КОНТРАКТ № __________________
на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации,
системы оповещения людей о пожаре и системы видеонаблюдения
г. Волгоград «____»______________2016 г.
Государственное бюджетное учреждение культуры «Волгоградский музей изобразительных искусств им. », именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующей на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по проведению технического обслуживания системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы видеонаблюдения в помещениях Заказчика: г. Волгоград, пр. им. , 21 (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Работы.
1.2. Целью технического обслуживания является обеспечение в процессе эксплуатации работоспособности технических средств (систем) автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и видеонаблюдения, поддержания проектных параметров, достигнутых в процессе проведения сдаточных пуско-наладочных работ, согласно Регламенту (Приложение ) и Перечню работ по ТО системы видеонаблюдения (Приложение ), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Документами, определяющими рабочий процесс проведения технического обслуживания (ТО), являются: настоящий Контракт, регламент, регистрационный журнал проведения ТО, правила противопожарного режима в РФ – Постановление Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000 «О противопожарном режиме»; нормы, правила пожарной безопасности НПБ 88-2001; свод правил СП 5.13130.2009; проект системы АПС объекта; Закон Волгоградской области от 01.01.2001 г. .
1.4. Сроки оказания услуг: с 01.05.2016 г. по 31.05.2016 г.
2. Права и обязанности сторон
Права и обязанности Заказчика:
2.1.Заказчик обязан передать Подрядчику на техническое обслуживание скомплектованное, исправное оборудование, рабочий проект, исполнительную схему монтажа, протоколы измерений, обеспечивать сохранность технического оборудования, средств и документов.
2.2.Заказчик обязан сообщить факт повреждения оборудования, средств и документов Подрядчику по телефону: _____________ с записью в журнал ТО даты, времени, фамилии лица, принявшего сообщение.
2.3. Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный пропуск специалистов Подрядчика к месту выполнения работ, возможность пользования телефонной линией для оперативной связи с административным и техническим персоналом Подрядчика и исключить доступ к оборудованию посторонних лиц.
2.4. Заказчик вправе потребовать от представителя Подрядчика удостоверение личности, подтверждающее его принадлежность к обслуживающей организации и при необходимости получить подтверждение по телефону ____________.
2.5.Заказчик обязан вести регистрационный журнал учета простоев и выполнения регламентных работ, случаев срабатывания автоматики технических средств, случаев и причин ручного включения технических средств.
2.6.Заказчик обязан своевременно производить оплату услуг по настоящему Контракту.
2.7. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке в соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ отказаться от исполнения Контракта без возмещения Подрядчику убытков в случае систематического (более трех раз) несоблюдения Подрядчиком условий Контракта, а также в случае, если Подрядчик не приступил к выполнению работ или приостановил выполнение работ. В данном случае Контракт считается прекращенным с момента, указанного в уведомлении Заказчика.
Права и обязанности Подрядчика:
2.8. Несет ответственность за свою деятельность на вверенном Объекте, а также за ущерб, причиненный в ходе работ людям, зданию или оборудованию.
2.9. Подрядчик не несёт ответственность за общее противопожарное состояния объекта, действия (бездействия) персонала Заказчика или третьих лиц по предупреждению, ликвидации пожара, по компенсации прямого и косвенного ущерба от пожара.
2.10. Перед началом работ Подрядчиком составляется акт первичного обследования и дефектный акт, отражающий состояние автоматической пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения на момент заключения Контракта. Заказчик обязан перед началом работ оплатить недостающие приборы и материалы, необходимые для восстановления работоспособности данных систем.
2.11. Выполняет работы в сроки, установленные Регламентом (Приложение ) и Перечнем работ по ТО системы видеонаблюдения (Приложение ), в порядке, установленном в РД 009-01-96, РД 009-02-96.
2.12.Подрядчик обязан направлять специалистов на объект регулярно (согласно Приложениям №№ 1,2) и в течение суток с момента получения вызова Заказчика оформленного по правилам п. 2.5. настоящего Контракта.
2.13. Подрядчик обязан известить Заказчика об обнаруженных нарушениях, повреждениях в обслуживаемых технических средствах путем записи в регистрационном журнале ТО.
2.14. Для обеспечения сохранности оборудования и идентификации факта вскрытия и доступа посторонних лиц Подрядчик производит пломбирование (опечатывание) приемно-контрольных приборов, распределительных устройств и других элементов схемы.
2.15. Подрядчик освобождается от ответственности, если обслуживаемые им технические средства вышли из строя по причине природных явлений (гроза, землетрясение, ураган и др.), техногенных аварий (повышение напряжения электропитания, затопление и т. д.) некорректного, неквалифицированного воздействия на элементы схемы АПС или других причин, находящихся вне контроля Подрядчика, а также при чрезвычайных ситуациях, несоблюдения правил противопожарного режима в РФ на обслуживаемом объекте.
3. Ответственность сторон
3.1. За нарушение своих обязательств по Контракту стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Контрактом.
3.2. За просрочку исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, до момента фактического его исполнения, в том числе и за пределами срока действия Контракта.
Указанная пеня определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
,
где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
3.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 384 (Триста восемьдесят четыре) рубля 06 копеек, что составляет 2,5 % от цены Контракта, установленном Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 N 1063.
3.4. За просрочку исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 N 1063, но не менее чем 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
3.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 536(Одна тысяча пятьсот тридцать шесть) рублей 24 копейки, что составляет 10 % от цены Контракта, установленном Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 N 1063
3.6. Под ненадлежащим исполнением стороны понимают события, а равно как действия Подрядчика, в которых усматривается нарушения любых условий Контракта (в том числе нарушение срока выполнения работ).
Неисполнением стороны признают отсутствие событий направленных на исполнение обязательств по Контракту.
3.7. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту, а также от возмещения убытков сверх неустоек.
3.8. Виновная Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
4. Сумма Контракта и порядок расчётов
4.1.Стоимость работ, составляющих предмет настоящего Контракта, определяются в тексте настоящего Контракта, в приложении № 3 (Расчет стоимости работ по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения) и в приложении № 4 (Расчет сметной стоимости работ по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре) к настоящему Контракту, являющихся неотъемлемой его частью. За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику денежное вознаграждение, общая сумма которого составляет 15 362 (Пятнадцать тысяч триста шестьдесят два) рубля 42 копейки, в порядке, предусмотренном условиями настоящего Контракта. Из которых
- 9 766 (Девять тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 08 копеек - стоимость ТО АПС;
- 5 596 (Пять тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 34 копеек - стоимость ТО видеонаблюдения.
4.2.Оплата по настоящему Контракту производится путём безналичного расчёта в течение 5-ти банковских дней со дня подписания сторонами акта выполненных работ.
4.3. Цена Работ на период действия настоящего Контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит.
4.4. Источник финансирования – бюджет Волгоградской области.
5. Особые условия
5.1.На техническое обслуживание Подрядчиком принимаются только работоспособные установки. Порядок приемки и проведения технического обслуживания определяется действующими нормативными документами. Стоимость восстановительного ремонта оплачивается Заказчиком в соответствии с настоящим Контрактом.
5.1.1. Стоимость неисправного прибора, не подлежащего восстановлению, или неработоспособного, оплачивается Заказчиком на основании Акта замены неисправного оборудования, и не входит в стоимость настоящего Контракта.
5.2. Техническое обслуживание и ремонт проводятся с целью поддержания работоспособного состояния установок в процессе эксплуатации путем периодичного проведения работ по профилактике, контролю технического состояния и устранения характерных неисправностей определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами технического обслуживания. Техническое переосвидетельствование проводится после 5-ти лет с момента сдачи установок в эксплуатацию на предмет технической возможности и экономической целесообразности дальнейшего ее использования по назначению. Техническое обслуживание включает в себя:
- Осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации установок Заказчиком;
- Осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания установок в исправном состоянии;
- Устранение неисправностей по вызову Заказчика (в объеме текущего ремонта);
- Выдачу технических рекомендаций по улучшению работы установок.
5.3. Выполнение работ по техническому обслуживанию системы АПС осуществляется по Регламенту, составленному Подрядчиком и согласованному с Заказчиком (Приложение ). Периодичность устанавливается - Ежемесячно.
5.3.1. Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения осуществляется согласно Перечню работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения, составленному Подрядчиком и согласованному с Заказчиком (Приложение ). Периодичность устанавливается – Ежемесячно.
5.4. Работоспособность установок АПС после проведения ТО, или ремонта проверяется Заказчиком, после чего стороны заполняют «Журнал регистрации работ по ТО и ППР» в установленном порядке и заверяют записи своими подписями.
5.4.1. Работоспособность установок видеонаблюдения после проведения ТО, или ремонта проверяется Заказчиком, после чего стороны заполняют «Журнал регистрации работ по ТО систем видеонаблюдения» в установленном порядке и заверяют записи своими подписями.
5.5. Подрядчик гарантирует соблюдение графика ТО, выполнение работ, перечисленных в 5.2 настоящего Контракта, высокое качество работ по техническому обслуживанию установок.
5.6. В случае внезапного отказа установки персонал Подрядчика обязан прибыть на обслуживаемый объект по вызову (телефонограмма, телеграмма, письмо) в течение 24 часов.
5.7. При выходе из строя составных частей и деталей в процессе выполнения работ по вине Подрядчика, последний заменяет их за свой счет.
5.7.1. Стоимость ремонта составных частей и деталей, включая запасные части, вышедших из строя по вине Заказчика, оплачивается им Подрядчику, на основании Акта замены неисправного оборудования (не входит в стоимость настоящего Контракта).
5.8. Настоящий Контракт по выполнению работ по ТО не снимает ответственности с администрации Заказчика за правильную эксплуатацию установок.
5.9. В случае невыполнения Заказчиком рекомендаций Подрядчика или нарушений сроков платежей за техническое обслуживание, Подрядчик имеет право прекратить работы по техническому обслуживанию, предварительно сообщив об этом Заказчику и в местные органы пожарной охраны.
5.10. Заказчик обязан допускать к эксплуатации систем только аттестованный персонал. При невыполнении Заказчиком условий эксплуатации изделий, вызвавшем их вывод из строя, Подрядчик имеет право отказаться от восстановительных работ.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.
6.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему Контракту и подтверждены актами соответствующих уполномоченных органов.
6.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, должна в течение 10 календарных дней с момента наступления таких обстоятельств, уведомить другую Сторону любыми из доступных способов связи (факс, телеграф, электронная почта и др.).
6.4. Если, по мнению Сторон, исполнение настоящего Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для ликвидации действия этих обстоятельств и их последствий.
7. Порядок урегулирования споров
7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (10) десяти календарных дней с даты ее получения.
7.3. В случае недостижения взаимного согласия, споры по Контракту урегулируются в судебном порядке в Арбитражном суде Волгоградской области.
7.4. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.
8. Изменение, расторжение Контракта
8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
8.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме и будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
8.3. Расторжение Контракта в соответствии с ч. 8 ст. 95 Закона N 44-ФЗ допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.5. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.6. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.
8.7. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 10 Контракта. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
8.8. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
9. Заключительные положения
9.1.Стороны обязуются в пятидневный срок письменно извещать друг друга обо всех изменениях юридического адреса, банковских реквизитов, наименования, фактического местонахождения.
9.2.Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
9.3.Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Контракту являются неотъемлемыми его частями.
9.4.В случаях, не предусмотренных условиями настоящего Контракта, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации, с учётом положений действующего бюджетного законодательства, иными нормативными актами, регулирующими данный вид работ.
9.5.Срок действия договора с 01.05.2016 года по 31.12.2016 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.
10. Реквизиты и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК: ГБУК «ВМИИ» 400131, 1
УФК по Волгоградской области (ГБУК «ВМИИ») Щ12170 в Отделении Волгоград г. Волгоград Тел. (8442) 38-65-31, 38-59-15
Дата постановки на учет в налоговом органе: 26.11.1992 г. | ПОДРЯДЧИК: |
Директор ГБУК «ВМИИ» __________________ м. п. |
Приложение
к Контракту № _________________от «___» _____________ 2016 г.
Согласовано «Заказчик» __________________ // « » 2016 г. М. П. | Утверждаю «Подрядчик» ________________________ / ___________ / « » 2016 г. М. П. |
РЕГЛАМЕНТ
технического обслуживания систем автоматической пожарной сигнализации
Раздел 1. Общие регламентные работы на системах АПС любой конфигурации.
I регламент (периодичность – 1 раз в месяц)
1. Проверка соответствия системы АПС проекту, выявление архитектурных изменений охраняемых помещений, ведущих к ухудшению работы системы АПС.
2. Внешний осмотр системы в целом на предмет выявления изменений в монтаже, механических повреждений, запыленности, загрязненности.
3. Очистка блоков, устройств, элементов от пыли, грязи с частичным демонтажем или без него.
4. Проверка наличия и целостности пломб, прочности монтажного соединения заземляющих проводников, прочности монтажа устройств управления и индикации.
5. Проверка работоспособности системы в целом методом имитации режима «Пожар» на одной из зон системы и извещателем ручным пожарным (однократно) с предварительным отключением цепей управления системы ППА (при ее наличии).
6. Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями.
II регламент (периодичность – 1 раз в квартал)
1. Проведение полного объема работ по пунктам 1-5 первого регламента.
2. Проверка работоспособности систем в целом по каждой зоне, проверка на работоспособность всех извещателей ручных пожарных, установленных на объекте с их последующим пломбированием.
3. Проверка клеменных соединений на предмет качества монтажа и наличия следов окислов с последующей их очисткой и перетяжкой.
4. Проверка внешним осмотром состояния монтажа кабелей, сигнальных линий с последующим перемонтажем в местах его нарушения.
5. Измерение напряжения вторичных источников питания с последующей его регулировкой в случае его несоответствия паспортному.
6. Измерение напряжения автономных источников питания с последующей их заменой или зарядкой в случае его несоответствия паспортному.
7. Измерение электрического сопротивления сигнальных проводников относительно заземления для выявления нарушений сопротивления изоляции с последующей заменой участков проводников с нарушенной изоляцией.
8. Проверка работоспособности блоков управления исполнительными устройствами системы ППА методом отключения цепей управления от исполнительных устройств и подключения к ним индикаторов и контрольно-измерительных приборов (при наличии системы ППА).
9. Проверка выдачи сигналов управления АСПТ (при наличии).
Раздел 2. Работы по техническому обслуживанию устройств, входящих в систему АПС обслуживание которых регламентировано индивидуально технической документацией на каждое конкретное изделие.
1. Работы по техническому обслуживанию устройств, приборов, блоков, элементов входящих в систему АПС обслуживание которых регламентировано индивидуально в приложенной к ним технической документацией на каждое конкретное изделие (технические паспорта, руководства по эксплуатации и др.) проводятся в объеме с периодичностью, указанной в данной документации для каждого конкретного изделия.
Технологический регламент составлен на основании РД 009-01-96.
Приложение
к Контракту № _________________ от «___» _____________ 2016 г.
Согласовано «Заказчик» __________________ // « » 2016 г. М. П. | Утверждаю «Подрядчик» _____________ /______________ / « » 2016 г. М. П. |
ПЕРЕЧЕНЬ
Работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения.
Работа по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения включает в себя:
1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования Системы в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.
2. Обеспечение мотивированных поставок необходимых расходных материалов и комплектующего оборудования для обеспечения работоспособности Систем по ценам согласованных с Заказчиком и оплате Заказчиком поставок по отдельным счетам сверх цены Контракта.
3. Представление по запросу Заказчика и/или по результатам анализа работы оборудования Системы план модернизации Системы.
