Утверждаю:
Генеральный директор
_____________/М. И.Баранников /
(подпись) (расшифровка)
М. П.
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
на поставку продуктов питания (молочная продукция)
для нужд
2014 г.
г. Комсомольск-на-Амуре
ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
1. | Способ закупки | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) |
2. | Наименование единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Общество с ограниченной ответственностью я компания «Комсомольск-на-Амуре» |
3. | Основание | Пункт 37 части 1 раздела 48 главы VII Положения о закупке товаров (работ, услуг) для нужд ОАО “Плодоовощи» |
4. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Заказчика | , 681003, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, pavlova. *****@***ru контактное лицо: Павлова Евгения Александровна, т. (4217) 24-15-24 |
5. | Предмет договора | Поставка продуктов питания (молочная продукция) для нужд |
6. | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) либо единицы Продукции | 560 431,50 (Пятьсот шестьдесят тысяч четыреста тридцать один) рубль 50 копеек. |
7. | Место поставки Продукции (место поставки товара, место выполнения работ или место оказания услуг) | Указаны в прилагаемом проекте договора |
8. | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке | Документация не предоставляется. Размещение документации носит уведомительный характер. |
9. | Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации о закупке | Не установлено |
10. | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: | Не установлено. Закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
1. Общие положения
Размещение настоящей документации носит уведомительный характер – договор заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), без проведения конкурентных процедур, согласно Положению о закупке, утвержденному заказчиком и размещенному на официальном сайте www. .
2. Информационная карта
1 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | Указаны в проекте договора |
2 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Не установлены – закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
3 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Не установлены – закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
4 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Указаны в проекте договора |
5 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | Указаны в извещении и в проекте договора |
6 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Указаны в проекте договора |
7 | Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Указан в проекте договора |
8 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Не установлено – закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
9 | Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) должен отвечать требованиям, указанным в проекте договора. Перечень документов - не установлен |
10 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Не установлены – закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
11 | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | Не установлены – закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
12 | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Не установлены – закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
13 | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Не установлен – закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № ________
на поставку продуктов питания
г. Комсомольск-на-Амуре «___»___________20__ г.
Общество с ограниченной ответственностью я компания «Комсомольск-на-Амуре», именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Плодоовощи», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с другой стороны, и в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключается на основании пункта 37 части 1 раздела 48 главы VII Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд , размещенного на официальном сайте в сети Интернет по адресу www. .
1.2. По настоящему договору «Поставщик» обязуется в обусловленный договором срок собственными силами и средствами осуществить поставку продуктов питания (в дальнейшем - «Товар») в соответствии c Спецификацией согласно приложению 1 к настоящему договору и Графиком поставки согласно приложению 2 к настоящему договору, являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора.
1.3. «Заказчик» обязуется принять и оплатить вышеуказанный «Товар» в порядке и срок, установленные настоящим договором.
1.4. Место поставки «Товара»: г. Комсомольск-на-Амуре, .
1.5. «Поставщик» гарантирует, что на момент заключения договора не включен в реестр недобросовестных поставщиков.
2. Права и обязанности «Сторон»
2.1. «Поставщик» вправе:
2.1.1. Требовать своевременного подписания «Заказчиком» товарной накладной.
2.1.2. Требовать своевременного расчёта в порядке, установленном настоящим договором.
2.1.3. По согласованию с «Заказчиком» и в соответствии с условиями настоящего договора осуществить поставку «Товара», качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и такими характеристиками «Товара», указанными в настоящем договоре.
2.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
2.2. «Поставщик» обязан:
2.2.1. Осуществить поставку «Товара» в день и время в соответствии с предварительной заявкой «Заказчика», Техническим заданием, Спецификацией и Графиком поставки товара.
2.2.2. Осуществлять поставку «Товара» на специально предназначенном или специально оборудованном транспортном средстве для перевозки пищевых продуктов, имеющем документы в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Иметь в наличии и предоставить по первому требованию «Заказчика» надлежащим образом оформленные санитарные паспорта на транспортные средства, осуществляющие перевозку «Товара».
2.2.3. Привлекать к работе по поставке «Товара» «Заказчику» работников, соответствующих требованиям Федеральным законом от 01.01.01 г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Иметь в наличии и предоставить по первому требованию «Заказчика» надлежащим образом оформленные личные медицинские книжки работников, осуществляющих поставку «Товара».
2.2.4. Предоставить «Заказчику» все товарно-сопроводительные документы на русском языке.
2.2.5. Предоставить «Заказчику» при поставке каждой партии «Товара» документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность «Товаров», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Безвозмездно устранить выявленные недостатки «Товара» или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2.2.7. Иметь в наличии и предоставить по первому требованию «Заказчика» декларацию о соответствии «Товара» – документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов.
2.3. «Заказчик» вправе:
2.3.1. Требовать от «Поставщика» надлежащей поставки «Товара», в соответствии со Спецификацией соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.
2.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
2.3.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества, для участия в проведении экспертизы исполнения «Поставщиком» обязательств по настоящему договору.
2.3.4. Увеличить объем поставляемого «Товара» не более чем на 10 процентов от первоначального объема такого «Товара», указанного при заключении договора. «Заказчик» вправе увеличить цену договора пропорционально увеличению объёма поставляемого «Товара».
2.3.5. Уменьшить объем поставляемого «Товара». При этом Заказчик обязан уменьшить цену договора соответственно уменьшаемому объему поставляемого «Товара».
2.4. «Заказчик» обязан:
2.4.1. Подать предварительную заявку «Поставщику» не позднее, чем за ___ дня (дней) до даты поставки путем направления факса, телефонограммы либо нарочно, с указанием ассортимента (наименования), упаковки, количества «Товара», даты и времени поставки.
2.4.2. Осуществить приёмку «Товара» от «Поставщика» и проверить его количество, качество, ассортимент (наименование) в соответствии с условиями настоящего договора.
2.4.3. Произвести расчёт в порядке и срок, предусмотренные настоящим договором.
2.4.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в сдаче-приемке «Товара».*
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора составляет ______________(____________________________) рубль ___ копеек, НДС___, и указывается в Спецификации.
3.2. Расчет производится на основании счета (счета-фактуры) в течение 5 календарный дней со дня поставки каждой партии товара за фактически поставленное количество «Товара» согласно подписанным «Сторонами» товарным накладным.
3.3. Все расчеты по настоящему договору осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика».
3.4. Некачественный и недопоставленный «Товар» «Заказчиком» не оплачивается.
3.5. Цена договора является твердой и пересмотру не подлежит за исключением случаев, предусмотренного п.3.6., 3.7 настоящего договора.
3.6. Цена договора может быть изменена не более чем на 10 процентов от первоначальной цены договора. Такое изменение цены может быть обусловлено общим ростом цен на поставляемый «Товар».
3.6. «Заказчик» оставляет за собой право по согласованию с «Поставщиком» в ходе исполнения настоящего договора изменить не более чем на 10% от первоначального объема такого «Товара» при изменении потребности в «Товарах», на поставку которых заключен настоящий договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме «Товаров», не предусмотренных настоящим договором, но связанных с «Товарами», предусмотренными договором.
При этом «Заказчик» вправе увеличить цену настоящего договора пропорционально увеличению объема поставляемого «Товара», исходя из установленной в настоящем договоре цены единицы «Товара», но не более чем на десять процентов цены договора.
При уменьшении объема поставляемого «Товара», предусмотренного настоящим договором «Заказчик» обязан уменьшить цену договора соответственно уменьшаемому объему поставляемого «Товара».
3.8. В цену договора включаются все расходы «Поставщика», связанные с исполнением обязательств по настоящему договору.
3.9. Обязанность «Заказчика» по оплате считается выполненной в момент списания денежных средств с его счета.
4. Срок и условия поставки «Товара». Приемка «Товара». Требования к «Товару» и гарантии качества.
4.1. «Товар» по настоящему договору поставляется в срок с даты подписания договора по «31» декабря 2015г. по Графику поставки товара.
4.2. Поставка «Товара» осуществляется «Поставщиком» по предварительной заявке «Заказчика», направляемой в адрес «Поставщика» в соответствии с условиями пп. 2.4.1 настоящего договора.
4.3. Передача «Товара» осуществляется по товарной накладной в месте поставки, указанном в настоящем договоре. Товарная накладная подписывается «Заказчиком» в течение 1 дня с момента поставки «Товара».
4.4. Приемка поставляемого «Товара» осуществляется «Заказчиком» в месте поставки в соответствии с «Инструкциями о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6) и «Инструкции о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7), а также включает в себя:
- органолептический анализ, проверка ассортимента, количества, упаковки, характеристик поставленного «Товара» на соответствие предварительной заявке «Заказчика»;
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки;
- проверку соответствия документов, подтверждающих надлежащее качество и безопасность товара, поставленному «Товару» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
-проверку наличия документов, подтверждающих соответствие транспортных средств «Поставщика», осуществляющих поставку «Товара», и работников «Поставщика», занятых поставкой «Товара», требованиям Федерального закона от 01.01.2001 г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
4.5. В случае поставки «Товара» ненадлежащего качества, в количестве и ассортименте, не соответствующем Спецификации, «Заказчик» составляет акт с указанием выявленных дефектов, недостатков и указанием факта принятия «Заказчиком» «Товара» на ответственное хранение, и в течение 5 дней направляет его «Поставщику» факсом либо нарочно. «Поставщик» обязан в течение 24 часов с момента получения указанного акта безвозмездно заменить «Товар» ненадлежащего качества «Товаром», соответствующим условиям и требованиям настоящего договора, поставить недостающее количество «Товара», заменить «Товары» не соответствующие условиям об ассортименте.
4.6. «Товар» не соответствующий по качеству условиям настоящего договора считается не поставленным.
4.7. Остаточный срок годности «Товара» с момента его получения по товарной накладной составляет не менее 70 % срока годности, установленного производителем.
4.8 «Товар» должен отвечать требованиям:
- качества, безопасности жизни и здоровья, установленным Федеральным законом от 01.01.2001 г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;
- ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые информация для потребителя», разделы 3, 4;
- гигиеническим и ветеринарным требованиям;
- ГОСТ, ТУ, указанным в Спецификации;
- технического регламента, устанавливающего обязательные для применения и исполнения требования к продукции, в том числе процессам хранения, перевозки, реализации.
4.9. «Товар» должен иметь документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность «Товара» (сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения).
4.10. «Товар» должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы. Информация о «Товаре» должна быть на русском языке и содержать следующие сведения: наименование, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производителе «Товара».
4.11. «Товар» должен быть поставлен в упаковке, соответствующей требованиям Спецификации и обеспечивающей защиту «Товаров» от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка «Товара» должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).
4.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи «Заказчику» лежит на «Поставщике».
5. Ответственность «Сторон»
5.1. В случае полного невыполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от суммы, указанной в предварительной заявке.
5.2. За поставку Товара ненадлежащего качества, поставку Товара в ассортименте, не соответствующему Спецификации, согласованным в предварительной заявке, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от суммы, указанной в предварительной заявке.
5.3. При наличии повторных факторов поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик помимо выплаты штрафа, предусмотренного п.5.2. настоящего договора, выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от суммы поставки товара ненадлежащего качества, отраженного в рекламационном акте и подписанным Сторонами договора.
5.4. Поставщик за недопоставку Товара, указанного в предварительной заявке и неисполнения обязательств, предусмотренных п.2.2.1. договора, выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от суммы, указанной в предварительной заявке.
5.5. В случае отказа Поставщика от выполнения обязательств, предусмотренных п.2.2.1. договора (на любом этапе его исполнения), Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от цены, указанной в предварительной заявке.
5.6. В случае невыполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от суммы иных неисполненных обязательств, если Заказчик докажет, что неисполнение обязательств стало возможным по вине Поставщика.
5.7. Поставщик за каждый день нарушения срока исполнения обязательств по настоящему договору выплачивает в пользу Заказчика пеню, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств, в размере 0,1% от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.
5.8. В случае, если после потребления поставленных Товаров выявлены факты заболеваний, пищевых отравлений, других отклонений здоровья, причиной которых явилась поставка Товара ненадлежащего качества, подтвержденных заключениями и иными документами, в том числе протоколами лабораторных исследований в установленном действующим законодательством порядке, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 % стоимости поставленного Товара.
5.9. В целях контроля качества поставляемых товаров Заказчик имеет право направить Товар, указанный в предварительной заявке, на лабораторные исследования в установленном действующим законодательством порядке, и случае, получения результатов лабораторных исследований о несоответствии Товара установленным требованиям, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 % от стоимости подлежащего поставке товара.
5.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.3.2. договора, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного п.3.2. настоящего договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы, указанной в предварительной заявке.
Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных п.3.2. настоящего договора, начиная со дня, следующего за датой установленного договором срока исполнения обязательств, в размере 0,1% от неоплаченной суммы, указанной в предварительной заявке.
5.11. Неустойка (штраф, пеня) должна быть перечислена одной Стороной по письменному запросу другой Стороны в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения такого запроса.
5.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по договору, равно как исполнение обязательств по договору не освобождает Поставщика от уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.13. В случае не перечисления Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в срок, указанный в п. 5.11. настоящего договора, Заказчик вправе осуществить расчеты с Поставщиком по настоящему договору за вычетом суммы в размере неустойки (штрафа, пени).
5.14. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6. Форс-мажор
6.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю «Сторон», включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
6.2. «Сторона», которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему договору, обязана уведомить другую «Сторону» о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств в срок 1 дней, после чего «Стороны» немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.
6.3. Не уведомление и (или) несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает «Стороны» права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
6.4. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по договору, период их выполнения по соглашению «Сторон» может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его «Сторонами» и действует до 31 декабря 2015 г., а в части расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств «Сторон» предусмотренных настоящим договором.
7.2. В случае изменения адресов, реквизитов счетов, иных контактных данных одной из «Сторон», такая «Сторона» обязуется течение пяти дней уведомить о таких изменениях другую «Сторону».
7.3. Отношения «Сторон», не урегулированные настоящим договором, регулируются законодательством Российской Федерации. По вопросам, не урегулированным договором, подлежат применению параграф 3 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральный закон -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд , размещенное на официальном сайте в сети Интернет по адресу www. , законы и иные правовые акты Российской Федерации.
7.4. Споры, возникшие у «Сторон» по исполнению условий настоящего договора, разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края.
7.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом «Стороны» договора от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
7.6. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен «Сторонами» в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия «Сторон», с учетом требований Федерального закона от 18 июля 2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд , размещенном на официальном сайте в сети Интернет по адресу www. .
7.7. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими «Сторонами».
7.8. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
7.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон».
8. Юридические адреса и реквизиты «Сторон»
ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:
Комсомольск-на-Амуре»
681003, Россия, Хабаровский край, 681024, Российская Федерация,
г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре
НОМОС-Региобанк-Филиал «НООМОС-Банк» ,
(ОАО) г. Хабаровск
Дальневосточный банк России»
Тел(тел/
Генеральный директор Директор
______________ М. И. Баранников _______________ А. Н. Соклаков
Приложение 2
к договору
от «____»____________ 20__ г. №____
График поставки товара
№ п/п | Наименование и ассортимент «Товара» | Единица измерения | Упаковка | Количество | Срок поставки, дата, время |
по предварительным заявкам Заказчика | по предварительным заявкам Заказчика | по предварительным заявкам Заказчика | |||
«Заказчик» «Поставщик»
_____________________ ____________________
Приложение 1
к договору
от «____»____________ 20__ г. №____
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№/пп | Наименование и ассортимент «Товара» | Характеристика товара | Страна производитель | Количество, единица измерения | средняя цена за ед (руб.) | общая цена (руб.) |
Варенец | Массовая доля жира не менее 2,5 %, соответствие требованиям Технического регламента на молоко и молочную продукцию, утвержденного Федеральным законом -ФЗ, и ГОСТ Р 53508-2009 «Варенец. Технические условия» в части, не противоречащей Техническому регламенту | |||||
Йогурт | Молочный, фруктовый, массовая доля жира не менее 2,5 %, соответствие требованиям Технического регламента на молоко и молочную продукцию, утвержденного Федеральным законом -ФЗ, и ГОСТ Р 51331-99 «Йогурты. Общие технические условия» в части, не противоречащей Техническому регламенту | |||||
Кефир | Массовая доля жира от 1% до 3,2%, соответствие требованиям Технического регламента на молоко и молочную продукцию, утвержденного Федеральным законом -ФЗ, и ГОСТ Р 52093-2003 «Кефир. Технические условия» в части, не противоречащей техническому регламенту | |||||
Масло сливочное | Масло должно иметь чистые вкус и запах, характерные для данного вида масла, без посторонних привкусов и запахов; однородную, плотную, пластичную консистенцию (при температуре 10-12°С), топленое масло — мягкую и зернистую; блестящую и сухую поверхность на разрезе; цвет — от белого до желтого, однородный по всей массе. В масле первого сорта допускаются слабо-кормовой или невыраженный вкус и пустой запах. | |||||
Молоко питьевое | Пастеризованное, массовая доля жира от 2,5% до 4%, соответствие требованиям Технического регламента на молоко и молочную продукцию, утвержденного Федеральным законом -ФЗ, и ГОСТ Р 52090-2003 «Молоко питьевое. Технические условия» в части, не противоречащей техническому регламенту | |||||
Ряженка | Массовая доля жира не менее 2,5 %, соответствие требованиям Технического регламента на молоко и молочную продукцию, утвержденного Федеральным законом -ФЗ, и ГОСТ Р 52094-2003 «Ряженка. Технические условия» в части, не противоречащей Техническому регламенту | |||||
Сметана | Массовая доля жира не менее 15 %, соответствие требованиям Технического регламента на молоко и молочную продукцию утвержденного Федеральным законом -ФЗ, и ГОСТ Р 52092-2003 «Сметана. Технические условия» в части, не противоречащей техническому регламенту | |||||
Сыры | Консистенция твердая, ломкая, зернистая, при добавлении пищевых компонентов – с их наличием, однородная, плотная, глазки крупные, мелкие или отсутствуют, пластичная, эластичная. Запах и вкус: сырный, сладковато-пряный с различной степенью выраженности, характерный для конкретного наименования сыра. При добавлении пищевкусовых компонентов – обусловленный добавленными компонентами. Цвет от белого до светло-желтого, равномерный, мраморный или др., при добавлении вкусопищевых компонентов – обусловленный добавленными компонентами. | |||||
Творог | Массовая доля жира 5-9 %, соответствие требованиям Технического регламента на молоко и молочную продукцию утвержденного Федеральным законом -ФЗ, и ГОСТ Р 52096-2003 «Творог. Технические условия» в части, не противоречащей Техническому регламенту | |||||
ИТОГО: | ||||||
в т. ч. НДС 10% | ||||||
ИТОГО с НДС |
«Заказчик» «Поставщик»
_____________________ ____________________
Основные порталы (построено редакторами)