Закупка №_ 313/УПБ (стр. 5 )

Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует ___________________ календарных дней.

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Суть технико-коммерческого предложения

(цены предоставляются по каждой номенклатурной позиции в представленном списке, без исключений. Цены предоставляются в без перемещения или удаления строчек и столбцов, а так же не допускаются какие-либо изменения в уже заполненных ячейках)

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование Участника на участие в Запросе предложений) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ____________________ (наименование Участника на участие в Запросе предложений) банкротом, деятельность ___________________________(наименование Участника на участие в Запросе предложений) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды не превышает ____% ____________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ (наименование Участника на участие в Запросе предложений) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

Категория объекта бизнеса, к которому относится участник: ____________________ (наименование Участника на участие в Запросе предложений), _______________________(указать категорию).

В случае признания нас Победителем Запроса предложений мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями Документации о проведении Запроса предложений и условиями нашей Заявки в течение _____ рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора Заказчику.

В случае если нашей Заявке будет присвоен второй номер, а Победитель Запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями Документации по проведению Запроса предложений и условиями нашей Заявки.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в Документации по проведению Запроса предложений, информация по сути наших предложений в данном Запросе предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей Заявки:

№ п/п

Наименование документа [указываются документы, перечисленные в п. 16 - 17 Извещения о закупке]

№ страницы

Число страниц

__________________________________ ___________________________

М. П. (Подпись уполномоченного представителя) (ФИО и должность подписавшего)

Приложение

ФОРМА

АНКЕТА УЧАСТНИКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

№	Наименование	Сведения об Участнике запроса предложений
1	Фирменное наименование (полное и сокращенное наименования организации либо Ф. на участие в Запросе предложений – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
2	Организационно-правовая форма
3	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф. И.О. всех учредителей)
4	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для Участника на участие в Запросе предложений – физического лица
5	Виды деятельности
6	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
7	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
8	Место нахождения (страна, адрес)
9	Почтовый адрес (страна, адрес)
10	Телефоны (с указанием кода города)
11	Факс (с указанием кода города)
12	Адрес электронной почты
13	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника на участие в Запросе предложений в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
14	Ф. И.О. руководителя Участника на участие в Запросе предложений, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона

__________________________________ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (ФИО и должность подписавшего)

М. П.

Приложение

ФОРМА

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ С ОБЩЕСТВАМИ, ВХОДЯЩИХ В ГРУППУ КОМПАНИЙ ЗА ПЕРИОД С 2009 ПО 2015 ГГ.

№ п/п	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)	Описание договора (объем и состав поставок)	Сумма договора, тыс. рублей	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам, процент завершенности выполнения

__________________________________ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (ФИО и должность подписавшего)

М. П.

Приложение

ДОГОВОР №______

г. Вилючинск «___»_________2015г.

Открытое акционерное общество «Северо-Восточный ремонтный центр», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________, в лице _________________________________________________, действующего на основании _____________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение следующих работ (услуг):

1.1.1 Экспертное обследование и техническое диагностирование:

- кран мостовой электрический зав./рег. № 2-1030/2230, г/п 20/5 т;

- кран мостовой электрический зав./рег. № 000/2229, г/п 10 т;

- кран мостовой электрический зав./рег. № 000/2237, г/п 10 т;

- кран мостовой электрический зав./рег. № 000/2235, г/п 20/5 т;

- кран мостовой электрический зав./рег. № 000/2246, г/п 20/5 т;

- кран портальный перегрузочный зав./рег. № 000/2219, г/п 12,5 т;

- кран портальный монтажный зав./рег. № 000/2220, г/п 32/5 т;

- кран портальный монтажный зав./рег. № 000/2221, г/п 10 т;

- кран башенный зав./рег. № 000/2242, г/п 8 т;

- подъёмник телескопический Simon зав./рег. № 000/126, г/п 0,23 т

1.1.2 . Комплексное обследование надземных крановых путей с изготовлением технического паспорта:

- кран мостовой электрический зав./рег. № 2-1030/2230, г/п 20/5 т в количестве 65 п. м.

1.2. «Исполнитель» обязуется выполнить работы (услуги), предусмотренные п. 1.1. настоящего договора в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих в Системе Экспертизы Промышленной Безопасности.

1.3. Исполнитель обязуется выполнить работы (услуги), указанные в п. 1.1. настоящего договора в течение одного месяца со дня предварительной оплаты 50 % суммы п. 2.1. настоящего договора.

1.4. В случае выявления в процессе экспертизы дефектов, влияющих на безопасную эксплуатацию объекта, и невозможностью устранения их «Заказчиком» в течение срока обследования, сроки окончания работ (услуг) по экспертизе могут продлеваться по согласованию с «Заказчиком», согласно п. 14 Приказа Ростехнадзора г «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»

2.Цена договора.

2.1.Стоимость работ (услуг) по настоящему договору составляет________ руб.____коп.

______________________________________________________________________________.

3. Сроки выполнения работ (услуг)

3.1. Срок выполнения работы по договору:

3.1.1. начало: в течение 10 дней с момента получения предварительной оплаты 50 %.

3.1.2. окончание: не позднее одного месяца со дня начала выполнения работ.

4. Порядок расчётов.

4.1. Оплата производится предварительно 50% по выставленному «Исполнителем» счёту, окончательный расчёт производится после выполнения работ в течение 10 дней со дня подписания «Заказчиком» акта выполненных работ и предоставления Заказчику счёта.

4.2. «Исполнитель» по окончании работ предоставляет «Заказчику»:

- акт выполненных работ в двух экземплярах;

- заключения экспертизы промышленной безопасности в одном экземпляре на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе по результатам экспертного обследования и технического диагностирования устройств, перечисленных в п. 1.1 настоящего договора;

- акт комплексного обследования и технический паспорт подкранового пути крана мостового зав./рег. № 2-1030/2230;

4.3. Платежи осуществляются путём перечисления соответствующей денежной суммы на расчётный счёт «Исполнителя».

5. Права и обязанности сторон.

5.1. Для обеспечения производимых работ (услуг) «Заказчик» обязуется:

5.1.1. Согласно условиям настоящего договора надлежащим образом оплатить работу «Исполнителя»;

5.1.2. Своевременно обеспечить «Исполнителя» необходимыми для выполнения работ (услуг) документами и информацией;