Муниципальный контракт
на выполнение работ (оказание услуг) для нужд муниципального образования «Одинцовский муниципальный район Московской области»
« » 2009 года №
От имени Муниципального образования «Одинцовский муниципальный район Московской области» муниципальное образовательное учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 15, именуемое в дальнейшем «Заказчик», . В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и-------------------------------, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» («Исполнитель»), -------------, действующий на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «контракт», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение подрядных работ (далее – "работ") для выполнения ремонта ограждений СОШ №15.
1.2. Работы ведутся согласно сметам, утвержденным Заказчиком (приложение №1).
1.3. Сроки выполнения работ определяются в соответствии с графиком выполнения работ (услуг), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение №2).
1.4. Все работы, выполняемые согласно настоящему Контракту для муниципальных нужд Одинцовского района, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а применяемые материалы, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должна иметь сертификат и знак соответствия.
1.5. При необходимости Подрядчик удостоверяет качество применяемых материалов сертификатом соответствия качества, который вручается Заказчику при подписании настоящего контракта по акту сдачи-приемки документации.
1.6. Настоящий контракт составлен на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____ от " " _____________ 2009 года.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту, определяется по утвержденным Заказчиком сметам на объект (п.1) в базисных в ценах 2005 года с учетом пересчета коэффициента пересчета в текущий уровень цен по индексам ЛЭУ Московской области.
Общая сметная стоимость работ составляет ________________________ (прописью) и является неизменной на весь период действия настоящего Контракта (приложении № 1).
2.2. Окончательная стоимость работ, выполненных Подрядчиком по настоящему Контракту определяется по фактически выполненным объемам работ на объекте согласно Актов выполненных работ (форма №КС-2) и справки о стоимости выполненных (форма №КС-3), которые включают в себя НДС в размере 18 %, с пересчетом индексов сметной стоимости действующими на момент подписания формы №КС-2.
3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1. Расчеты производятся на основании предъявленных Подрядчиком форм КС-3 (справка о стоимости работ и затрат) с расшифровкой видов работ по форме КС-2, счетов и счетов-фактур, а также акта приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3.
3.2. Оплата производится по предоставлению актов выполненных работ (КС-3, КС-2, ОС-3).
4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. Подрядчик выполнит работы, переданные ему Заказчиком в сроки установленные календарным графиком работ для объекта.
4.2. Изменения в календарный график работ могут вноситься по согласованию с Заказчиком, в связи с задержками в предоставлении Заказчиком фронта работ и перечислении авансового платежа.
4.3. Настоящий Контракт имеет силу на протяжении всего срока выполнения работ переданных Заказчиком Подрядчику.
4.4. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до «7» ноября 2009 года, а в части расчетов - до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Подрядчик (Исполнитель) принимает на себя следующие обязательства:
5.1.1. В течение 3 рабочих дней со дня подписания контракта, приступить к выполнению подрядных работ на объекте, (оказанию услуг).
5.1.2. Своими или привлеченными силами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать работы, (услуги) Заказчику по Акту приемки выполненных работ, (услуг).
5.1.3. Обеспечивать на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.
5.1.4. Обеспечить готовность выполняемых им работ, (оказываемых услуг).
5.1.5. Устранять за свой счет в максимально короткие сроки недостатки и неточности в своей работе, обнаруженные Заказчиком, как в процессе выполнения работ, (оказания услуг), так и в момент конечной сдачи - приемки результатов работ (услуг) при условии, если недостатки и неточности созданы только самим Подрядчиком.
5.1.6. Нести гарантийные обязательства в порядке, изложенном в прочих условиях настоящего Контракта.
5.1.7. Выполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.
5.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
5.2.1. Согласовывать, при необходимости, технические условия производства работ, проектные решения и прочие вопросы, возникающие у Подрядчика в процессе подготовке к производству работ.
5.2.2. Производить, при необходимости, поэтапную приемку работ по Актам на скрытые работы, выполненные Подрядчиком, с приложением исполнительной документации.
5.2.3. Предоставить работникам Подрядчика возможность доступа на территорию объекта. При необходимости обеспечить Подрядчика электроэнергией, теплом и водой от существующих источников на весь период выполнения ремонтных работ с последующим оформлением двухсторонних актов и выставлением счетов Подрядчику.
5.2.4. Своевременно оплачивать выполненные Подрядчиком работы, (услуги) согласно условий п. 3. настоящего Контракта.
5.2.5. Принять по акту приемки объекта (услуг), выполненные Подрядчиком (Исполнителем) работы, (услуги).
5.2.6. Предоставить Подрядчику складские помещения, возложив на него обязанность по обеспечению сохранности материальных ценностей и соблюдению необходимых мер безопасности
6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт, может быть, расторгнут Заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем) путем направления уведомления другой стороне. Окончательный расчет производится по факту выполненных работ, подтвержденных актами выполненных работ КС-2 и КС-3.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. Факт переговоров признается установленным при наличии документальных свидетельств этого в виде протоколов, дополнительных соглашений и переписки между сторонами. При получении официального письма от одной из сторон, предложения или требования, изложенные в письме, признаются принятыми, если вторая сторона не даст на них письменный ответ в течение 72-х часов со дня получения.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в установленном законодательством порядке.
8. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Изменение и/или дополнение положений и/или условий настоящего Контракта не допускается, кроме случаев предусмотренных федеральным законодательством о размещении заказов для муниципальных нужд.
8.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
8.3. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.
8.4. Сторона, решившая расторгнуть Муниципальный контракт, направляет письменное уведомление другой стороне.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Подрядчик (Исполнитель), за нарушение сроков выполненных работ, (оказанных услуг) установленных настоящим Контрактом, уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от сметной стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 15% от сметной стоимости работ, (услуг).
9.2. За нарушение условий настоящего контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 5 лет, со дня подписания сторонами акта о приемке законченного строительством объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц и неисполнении Заказчиком технических условий эксплуатации объекта.
10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков результата работ Подрядчика, Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок по их обнаружении.
10.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом Подрядчика (Исполнителя) и Заказчика. В случае если Подрядчик (Исполнитель) не устранит дефекты в установленные актом сроки Заказчик вправе устранить дефекты своими силами и за счет Подрядчика (Исполнителя).
10.4. При расчетах за выполненные работы, Подрядчик применяет сметные коэффициенты и ставки налогов, согласно утвержденной Заказчиком к производству работ сметы.
10.5. Исполнения других обязательств, не изложенных в настоящем Контракте, в приложениях к настоящему контракту, переписке и прочих документах сторон, регламентируются Гражданским кодексом РФ.
11. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
Администрация Одинцовского муниципального района и должностные лица, уполномоченные Главой Одинцовского муниципального района, вправе осуществлять контроль исполнения настоящего контракта, в том числе проводить экспертные проверки поставок продукции для муниципальных нужд Одинцовского района.
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: | Муниципальное образовательное учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная школа №15, г. Одинцово, Московской области, ул. Молодежная, д.14 УФК по Московской области (МОУ Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 15) Сч. 40204810700000002221 в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, л/сч № 000 , |
Подрядчик: |
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий контракт составлен в письменной форме в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для: Заказчика и Подрядчика, Управления образования и МУ ЦБ).
Заказчик: Подрядчик:
М. П. М. П.
«___» 2009 года «___» 2009 года
Основные порталы (построено редакторами)