок расчетов:

4.3.1. Покупатель осуществляет оплату по фиксированной цене в размере 80% от суммы Контракта после получения уведомления от Поставщика о готовности Продукции к отгрузке.

4.3.2. Окончательная оплата производится Покупателем по фиксированной цене согласованной Сторонами путем подписания протокола фиксированной цены, указанной в Приложении № 1 настоящего Контракта, после получения денежных средств от Государственного заказчика за выполненный ГК 1517187347202412539002079 от 01.01.2001 (но не позднее 31.12.2016). Окончательная оплата производится на основании счета Поставщика при наличии товарной накладной (по форме ТОРГ-12), счета-фактуры на отгруженную продукцию и согласованного протокола фиксированной цены, эксплуатационной документации (паспорт, этикетка). При отсутствии хотя бы одного из указанных документов окончательная оплата не производится. Отсутствие окончательной оплаты в таком случае не считается виной Покупателя.

4.3.3. Если при переводе цен изделий поставляемых по ГК в фиксированные, головное военное представительство или уполномоченный орган Государственного заказчика, а именно Департамент аудита государственных Контрактов (далее - ДАГК), снизит цену продукции поставляемой по настоящему договору, что подтверждается соответствующим заключением, фиксированная цена единицы продукции устанавливается в размере не выше согласованного головным военным представительством или ДАГК.

4.4. Протокол фиксированной цены представляется Покупателю с приложением расчетно-калькуляционных материалов и должен быть согласован Сторонами до поставки первой партии продукции. Согласованная цена является фиксированной на весь срок действия настоящего контракта. Протокол фиксированной цены формируется на основании Заключения ВП МО РФ при Изготовителе, представляется Покупателю в соответствии с Постановлением правительства РФ от 01.01.2001 г. № 000, а также Руководством по работе ВП МО РФ утвержденным Заместителем МО РФ 23 июня 2015г. Вместе с Заключением ВП МО РФ предоставляются РКМ и отчетная калькуляция по фактическим затратам, согласованные с ВП МО при Поставщике.

4.5 Счет-фактура на аванс выставляется Поставщиком в течение 5 календарных дней со дня получения платежа, включая день поступления денежных средств, в соответствии с п.3 ст.168 НК РФ.

5. ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ

5.1. Доставка продукции осуществляется Поставщиком на склад Покупателя по адресу г. Москва, Старокалужское шоссе,. Поставляемая продукция должна сопровождаться отгрузочными документами – товарной накладной (по форме ТОРГ-12) и счетом-фактурой, эксплуатационной сопроводительной документацией (паспорт, этикетка). Доставка осуществляется за счет Поставщика.

5.2. Допускается поставка продукции с отклонением в пределах 5% от объема заказа в большую или меньшую сторону по каждому типоразмеру.

5.3. Датой выполнения обязательств по настоящему Контракту является дата подписания товарной накладной ТОРГ-12 Покупателем.

5.4. Право собственности на продукцию и риск ее случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Покупателю в момент получения продукции Покупателем.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Покупатель имеет право потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от единицы продукции, в отношении поставки которой наступила просрочка за каждый день просрочки.

6.3. Также Покупатель имеет право потребовать уплату неустойки в следующих случаях: в случае если Поставщик не поставил продукцию в количестве, установленном Контрактом или если продукция не соответствует требованиям настоящего Контракта по качеству или комплектности, в случае нарушения Поставщиком сроков замены продукции, несоответствующего качества, установленных п.3.7. настоящего Контракта, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств. Размер такой неустойки устанавливается Контрактом в размерах, определяемых в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013г. № 000.

6.4. Поставщик имеет право требовать у Покупателя уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки.

6.5. В случае несвоевременного предоставления Поставщиком Покупателю протокола фиксированной цены с Заключением ВП при Поставщике, Покупатель имеет право потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от ориентировочной стоимости продукции, в отношении которой не предоставлены вышеуказанные документы, за каждый день просрочки.

6.6. Претензии, возникшие в связи с поставкой продукции, не соответствующей требованиям Контракта в том числе, по количеству, качеству и комплектности должны быть заявлены в течение 6 (шести) календарных месяцев с момента, когда Покупатель узнал или должен был узнать о факте поставки продукции, не соответствующего требованиям Контракта.

7.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Поставщик при заключении настоящего контракта предоставляет Покупателю обеспечение исполнения обязательств в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, либо в форме денежного вклада (депозита), в размере ___________________________________ что составляет 5% от фиксированной цены контракта.

7.2. Способ обеспечения исполнения настоящего контракта определяется Поставщиком самостоятельно:

7.2.1. Безотзывная банковская гарантия предоставляется Поставщиком по форме согласованной с Покупателем;

7.2.2. Внесение денежного вклада (депозита) в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту осуществляется Поставщиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя Внесение денежного вклада (депозита) в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту осуществляется Поставщиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя в Филиале ПАО Банк ВТБ в г. Воронеже

7.3. Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставленное в форме безотзывной банковской гарантии должно быть действительно в течение 14 дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту.

7.4. Обеспечение исполнения настоящего контракта, предоставленное в форме денежного вклада (депозита) возвращается Поставщику не позднее, чем через 10 (десять) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту.

7.5. Обеспечение исполнения настоящего контракта удерживается Покупателем в случае неисполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту.

7.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по настоящему контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту перестало действовать предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье контракта.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

8.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика. Срок досудебного урегулирования составляет 30 дней.

8.4. Применение штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом, не освобождает Поставщика от иных видов ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и исполнения, взятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

9. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменном виде по соглашению Сторон и являются неотъемлемой частью данного Контракта.

9.2. Основания расторжения и прекращения Контракта определяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.3. Поставщик и Покупатель не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности, вытекающие из настоящего Контракта, без письменного согласия другой Стороны.

9.4. Договаривающиеся Стороны гарантируют конфиденциальность настоящего Контракта, его технической, коммерческой информации.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в ____ подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Настоящий Контракт, вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

10.3. Стороны договариваются о том, что следующие виды связи являются равнозначными: почтовая, факсимильная, электронная (с последующей заменой (в течение месяца) на подлинный документ).

10.4. Все приложения являются неотъемлемой часть данного Контракта.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если наступили обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнения, землетрясения и другие стихийные бедствия) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

11.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, прекратившая исполнение обязательств по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет их исполнение.

11.3. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 (тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Контракта 11.4. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

К настоящему Контракту прилагаются:

1.  Приложение - Ведомость поставки;

2.  Приложение - Форма Акта безвозмездного хранения;

3.  Приложение - Форма Этикетки.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ПОСТАВЩИК		ПОКУПАТЕЛЬ
		АО «НИИССУ» 117630, Москва, Старокалужское шоссе в Филиале Банка ВТБ ( ПАО ) в г. Воронеже, г. Воронеж
		Генеральный директор
__________________ "_____"_____________ 2016 г.		__________________ "_____"____________ 2016 г.
СОГЛАСОВАНО		СОГЛАСОВАНО необходимость приемки категории ВП подтверждаю
Начальник ВП МО РФ _____________________ "_____"______________2016 г.		Начальник 443 ВП МО РФ _______________ "_____"________________2016 г.

Приложение

к Контракту № 000 / 777 –____ /16

от «___» _____________ 2016г.

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ
№ п/п	Наименование изделий	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС, руб.	Сумма без НДС, руб.	Срок поставки, 2016 г.
1	Кабель РК50-2-11 ГОСТ ВД 11326.4-79 ГОСТ 11326.4-79	м	35			Апрель
2	Кабель РК50-4-11 ГОСТ ВД 11326.1-79 ГОСТ 11326.1-79	м	660			Апрель
3	Кабель РК50-7-11 ГОСТ ВД 11326.1-79 ГОСТ 11326.1-79	м	2450			Апрель
4	Кабель РК75-2-11 ГОСТ ВД 11326.1-79 ГОСТ 11326.1-79	м	440			Апрель
5	Кабель РК75-4-11 ГОСТ ВД 11326.1-79 ГОСТ 11326.1-79	м	1320			Апрель
6	Кабель РК75-9-13 ГОСТ ВД 11326.1-79 ГОСТ 11326.1-79	м	550			Апрель
Итого, руб.
НДС 18%, руб.
Всего с НДС, руб.
	Вид приемки - ВП
	ПОСТАВЩИК			ПОКУПАТЕЛЬ
				Генеральный директор
				АО "НИИССУ"
	_________ / ___________ /			__________________ / /
	"____" _______________ 2016 г.		"____" _______________ 2016 г.
	СОГЛАСОВАНО		СОГЛАСОВАНО
	Начальник _______ ВП МО РФ		Начальник 443 ВП МО РФ
	_________ / ___________ /			____________________/ /
	"_____"______________2016 г.		"_____"______________2016 г.

Форма Приложение

к Контракту № 000 / 777 –____ /16

от «___» _____________ 2016г.

Акт безвозмездного хранения продукции

к Контракту № от

№ П/П	Наименование/обозначение	Ед. измерения	Кол-во	Цена за ед., руб., б/НДС	Сумма, руб., б/НДС
Итого:
Сумма НДС 18%:
Всего с НДС:

Всего по Контракту № от передается Поставщику на безвозмездное хранение продукция общей стоимостью ________________________, в т. ч. НДС 18% __________________________.

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:

Заместителя Генерального директора по производству

___________________/ _________/ __________________ / /

«___»_____________2016 г. "_____"____________ 2016г.

Форма Приложение

к Контракту № 000 / 777 –____ /16

от «___» _____________ 2016г.

ЭТИКЕТКА

Поставщик:
Изготовитель:
Основные сведения об изделии:
Наименование:
Обозначение:
Количество:
Номер партии:
Заводской номер:
Основание поставки:
Дата выпуска (изготовления):
Гарантийный срок эксплуатации:
Гарантийный срок хранения:

Закупка, хранение и отгрузка ЭКБ осуществлены в соответствии с требованиями ЭС РД 010-2015

Начальник ОТК МП __________ / _____________ личная подпись расшифровка подписи

Начальник ВП МО РФ

МП __________ / _____________

личная подпись расшифровка подписи