Д О Г О В О Р № 30.1-9/5-211
на поставку изделий
г. Воронеж «____» ______________2012г.
_________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________________, действующего на основании _____________________________________, с одной стороны и открытое акционерное общество «Концерн «Созвездие», именуемое в дальнейшем «Покупатель», . Ю., действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору «Поставщик» обязуется поставить и передать в собственность «Покупателя» изделия, количество и качество которых предусмотрено в договоре, а «Покупатель» обязуется оплатить и принять их в объеме и сроки, указанные в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Номенклатура, общее количество и цена изделий, передаваемых «Поставщиком» «Покупателю», определяются Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью данного Договора.
2. Порядок поставки
2.1. Срок поставки изделий, поставляемых по настоящему договору в соответствии со спецификацией.
2.2. Отгрузка продукции Поставщиком осуществляется любым видом транспорта (автомобильным, ж/дорожным, почтой, самовывозом) по согласованию сторон. Место передачи изделий является:
«Поставщик» передает «Покупателю» надлежащим образом оформленную товарно-сопроводительную документацию: товарную накладную и счет-фактуру. Право собственности переходит к «Покупателю», после фактического получения изделий «Покупателем» и подписания им товарной накладной.
3. Качество продукции
3.1. «Поставщик» подтверждает гарантию завода-изготовителя в пределах гарантийного срока, содержащегося в описании изделий, указанной на сайте производителя, но не менее 1 года.
3.2. Приемка изделий по качеству и количеству проводится на складе «Покупателя» в соответствии с требованиями Инструкций П-7, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66г. и П-6, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65г. в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. №81, от 14.11.74г. №98, с изменениями, внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.97г. №18.
3.3. «Поставщик» гарантирует исправность изделий согласно нормативно-технической документации предприятия - изготовителя при условии соблюдения «Покупателем» правил хранения, монтажа и эксплуатации изделий.
3.4. Если в течение гарантийного срока продукция окажется дефектной или несоответствующей условиям Договора, «Поставщик» по требованию «Покупателя» обязан в 20-дневный срок с даты получения соответствующего уведомления (претензионного письма), устранить обнаруженные дефекты и заменить дефектный товар на новый.
В случае не устранения дефектов в согласованный сторонами срок «Поставщик» уплачивает «Покупателю» неустойку в размере 15% стоимости продукции, подлежащей восстановлению. В этом случае гарантийный период отсчитывается с даты поставки Товара, заменяющего дефектный. Неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего договора в части гарантийных обязательств «Поставщика», в том числе касающихся предоставления гарантий Производителя на данный Товар, является основанием для отказа «Покупателя» от исполнения договора.
3.5. Все транспортные расходы и другие расходы, связанные с заменой дефектного Товара, несет «Поставщик».
3.6. Комплектующие в заводской (оригинальной) упаковке с указанием на ней типа, номинала и корпуса, с приемкой «ПЗ».
Сопроводительная документация (этикетка поставщика) должна содержать следующую информацию:
- наименование изделия;
- фирма-производитель изделия;
- количество изделий;
- гарантийный срок;
- дата изготовления изделий;
- номер партии;
- ответственный за упаковку;
- пояснение фирмы-производителя по маркировке изделий по запросу «Покупателя»;
- подпись и печать «Поставщика», печать ВП МО РФ «Поставщика».
Паспорт завода-изготовителя должен содержать следующую информацию:
- номер партии;
- содержание драгметаллов;
- печать «ОТК», печать ВП МО РФ.
Паспорт завода-изготовителя должен содержать следующую информацию:
- номер партии;
- содержание драгметаллов;
- печать «ОТК», печать ВП МО РФ.
4. Цена и порядок расчета
4.1. Изделия поставляются по договорным ценам, определенным в Спецификации.
4.2. Цены на изделия устанавливаются в рублях и включают в себя НДС – 18%, стоимость тары, упаковки и маркировки.
4.3. Оплата изделий производиться путем перечисления аванса в размере 50% на расчетный счет «Поставщика» в течение 10 банковских дней с момента подписания договора, окончательный расчет в размере 50% перечисляется на расчетный счет «Поставщика в течение 10 банковских дней с момента поставки изделий на склад «Покупателя».
4.4. В случае несвоевременной оплаты поставки изделий, окончательный расчет производится после оплаты «Поставщиком» штрафных санкций «Покупателю» в соответствии п.5.3.
5. Ответственность сторон
5.1. «Покупатель» обязан известить «Поставщика» о нарушении условий договора о качестве или таре изделия в срок до 10 (десяти) дней, после того как нарушение было или должно было быть обнаружено исходя из характера и назначения изделия.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
5.3. За просрочку поставки изделий или поставку изделий ненадлежащего качества «Покупатель» вправе взыскать с «Поставщика» неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости не поставленных в срок или поставленных некачественных изделий за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости не поставленных в срок или поставленных некачественных изделий.
5.4. В случае неоплаты поставленных в срок изделий, «Поставщик» вправе взыскать с «Покупателя» неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки до фактического выполнения обязательства, но не более 10% (десяти процентов) от суммы задолженности.
6. Форс-мажор
6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение является следствием непреодолимой силы: землетрясения, наводнения, пожара, тайфуна, урагана, снежного заноса, военных действий, массовых заболеваний (эпидемий), забастовок (региональных и территориальных), запрета торговых операций с отдельными странами вследствие применения международных санкций и др. обстоятельств, независящих от воли сторон.
6.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и оказавшаяся вследствие этого не в состоянии выполнить обязательства по настоящему договору, должна не позднее 7 (семи) дней с момента наступления этих обстоятельств в письменной форме известить другую сторону. Несвоевременное, сверх 7 (семи) дней, извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них для освобождения от ответственности. Сторона должна в течение 20 (двадцати) дней передать другой стороне сертификат Торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации соответствующей страны о наличии форс-мажорных обстоятельств.
7. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязанностей.
8. Рассмотрение споров
8.1. Изменение условий договора, его расторжение и прекращение возможны, если они совершены в письменной форме и подписаны с обеих сторон.
По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению арбитражного суда в случаях нарушения другой стороной условий договора.
8.2. По всем остальным вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются Гражданским Кодексом РФ.
8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок рассмотрения споров.
Претензии рассматриваются в течение 30-ти дней с момента получения.
Неурегулированные в претензионном порядке разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
9. Особые условия
9.1 Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, указанных в договоре не позднее 10 (десяти) дней до начала периода поставки.
10. Юридические адреса и реквизиты сторон
«Поставщик» | «Покупатель» «Созвездие» 394018 г. Воронеж ул. Плехановская, д. 14
в Ф. Центрально-Черноземный АКБ «Инвестбанк» (ОАО) г. Воронеж |
Приложения: 1. Спецификация.
«Поставщик» __________________ «___»______________2012г. | «Покупатель»Генеральный директор «Созвездие» _______________ А. Ю. Беккиев «___»______________2012г. |
Приложение
Спецификация № 1
от «___» ________ 2012 г.
к договору поставки изделий № 30.1-9/5-211 от «___»_______ 2012 г.
На основании Договора поставки изделий № ___ от «___» ______ 2012 г. и в соответствии с настоящей спецификацией Поставщик обязуется поставить Покупателю следующие изделия:
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. |
1 | Р-157 ВАФЯ.433215.004ТУ «5» разрядник | шт. | 15 | ||
2 | Р-91 АГСР.433210.006ТУ «5» разрядник | шт. | 48 | ||
3 | Р-94 АГСР.433210.006ТУ «5» разрядник | шт. | 10 | ||
ИТОГО, без НДС | |||||
НДС 18% | |||||
ИТОГО, с НДС |
ИТОГО:________________________________________________
1. Порядок и срок оплаты: Оплата изделий производиться путем перечисления аванса в размере 50% на расчетный счет «Поставщика» в течение 10 банковских дней с момента подписания договора, окончательный расчет в размере 50% перечисляется на расчетный счет «Поставщика в течение 10 банковских дней с момента поставки изделий на склад «Покупателя».
2. Срок поставки изделий: до 01.09.12
Основные порталы (построено редакторами)