ДОГОВОР № ____/ЭПБ
г. Магнитогорск «___» __________2017г.
Общество с ограниченной ответственностью «Подъёмник», именуемое в дальнейшем Исполнитель, , действующего на основании Устава с одной стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ:
1.1.1. Экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:
- грузоподъемных механизмов и подъёмных сооружений;
- резервуаров, емкостей, котлов, сосудов;
- иных технических устройств;
Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий.
1.1.2. Частичное и полное техническое освидетельствование грузоподъемных механизмов.
1.1.3. Ремонт грузоподъемных механизмов, подъёмных сооружений и технических устройств, в том числе с применением сварки.
1.1.4. Объём работ по ремонту определяется согласно ведомости дефектов, либо заявки на ремонт (с указанием марки крана, года выпуска, регистрационного, заводского номеров, перечня ремонтных работ).
1.1.5. Техническое обслуживание подъемных сооружений и технических устройств.
1.1.6. Монтаж приборов безопасности на подъёмные сооружения.
1.1.7. Наладка приборов безопасности на подъёмных сооружениях.
1.1.8. Ремонт приборов безопасности подъёмных сооружений.
1.1.9. Техническое обслуживание приборов безопасности подъёмных сооружений.
1.1.10. Регистрация заключений экспертизы промышленной безопасности.
1.2. Объем и последовательность работ, выполняемых по настоящему договору, должны отвечать требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.
1.3. Действие настоящего договора распространяется на объекты, указанные в п. 1.1., настоящего договора, далее – Объекты, представленные Исполнителю для проведения работ. Наименование и объем необходимых к выполнению работ определяется соглашением сторон.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
2.1. Предоставить Объекты для проведения работ, указанных в п.1.1. настоящего договора. Организовать подготовку Объектов к проведению экспертизы промышленной безопасности или ремонта в соответствии с руководствами по эксплуатации либо техническими паспортами на Объекты.
2.2. В течение 10 календарных дней с момента начала работ по экспертизе промышленной безопасности выдать доверенность уполномоченному лицу Исполнителя на представление и регистрацию заключений экспертизы промышленной безопасности в соответствующих органах Ростехнадзора.
2.3. Передать на время выполнения работ техническую и эксплуатационную документацию на представленные Объекты.
2.4. На время проведения работ по экспертизе, передаче и выдаче из ремонта грузоподъемных механизмов и подъемных сооружений обеспечить присутствие механика, или иного ответственного инженера за эксплуатацию техники. При проведении работ на территории Заказчика предоставить тарированные грузы.
2.5. При проведении работ, требующих их выполнения при работающем двигателе, обеспечить за свой счет наличие топлива у Объекта в достаточном количестве.
2.6. Немедленно сообщать Исполнителю о выходе из строя приборов безопасности и систем защиты, в случае их применения на Объектах.
2.7. Непосредственно после окончания выполнения работ ответственный за приемку результатов работ или иной работник Заказчика обязан подписать промежуточный акт выполненных работ, не являющийся финансовым документом, но подтверждающим фактическое выполнение работ, проставление печати организации в данном акте не предусмотрено.
2.8. После выполнения Исполнителем работы Заказчик обязан принять результат выполненных работ и подписать акты выполненных работ в течение 5 рабочих дней с момента окончания выполнения работ.
2.9. После подписания актов выполненных работ Заказчик обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта выполненных работ не позднее 5 рабочих дней с момента подписания.
2.10. Своевременно производить оплату выполненных Исполнителем работ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Своевременно, в полном объёме и с необходимым качеством выполнить комплекс работ (либо отдельные виды работ), указанных в п.1.1. настоящего договора в соответствии с требованиями нормативной документации и требованиями заводов-изготовителей.
3.2. По результатам обследования дать анализ технического состояния Объектов (ведомость дефектов выдаётся Заказчику в течение 3 дней со дня проведения обследования), оформить акты обследования, а в случае проведения экспертизы промышленной безопасности выдать Заказчику заключение о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации Объектов.
3.3. Проводить по профилю своей работы необходимые консультации персоналу Заказчика с целью повышения промышленной безопасности при эксплуатации Объектов.
3.4. Своевременно оповещать Заказчика о нарушениях Правил технической эксплуатации и техники безопасности персоналом Заказчика при эксплуатации Объектов.
3.5. Исполнитель имеет право привлекать для исполнения обязательств по настоящему договору третьих лиц.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется взаимосогласованными сметами, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора (отдельно по каждому виду работ, указанных в п.1.1. настоящего договора).
4.2. Смета на ремонт составляется согласно ведомости дефектов обследованных Объектов, либо заявке Заказчика, на основании действующих цен на выполнение соответствующих видов работ.
4.3. Выполненные работы по настоящему договору оформляются актами сдачи-приёмки выполненных работ, либо актами об оказании услуг.
4.4. В случае, если стоимость работ не определена взаимосогласованными сметами, то она указывается в акте сдачи-приёмки выполненных работ (оказания услуг), после подписания которого стоимость считается взаимосогласованной.
4.5. Заказчик оплачивает работы по настоящему договору безналичным перечислением денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 10ти календарных дней с момента получения счёта на оплату, но не позднее начала работ.
4.6. Стороны имеют право по согласованию договориться об иной форме прекращения обязательств по настоящему договору.
4.7. Расходы на топливо (ГСМ), возникшие в связи с необходимостью выполнения работ при работающем двигателе, относятся на Заказчика.
4.8. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик оплачивает неустойку за каждый день просрочки, в размере двойной ключевой ставки ЦБ РФ годовых на день подписания актов сдачи-приёмки выполненных работ (оказания услуг).
4.9. При производстве работ по монтажу и наладке вновь устанавливаемого оборудования, а также при необходимости использования каких-либо материалов при ремонте, Исполнитель приступает к работе только после 100% оплаты стоимости такого оборудования и материалов.
4.10. При наличии за Заказчиком дебиторской задолженности вне зависимости от оснований её возникновения, Исполнитель вправе зачислить поступившие деньги в первую очередь в счет погашения имеющегося долга.
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ
5.1. Сроки выполнения работ определяются сторонами дополнительными соглашениями, либо графиками работ. В случае, если срок выполнения работ не согласовывается отдельно, то началом срока выполнения работ считается день, в который поступила предоплата за соответствующие работы или соответствующая заявка на выполнение работ, либо первый рабочий день месяца, указанного в графике работ, а концом срока выполнения работ считается день, в который истекает 3 месяца с начала срока выполнения работ.
5.2. Исполнитель вправе закончить выполнение Работ досрочно.
5.3. За нарушение сроков выполнения работ Исполнитель оплачивает неустойку за каждый день просрочки, в размере двойной ключевой ставки ЦБ РФ годовых на день подписания актов сдачи-приёмки выполненных работ (оказания услуг), а в случае неисполнения работ на день предъявления требования об оплате неустойки.
5.4. После окончания выполнения работ сторонами подписываются акты сдачи-приемки выполненных работ (оказания услуг).
5.5. Работы считаются выполненными качественно и в срок при отсутствии письменной рекламации в течение 10 дней с момента подписания актов сдачи-приёмки выполненных работ (оказания услуг).
5.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ, сторонами подписывается промежуточный акт выполненных работ с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Все споры по настоящему договору, в том числе и по его действительности передаются на рассмотрение Арбитражного суда Челябинской области.
6.2. Стороны договорились, что для обращения в Арбитражный суд соблюдение обязательного досудебного претензионного порядка разрешения спора, вытекающего из настоящего договора, в том числе и по его действительности не требуется.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Исполнитель передаёт заключение о возможности дальнейшей эксплуатации Объектов, акты обследования или сами Объекты Заказчику только после 100% оплаты за выполненные работы.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон.
7.3. Подписывая настоящий договор, Заказчик обязуется принимать и оплачивать Исполнителю услуги по хранению Объектов на территории Исполнителя за период с момента истечения договорного срока на подписание актов выполненных работ (оказания услуг) до момента фактической передачи Объектов Исполнителем Заказчику по стоимости 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей / сутки.
7.4. Исполнитель вправе предоставить гарантию на выполненные работы на срок, указываемый в акте сдачи-приемки выполненных работ (оказания услуг). Гарантия на выполненные работы не распространяется в случае, если в течение гарантийного срока соответствующие узлы и агрегаты, на которых производились работы, после сдачи их Заказчику, подвергались какому-либо вмешательству, либо эксплуатировались с нарушением правил эксплуатации. Гарантия не распространяется на запасные части, приобретенные у заводов-изготовителей и их представителей, а также на выполненные работы по истечении гарантийного срока.
7.5. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они выражены в письменной форме, и подписаны обеими сторонами.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Условия настоящего Договора и соглашений к нему (протоколов и т. п.) конфиденциальны и не подлежат разглашению.
8.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и приложений к нему.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих сторон и действует по 31 декабря 2017 года.
9.2. Ежегодно договор считается пролонгированным на срок равный календарному году, если за 30 (Тридцать) дней до окончания срока действия договора ни одна из сторон не сделает заявления о его расторжении.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
| ________________________________________ |
ИНН/ /745501001 | ________________________________________ |
Юридический и почтовый адрес: | ________________________________________ |
455000, РФ, Челябинская область | ________________________________________ |
г. Магнитогорск, улица Электросети, 31 | ________________________________________ |
, | ________________________________________ |
р/сч 40702810200000101392 | ________________________________________ |
в Банке «КУБ» (АО) г. Магнитогорск | ________________________________________ |
к/сч 30101810700000000949 | ________________________________________ |
________________________________________ | |
________________________________________ | |
_____________________ Б. А. Зюзев | ______________________ _________________ |
«__» __________ 2017г. | «___» __________ 2017г. |
М. П. | М. П. |
Основные порталы (построено редакторами)