КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по замене оконных блоков в спортивном комплексе «Сибиряк»
1. Предмет конкурса – выбор подрядчика на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по замене оконных блоков в спортивном комплексе «Сибиряк».
2. Цель конкурса – присуждение права заключения муниципального контракта на выполнение работ по замене оконных блоков в спортивном комплексе «Сибиряк».
3. Источник финансирования – бюджет города.
4. Заказчик – муниципальное спортивное учреждение «Спортивный комплекс «Сибиряк».
660028, 2. E-mail: *****@***ru.
5. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе.
Для участия в конкурсе участник подает заявку на участие в конкурсе в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, по утвержденной форме (приложение 1) и локальный сметный расчет.
Участник заполняет заявку на участие в конкурсе в соответствии с инструкцией, прилагаемой к заявке (приложение 2).
6. Требования к описанию выполняемых работ:
Место выполнения работ – спортивный комплекс «Сибиряк», находящийся 2.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
1. | Демонтаж существующих деревянных окон, в спортивном зале, в количестве 5 шт., размером 30 м² (L 6 м х Н 5м) | м² | 150 |
2. | Изготовление и монтаж оконных блоков из профиля ПВХ, в спортивном зале количестве 5 шт., размером 30 м² (L 6 м х Н 5м) с двумя открывающимися створками, в каждом блоке | м² | 150 |
3. | Монтаж наружного уголка из ПВХ (35мм х 50 мм), на 5 оконных блоков спортивного зала (защита монтажного шва от внешних воздействий) 16 м х 5 шт. = 80 м. | м. п. | 80 |
4. | Изготовление и монтаж подоконной доски из ПВХ шириной 300 мм с заглушками на торцах, в спортивном зале, размером 1,8 м² (6м х 0,3м), в количестве 5 штук | м² | 9 |
5. | Отделка внутренних откосов из панелей ПВХ (утепленная панель типа «сэндвич» толщиной 10 мм, шириной 250 мм), на 5 оконных блоков в спортивном зале (16 м х 0,25 м х 5 шт.) | м² | 20 |
6. | Изготовление и монтаж слива оцинкованного, шириной 170 мм, размером 1,02 м² (6м х 0,17м) на 5 оконных блоков в спортивном зале | м² | 5,1 |
7. | Демонтаж существующих деревянных окон по цокольному этажу здания, в количестве 17 шт. 1) Туалет женский 2 шт. (2,3м х 1,0м=2,3 м², 1,2м х 1,0м = 1,2м²); 2) Туалет мужской 2 шт. (2,3м х 1,0м х 2 шт. =4,6 м²); 3) Электрощитовая 1 шт. (2,3м х 1,0м=2,3 м²); 4) Слесарное помещение 1 шт. (2,3м х 1,0м=2,3 м²); 5) Хлораторная 2 шт. (2,3м х 1,0м х 2 шт. =4,6 м²); 6) Гардероб 2 шт. (1,2м х 1,0м =1,2 м², 2,3м х 1,0м = 2,3 м²); 7) Холл 2 шт. (2,3м х 1,0м х 2 шт. =4,6 м²); 8) Медицинский кабинет 1 шт. (2,3м х 1,0м=2,3 м²); 9) Вестибюль перед входом в бассейн, 1 шт. (1,2м х 1,0м=1,2 м²); 10) Раздевалка бассейна женская, 2 шт. (2,3м х 1,0м х 2 шт. =4,6 м²); 11) Столярное помещение 1 шт. (1,2м х 1,0м =1,2 м²). | м² | 34,7 |
8. | Изготовление и монтаж оконных блоков из профиля ПВХ по цокольному этажу здания, в количестве 17 шт.: 1) Туалет женский 2 шт. матовое остекление с одной распашной створкой в оконном блоке (2,3м х 1,0м=2,3 м²), (1,2м х 1,0м =1,2м²); 2) Туалет мужской 2 шт. матовое остекление с одной распашной створкой в каждом оконном блоке (2,3м х 1,0м х 2 шт. =4,6 м²); 3) Электрощитовая, 1 шт. (2,3м х 1,0м=2,3 м²), с одной распашной створкой; 4) Слесарное помещение 1 шт. с одной распашной створкой (2,3м х 1,0м=2,3 м²); 5) Хлораторная 2 шт. с одной распашной створкой (2,3м х 1,0м х 2 шт. =4,6 м²); 6) Гардероб 2 шт. с одной распашной створкой (1,2м х 1,0м =1,2 м², 2,3м х 1,0м = 2,3 м²); 7) Холл 2 шт. с одной распашной створкой в каждом оконном облоке (2,3м х 1,0м х 2 шт. =4,6 м²); 8) Медицинский кабинет 1 шт. с одной распашной створкой (2,3м х 1,0м=2,3 м²); 9) Вестибюль перед входом в бассейн, 1 шт. с одной распашной створкой (1,2м х 1,0м=1,2 м²); 10) Раздевалка бассейна женская, 2 шт. матовое остекление, глухое (2,3м х 1,0м х 2 шт. =4,6 м²); 11) Столярное помещение 1 шт. (1,2м х 1,0м =1,2 м²), глухое. | м² | 34,7 |
9. | Монтаж наружного уголка из ПВХ (35мм х 50 мм), на 17 оконных блоков по цокольному этажу (защита монтажного шва от внешних воздействий) | М. п. | 73 |
10. | Изготовление и монтаж подоконной доски из ПВХ, шириной 300 мм с заглушками на торцах, по цокольному этажу количестве, 17 штук 1) Туалет женский 2 шт. (2,3м х 0,3м=0,69 м²,1,2м х 1,0м =1,2м²); 2) Туалет мужской 2 шт. (2,3м х 0,3м х 2 шт. =1,38 м²); 3) Электрощитовая, 1 шт. (2,3м х 0,3м=0,69 м²); 4) Слесарное помещение 1 шт.(2,3м х 0,3м=0,69 м²); 5) Хлораторная 2 шт. (2,3м х 0,3м х 2 шт. =1,38 м²); 6) Гардероб 2 шт. (1,2м х 0,3м = 0,36м ², 2,3м х 0,3м =0,69 м²); 7) Холл 2 шт. (2,3м х 0,3м х 2 шт. = 1,38 м²); 8) Медицинский кабинет 1 шт. (2,3м х 0,3м=0,69 м²); 9) Вестибюль перед входом в бассейн, 1 шт. (1,2м х 0,3м=0,36 м²); 10) Раздевалка бассейна женская, 2 шт. (2,3м х 0,3м х 2 шт. = 1,38 м²); 11) Столярное помещение 1 шт. (1,2м х 0,3м =0,36 м²), | м² | 10,41 |
11. | Отделка внутренних откосов из панелей панелей ПВХ (утепленная панель типа «сэндвич» толщина 10 мм, ширина 250 мм, на 17 оконных блоков по цокольному этажу (69м х 0,25м) | м² | 17,25 |
12 | Изготовление и монтаж слива оцинкованного, шириной 170 мм на 17 оконных блоков по цокольному этажу (34,7м х 0,17м) | м² | 5,9 |
13. | Демонтаж существующих деревянных окон по первому этажу здания, в количестве 4 шт. 1) Окно лестничного пролета 1 шт. (1,65м х 1,95= 3,22 м²). 2) Помещение кафе-бара 2 шт.(1,95м х 2,68 м х 2 шт. = 10,45 м²) 3) Кабинет зам. директора 1 шт. (1,65м х 1,95= 3,22 м²). | м² | 17 |
14. | Изготовление и монтаж оконных блоков из профиля ПВХ, по первому этажу здания, в количестве 4 шт., с одной распашной створкой в каждом блоке. 1) Окно лестничного пролета 1 шт. (1,65м х 1,95= 3,22 м²). 2) Помещение кафе-бара 2 шт.(1,95м х 2,68 м х 2 шт. = 10,45 м² 3) Кабинет зам. директора 1 шт. (1,65м х 1,95= 3,22 м²). | м² | 17 |
15. | Монтаж наружного уголка из ПВХ (35мм х 50 мм), на 4 окнных блока первого этажа (защита монтажного шва от внешних воздействий) | м. п. | 26 |
16. | Изготовление и монтаж подоконной доски из ПВХ шириной 300 мм, с заглушками на торцах, по первому этажу здания на 4 оконных блока 1) Окно лестничного пролета 1 шт. (1,65м х 0,3м = 0,49 м²). 2) Помещение кафе-бара 2 шт.(1,95м х 0,3 м х 2 шт. = 1,17 м²) 3) Кабинет зам. директора 1 шт. (1,65м х 0,3м = 0,495 м²). | м² | 2,16 |
17. | Отделка внутренних откосов из панелей панелей ПВХ (утепленная панель типа «сэндвич», толщина 10 мм, ширина 250 мм, на 4 оконных блока первого этажа (25,7м х 0,25м = 6,43м²) | м² | 6,43 |
18 | Изготовление и монтаж слива оцинкованного, шириной 170 мм, на 4 оконных блока первого этажа размером (7,2м х 0,17м= 1,22м²), | м² | 1,22 |
19 | Демонтаж существующих деревянных окон по второму этажу здания в количестве 12 шт.: 4) Прихожая, напротив душевых комнат фитнес центра 1 шт. (2,5 х 2,8 м = 7м²) 5) Помещения фитнес центра 7 шт. (2,5 х 2,8 м х 7 шт. = 52,92 м²) 6) Помещение медицинского центра 2 шт. (2,7 х 2,8 м = 7,56м², (2,5 х 2,8 м = 7м²) 7) Комната администратора фитнес центра 1 шт. (2,5 х 2,8 м = 7м²) 5) Окно лестничного пролета 1 шт. (1,65м х 2,8м = 4,62 м²) | м² | 86,1 |
20. | Изготовление и монтаж оконных блоков из профиля ПВХ, по второму этажу здания в количестве 12 шт., с одной открывающейся створкой в каждом блоке: 1) Прихожая, напротив душевых комнат фитнес-центра 1 шт. (2,5 х 2,8 м = 7м²) 2) Помещения фитнес-центра 7 шт. (2,5 х 2,8 м х 7 шт. = 52,92 м²) 3) Помещение медицинского центра 2 шт. (2,7 х 2,8 м = 7,56м²; 2,5 х 2,8 м = 7м²) 4) Комната администратора фитнес-центра 1 шт. (2,5 х 2,8 м = 7м²) 5) Оконный блок лестничного пролета второго этажа 1 шт. (1,65м х 2,8м = 4,62 м²) | м² | 86,1 |
21. | Монтаж наружного уголка из ПВХ (35 х 50 мм), на 12 оконных блоков второго этажа (защита монтажного шва от внешних воздействий) | м. п. | 97,95 |
22. | Изготовление и монтаж подоконной доски из ПВХ шириной 300 мм, с заглушками на торцах, по второму этажу здания на 12 оконных блоков, размером: 1) Прихожая, напротив душевых комнат фитнес-центра 1 шт. (2,5 х 0,3 м = 0,75м²) 2) Помещения фитнес-центра 7 шт. (2,5 х 0,3 м х 7 шт. = 5,67 м²) 3) Помещение медицинского центра 2 шт. (2,7 х 0,3 м = 0,81м², (2,5 х 0,3 м = 0,75м²) 4) Комната администратора фитнес-центра 1 шт. (2,5 х 0,3 м = 0,75м²) 5) Оконный блок лестничного пролета второго этажа 1 шт. (1,65м х 0,3м = 0,5 м²) | м² | 9,23 |
23. | Отделка внутренних откосов из панелей панелей ПВХ (утепленная панель типа «сэндвич», толщина 10 мм, ширина 250 мм, на 12 оконных блоков второго этажа (97,95м х 0,25м = 24,49м²) | м² | 24,49 |
24 | Изготовление и монтаж слива оцинкованного, шириной 170 мм, размером (30,75м х 0,17м=5,23м²), на 12 оконных блоков второго этажа | м² | 5,23 |
Требования к изделию: пятикамерный профиль ПВХ с обязательным гигиеническим и пожарным сертификатом, ширина профиля не менее 70 мм; стеклопакет с криптоном толщиной не менее 40 мм и уплотнителем белого цвета.
Гарантийный срок на конструкции – не менее 10 лет.
Гарантийный срок на герметичность – не менее 10 лет.
Гарантийный срок на монтажные работы – не менее 10 лет.
Начальная цена контракта 1 082 000,0 рублей (один миллион восемьдесят две тысячи).
Объем выполняемых работ должен в полной мере соответствовать перечню работ, подлежащих выполнению. Выполняемые работы должны быть надлежащего качества, соответствовать действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам.
При выполнении работ по ремонту на объекте должны использоваться материалы, оборудование, комплектующие и инструменты, имеющие сертификаты или паспорта качества изготовителя и технические условия.
Во время проведения работ по ремонту должны быть обеспечены необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.
7. Форма, сроки и порядок оплаты выполняемых работ.
Оплата за выполненные работы осуществляется безналичным расчетом после подписания актов выполненных работ поквартально:
- не более 832 000,0 рублей в III квартале 2006 года;
- не более 250 000,0 рублей в IV квартале 2006 года.
8. Срок выполнения работ.
В течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта.
9. Порядок формирования цены контракта.
Участник конкурса указывает цену согласно заявке на участие в конкурсе утвержденной формы. Цена должна быть указана с учетом:
- стоимости строительно-монтажных работ;
- стоимости материалов и оборудования;
- уплаты налогов и других обязательных платежей.
Цена, предлагаемая участником конкурса, должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока выполнения муниципального контракта и не меняться.
В случае превышения начальная цены контракта, указанной в конкурсной документации, конкурсная заявка к участию в конкурсе не рассматривается.
10. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта.
Цена контракта должна быть выражена в российских рублях.
11. Сведения о праве заказчика в одностороннем порядке изменить объем выполняемых по контракту работ.
Заказчик вправе при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на 5% такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с исполнителем заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, но не более чем на 5% такой цены.
12. Место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Конкурсная заявка предоставляется участником в сроки и по месту, указанному в извещении о проведении конкурса.
Конкурсные заявки, полученные после установленного срока, вскрываются конкурсной комиссией и отправляются по указанному в них адресу.
13. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование организации либо ФИО физического лица. Участник конкурса должен предоставить в закрытом конверте следующие документы:
- конкурсную заявку на участие в конкурсе установленной формы с локальным сметным расчетом;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
- доверенность, подтверждающую полномочия на осуществление действий от имени участника (для юридических лиц в случае необходимости);
- копию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- сведения об участнике конкурса (приложение 3).
При отсутствии возражений со стороны участника размещения заказа подаются следующие документы:
- об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
- о непроведении ликвидации участника размещения заказа;
- о неприостановлении деятельности участника размещения заказа;
- электронную копию конкурсной заявки и сведений об участнике размещения заказа на магнитном носителе.
14. Требования к участникам конкурса.
В конкурсе может участвовать любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, имеющие профессиональные знания и квалификацию, лицензию на право выполнения работ по строительству зданий и сооружений, опыт данной работы.
Участниками конкурса не могут быть лица, признанные несостоятельными (банкротами), находящиеся в процессе ликвидации, а также, деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
15. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе.
Участник, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время при условии, что организатор конкурса получит письменное уведомление об изменении или отзыве до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
16. Порядок разъяснения положений конкурсной документации.
Любой участник конкурса вправе направить в письменной форме в адрес уполномоченного органа запрос о разъяснении положений конкурсной документации.
В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган направляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.
17. Порядок вскрытия конвертов с заявками.
Конверты с конкурсными заявками вскрываются конкурсной комиссией непосредственно после окончания срока их подачи в час, день и по адресу, указанному в извещении конкурса.
18. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.
Конкурсная комиссия производит оценку конкурсных заявок, указанных в извещении о проведении открытого конкурса на основании следующих критериев:
- качество работ;
- сроки выполнения работ;
- срок предоставления гарантии качества работ;
- объем предоставления гарантий качества работ;
- цена контракта.
19. Оценка и сопоставление конкурсных заявок.
Сравнительная оценка конкурсных заявок производится исходя из критериев, изложенных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.
В целях объективной оценки конкурсная документация имеет право на привлечение независимых экспертов.
20. Срок подписания протокола оценки и сопоставления заявок.
Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
21. Срок заключения муниципального контракта.
В 10-дневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок участник конкурса, заявке которого присвоен первый номер, должен подписать муниципальный контракт с заказчиком по форме согласно приложению 4.
Если участник конкурса, заявке которого присвоен первый номер, не представил подписанный контракт заказчику в установленный срок, то он считается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
В случае, если участник конкурса, заявке которого присвоен первый номер, признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, то муниципальный контракт заключается с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.
Приложение 1
КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по замене оконных блоков в спортивном комплексе «Сибиряк»
В конкурсную комиссию «___»___________ 2006 г.
________________________________________________________________________,
(полное наименование, организационно-правовая форма юридического лица)
_____________________________________________________________________________,
(юридический адрес, почтовый адрес)
______________________________________________________________________________.
(Ф. И.О. руководителя, либо лица, действующего по доверенности)
(либо Ф. И.О. паспортные данные, сведения о месте жительства для физического лица)
_____________________________________________________________________________________________(номер контактного телефона)
Изучив конкурсную документацию и порядок проведения конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по замене оконных блоков в спортивном комплексе «Сибиряк», _____________________________________________________
(полное наименование организации, ФИО физического лица)
согласно осуществить выполнение работ на следующих условиях:
Предложения об условиях исполнения муниципального контракта | Показатели |
Качество работ | |
Сроки выполнения работ | |
Срок предоставления гарантии качества работ | |
Объем предоставления гарантий качества работ | |
Цена контракта |
В случае признания нашей конкурсной заявки победившей в конкурсе, обязуемся подписать муниципальный контракт на указанных условиях в 10-дневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.
Мы подтверждаем, что:
- имеем финансовые средства, производственные мощности, оборудование и другие материальные возможности для исполнения муниципального контракта;
- имеем все необходимые лицензии и разрешения;
- исполняем обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней;
- не признаны несостоятельными (банкротами), и не находимся в процессе ликвидации, а также деятельность наша не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
Обязуемся по требованию конкурсной комиссии представлять любую информацию, необходимую для проверки сведений, содержащихся в конкурсной заявке.
В том случае, если наши условия не будут признаны лучшими, но по решению конкурсной комиссии нам будет присуждено следующее за победителем место, мы согласны сохранить свои обязательства по подписанию муниципального контракта на условиях, указанных в настоящей конкурсной заявке.
Ваша организация и уполномоченные представители для получения информации могут связаться со следующими лицами:
______________________________________ т. _____________________
(Ф. И.О., должность)
______________________________________ т. _____________________
(Ф. И.О., должность)
Приложение: на ____ листах в ____ экз.
Руководитель _______________________ (Ф. И.О.)
М. П.
Главный бухгалтер _______________________ (Ф. И.О.)
Приложение 2
И Н С Т Р У К Ц И Я
по заполнению заявки на участие в конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по замене оконных блоков в спортивном комплексе «Сибиряк»
В заявке на участие в конкурсе должны быть отражены:
1. Полное фирменное наименование участника, сведения об организационно-правовой форме.
2. Фамилия, имя, отчество руководителя, имеющего право действовать от имени участника без доверенности, либо фамилия, имя, отчество лица, действующего по доверенности, с приложением документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника.
3. Юридический адрес участника.
4. Почтовый адрес участника.
5. Контактные телефоны.
6. Номер расчетного счета.
Либо фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.
В разделе заявки: предложения об условиях исполнения муниципального контракта указывается:
1. Качество работ.
2. Сроки выполнения работ.
3. Срок предоставления гарантии качества работ.
4. Объем предоставления гарантий качества работ (безвозмездное устранение недостатков, соразмерное уменьшение установленной за работу цены, возмещение заказчику расходов на устранение недостатков, если они устранены заказчиком или силами третьих лиц).
5. Цена контракта.
В качестве приложений к конкурсной заявке должны быть приложены следующие документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
- доверенность, подтверждающая полномочия на осуществление действий от имени участника (для юридических лиц в случае необходимости);
- копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- локальный сметный расчет;
- сведения об участнике.
При отсутствии возражений со стороны участника размещения заказа подаются следующие документы:
- об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
- о непроведении ликвидации участника размещения заказа;
- о неприостановлении деятельности участника размещения заказа;
- электронную копию конкурсной заявки и сведений об участнике размещения заказа на магнитном носителе.
Приложение 3
Сведения об участнике конкурса
1. | Полное наименование организации участника | |
2. | Сокращенное наименование организации участника | |
3. | Организационно-правовая форма | |
4. | Номер и дата государственной регистрации | |
5. | Идентификационный номер налогоплательщика | |
6. | КПП | |
7. | Место нахождения, почтовый адрес | |
8. | Юридический адрес | |
9. | Контактные телефоны, e-mail | |
10. | Расчетные и иные счета предприятия | |
11. | Ф. И.О. руководителя предприятия (полностью) и должность | |
12. | Краткая история образования и деятельности предприятия | |
13. | Перечень основных видов деятельности предприятия | |
14. | Опыт работы | |
15. | в т. ч. на рынке Красноярского края | |
16. | Иная информация, имеющая значение для оценки квалификации предприятия |
Приложение 4
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №______
на выполнение работ по замене оконных блоков в спортивном комплексе «Сибиряк»
г. Красноярск _____________ 2006 года
Муниципальное спортивное учреждение «Спортивный комплекс «Сибиряк», действующее от имени муниципального образования «город Красноярск», в соответствии с Постановлением администрации города от 01.01.2001г. № 000 и Уставом, , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,
и победитель открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по замене оконных блоков в спортивном комплексе «Сибиряк», заявке которого присвоен первый номер ______________________________________________________________________, в лице _________________________________________________________________________,
действующий на основании ____________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
I. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по замене оконных блоков в спортивном комплексе «Сибиряк» 2, а Заказчик - принять и оплатить указанные работы по условиям настоящего контракта.
1.2. Объем и содержание работ определяются сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.3. В случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной части работ Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить не более чем на 5% объем всех работ, предусмотренный пунктом 1.2 настоящего контракта.
II. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость выполненных работ по настоящему контракту установлена на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от «___» __________ 2006 года и составляет _________ рублей, с учетом НДС (НДС не облагается).
2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить не более чем на 5% стоимость работ, установленную пунктом 2.1 настоящего контракта, пропорционально объему дополнительных работ или объему части работ, определенному пунктом 1.3 настоящего контракта.
2.3. Оплата за выполненные работы осуществляется на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от «____» _______________ 2006 года по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке ________________________________________.
III. Сроки выполнения работ.
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – в течение ________ дней с момента заключения муниципального контракта.
VI. Обязанности Сторон
4.1. Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение работ надлежащего качества с соблюдением требований, норм и правил в строительстве, в объеме, соответствующем прилагаемой смете, в сроки, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего контракта;
- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ, в том числе вывоз строительного мусора по завершению работ;
- обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством выполнения работ;
- производить работы собственными силами (привлечение субподрядчиков возможно только с согласия Заказчика);
- безвозмездно устранить недостатки и дефекты в выполненных работах по требованию Заказчика в течение 10 (десяти) дней;
- сдать Заказчику выполненные работы по акту выполненных работ, с приложением актов скрытых работ, в срок, установленный пунктом 3.1. контракта;
- в случае досрочного выполнения работ, по соглашению с Заказчиком, сдать объект Заказчику;
- в гарантийный срок, установленный в соответствии с протоколом оценки и сопоставлении заявок на участие в конкурсе, который составляет ________, устранить выявленные недостатки.
4.2. Заказчик обязан:
- передать Подрядчику, в случае необходимости, объект для выполнения работ по акту после подписания настоящего контракта;
- участвовать в освидетельствовании скрытых работ;
- принять от Подрядчика выполненные работы и произвести их оплату в установленные сроки.
V. Приемка работ.
5.1. По завершении выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику акт приемки выполненных работ с приложением к нему документов, предусмотренных перечнем выполняемых работ.
5.2. В случае несоответствия объекта после выполнения работ перечню выполняемых работ, а также невозможности и нецелесообразности продолжения оказания услуг Сторонами составляется соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым Подрядчик обязан в течение _____ дней либо произвести работы по устранению выявленных недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметы, либо прекратить выполнение работ.
VI. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный пунктом 5.2 контракта;
- соответствующего уменьшения установленной цены;
- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
6.3. За нарушение сроков выполнения работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы контракта за каждый день просрочки (но не более основной суммы контракта).
6.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ «Подрядчик» вправе требовать от «Заказчика» уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
VII. Непреодолимая сила
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т. д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.
VIII. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.
8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий 15 дней.
IХ. Порядок расторжения контракта
9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.
9.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.
9.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт:
- при задержке Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 10 (десять) дней;
- при снижении качества работ, предусмотренных в перечне выполняемых работ, в результате нарушения Подрядчиком условий контракта;
- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения работ.
9.5. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязуется:
- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта;
- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затратах по установленной форме подписать их или дать мотивированный отказ;
- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.
X. Срок действия контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2006 года.
10.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями конкурса и настоящего контракта.
XI. Особые условия
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.
11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
ЗАКАЗЧИК:
МСУ «СК «Сибиряк»
660028, Россия,
тел./, 43-16-52
Отделение по Центральному району г. Красноярска УФК по Красноярскому краю (, , МСУ «СК «Сибиряк», л/с _______________________________) ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск, ,
ПОСТАВЩИК:
Наименование поставщика.
Адрес.
тел./факс
e-mail:
Банковские реквизиты:
Подписи Сторон:
ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК
Директор МСУ «СК «Сибиряк»
______________________ С. С. Аникин ________________________
Основные порталы (построено редакторами)