Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для проведения запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по устройству детских игровых комплексов на территории детского сада МОУ Гимназии № 47
Муниципальный заказчик Администрация Кировского района
Руководитель муниципального заказчика _______________ ______________
М. П. В. Л. Воробьев
2008 год
Часть 1. Извещение о проведении запроса котировок
№ п/п | Наименование показателя | Значение (пояснение) |
1. | Наименование Заказчика | Администрация Кировского района города Екатеринбурга Почтовый адрес: 620062, 5. E-mail:*****@***ru. Адрес официального сайта: www. ekburg. ru – 66 Контактное лицо Кудряшов Андрей Сергеевич. |
2. | Предмет запроса котировок | Выполнение работ по устройству детских игровых комплексов на территории детского сада МОУ Гимназии № 47 |
3. | Форма котировочной заявки | Участник запроса котировок подает котировочную заявку по форме, установленной котировочной документацией |
4. | Наименование, характеристики и объем выполняемых работ | Формируются и указываются согласно сметному расчету, технической части котировочной документации |
5. | Максимальная цена контракта | 250 000 рублей |
Максимальная цена единицы работы | Не установлена | |
Источник финансирования | Областной бюджет | |
Форма, сроки и условия оплаты работ | Предоплата составляет 30% от суммы контракта. Оплата производится по безналичному расчету в течение 10 дней с момента подписания товарной накладной, акта сдачи-приема результатов выполненных работ (оказанных услуг). | |
6. | Место оказания работ, услуг | г. Екатеринбург ул. Советская, 24 |
7. | Срок выполнения работ | В течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта |
8. | Дата начала подачи заявок на участие в запросе котировок | 09-00. «__01__» ____декабря_______ 2008. |
9. | Дата окончания подачи заявок на участие в запросе котировок | 18-00. «__09__» ____декабря_______ 2008. |
10. | Место подачи заявок на участие в запросе котировок | Заявки на участие в аукционе должны быть поданы по адресу: Администрация Кировского района города Екатеринбурга Почтовый адрес: 620062, 5 офис. 313,319 – 66 E-mail:*****@***ru |
11. | Срок подписания муниципального контракта победителем в проведении запроса котировок | Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |
Часть 2. Форма котировочной заявки
Исх.№________ | |||||
"_____"___________ 200__ г. | Кому | ||||
(Должность, Ф.И. О. руководителя Заказчика) | |||||
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА | |||||
На выполнение работ по устройству детских игровых комплексов на территории детского сада МОУ Гимназии № 47. | |||||
1. Изучив котировочную документацию на право заключения муниципального контракта на (указывается наименование предмета запроса котировок),______________(указывается наименование участника размещения заказа)________________в лице, ___(указывается наименование должности, Ф. И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)____, сообщает о согласии выполнить работы, (оказать услуги), указанные в извещении о проведении запроса котировок. 2. __(указывается наименование участника размещения заказа)__предлагает выполнить работы, (осуществить услуги) по цене, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которая составляет ____(указать цифрами и прописью)____тысяч рублей. | |||||
Юридический адрес:_____________________________________________________ | |||||
Почтовый адрес:_________________________________________________________ | |||||
Телефон:________________________________Факс:___________________________ | |||||
Электронный адрес:______________________________________________________ | |||||
ИНН:_____________________________/КПП:________________________________ | |||||
ОГРН:__________________________________________________________________ | |||||
Р/счет (Счет по вкладу):________________________в__________________________ | |||||
К/счет:_________________________________________________________________ | |||||
БИК:___________________________________________________________________ | |||||
Руководитель участника размещения муниципального заказа | ___________________________ | _______________________________ |
(Ф. И.О.) М. П. | (Личная подпись) | (Расшифровка подписи) |
3.Техническое задание
выполнение работ по устройству детских игровых комплексов на территории детского сада МОУ Гимназии № 47.
Лот № 13/08/0268
Наименование лота: выполнение работ по устройству детских игровых комплексов на территории детского сада МОУ Гимназии № 47.
1. Место выполнения работ: 4 а.
2. Срок выполнения работ: в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта
3. Общие требования: Конструкции детских игровых площадок должны быть спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно, ГОСТ Р5268-2003, ГОСТ Р5269-2003, ГОСТ Р22299-2004, ГОСТ Р52300-2004, ГОСТ Р52301-2004.
- Изготовитель представляет паспорт на оборудование по ГОСТ 2601.
- Технические требования на малые архитектурные формы установлены
СанПиН 2.4.7.007-93 «Санитарно-эпидемиологические требования» ГН 2.1.6.1335-03.
- Все малые архитектурные формы должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном стиле, а так же состоять из комбинации металла и дерева.
-.Все открытые конструкции игровых комплексов ограждены перилами. Скат горки выполнен из нержавеющей стали, цельного листа. Ступени выполнены из сухой, влагостойкой, ламинированной фанеры, стойкой к истиранию. Несущая конструкция выполнена из клеёного соснового бруса, высушенного до мебельной влажности. Борта выполнены из влагостойкой фанеры, толщина которой не менее 24мл, при обработке фанеры обязательна тщательная шлифовка кромок. Все деревянные элементы должны быть тщательно отшлифованы и покрыты яркими двухкомпонентными красками стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета. Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты декоративными заглушками. Все железные элементы должны иметь плавные радиусы, тщательно обработанные швы, и покрыты порошковыми красками.
4.Иные требования: установка и монтаж игровых детских комплексов
Приложение к техническому заданию
№ | Наименование | габаритные размеры | Перечень составляющих элементов, габаритные размеры, краткое описание |
1 | Качалка на пружине 2-х местная | 1420x1000x1000 | В виде корабля. Изготовлен из берёзовой фанеры, ручки и поручни металлические окрашены порошковой краской, пружина оцинкована. |
2 | Лабиринт | 2000x2200x1320 | Изготовлен из берёзовой фанеры толщиной 24 мм, окрашен порошковой краской. Состоит из 4-х секций, из которых 1 секция с крышей, 1 секция с высокой входной аркой, 1 секция с низкой входной аркой, 1 секция с заборчиком. |
3 | Детский игровой комплекс | 9155x4150x3590 | Комплекс выполнен в виде корабля с парусом. Визуально разбит на две части. Одна его часть состоит из горки высотой 1500мм, лестницы, перил, на площадке с горкой имеется штурвал «для управления кораблём». Другая часть содержит мачту, парус, скамейки, а по бокам спускается сетка из полипропилена с металлическим сердечником. Изготовлен из берёзовой фанеры, окрашен порошковой краской, скат горки из нержавеющей стали. |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____
на выполнение работ
_________________________________________
(наименование)
г. Екатеринбург | «____»________ 20___г. |
_____________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, Ф. И.О. индивидуального предпринимателя)
в лице _________________________________________, действующего(ей) на основании ___________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и Администрация Кировского района , действующего(ей) на основании Устава МО «город Екатеринбург», именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», по поручению на основании доверенности МОУ Гимназия №47 от __________ № ____ , именуемый(ого) в дальнейшем «Подведомственный муниципальный заказчик», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Муниципального заказчика осуществить работы по устройству детской площадки по ул. Советская, 24а (лот № 13/08/0268) в соответствии с протоколом № ___ от «____» _______ 20__ г., Единой территориальной комиссии по размещению муниципального заказа, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.
1.2. Подрядчик проводит работы в соответствии с заданием, согласованным сторонами.
2. СРОКИ ПО КОНТРАКТУ
2.1. Срок сдачи работ по Контракту – в течение 10 дней с момента подписания контракта.
2.2. Контракт считается заключенным с момента подписания его сторонами.
2.3. Срок действия контракта до 31 декабря 2009 года.
3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1 Муниципальный заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы по Контракту в размере _______ (__________ тысяч) рублей, в т. ч. НДС.
3.2. Муниципальный заказчик осуществляет оплату Товара в рублях в безналичной форме.
3.3. Муниципальный заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30%. Окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 10 рабочих дней после подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки работ (сдачи последнего этапа выполняемых работ), представленного Подрядчиком в установленном Контрактом порядке.
3.4. Оплата работ Подрядчику осуществляется Муниципальным заказчиком по мере поступления средств на его лицевой счет из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург».
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Муниципальный заказчик обязуется:
1) в соответствии с установленным лимитом бюджетных обязательств и ценой услуг, оплатить работы по Контракту за счет бюджетных средств;
2) при необходимости доводить до Подрядчика лимит бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год и поквартальную бюджетную роспись, а также их изменения.
4.2. Подрядчик обязуется:
1) самостоятельно выполнить работы, предусмотренные Контрактом;
2) при необходимости привлечь на договорной основе соисполнителей работ с обязательным письменным уведомлением об этом Муниципального заказчика в течение 1 рабочего дня со дня заключения договоров с соисполнителями;
3) своевременно и в полном объеме представлять Муниципальному заказчику финансовый отчет с приложением к ним копий платежных поручений и выписок с банковских счетов, подтверждающих факты перечисления денежных средств во исполнение Контракта, копий заключенных договоров (со всеми приложениями к ним) с соисполнителями.
5 ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
5.1. Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет __ года /лет.
В течение гарантийного срока Подрядчик по выбору Муниципального заказчика обязуется;
1) за свой счет устранять скрытые недостатки;
2) самостоятельно устранить недостатки за счет Подрядчика.
5.2. Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в сметной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Контрактом, и проектной и сметной документацией на Объект.
5.3. Качество выполненных подрядных работ и их результатов должно соответствовать условиям Контракта и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ и др.). Результаты (Объект) в момент передачи Муниципальному заказчику должны обладать свойствами, указанными в Контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного Контрактом использования.
5.4. Требования, связанные с недостатками результата подрядных работ, могут быть предъявлены Муниципальным заказчиком при условии, что они были в пределах гарантийного срока.
5.5. В случае, когда подрядные работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат, или с иными недостатками, которые делают Объект не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Муниципальный заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или возмещения своих расходов на устранение недостатков…
6. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. По завершении выполнения работ Подрядчик представляет Муниципальному заказчику акт сдачи-приемки работ, финансовый отчет, а также счета-фактуры для окончательной оплаты работ (при оплате работ с учетом НДС).
6.2. Муниципальный заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и финансового отчета обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ, выполненных Подрядчиком.
7. ИЗМЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
7.1. Изменения, вносимые в условия Контракта, осуществляются на основании дополнительных соглашений сторон, совершенных в письменной форме. При этом сроки и порядок исполнения Контракта, а также качество работ изменению не подлежат.
До подписания изменения и дополнения, вносимые в условия Контракта, согласовываются с уполномоченным органом в сфере размещения муниципального заказа.
7.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению арбитражного суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере ______от цены контракта (не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации). Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Качество оказанных подрядчиком работ, услуг должно соответствовать условиям Контракта. Работы, Услуги в момент передачи Муниципальному заказчику должны обладать свойствами, указанными в Контракте и определенными действующим законодательством.
9.2. Муниципальный заказчик осуществляет контроль (обеспечивает осуществление контроля) за исполнением Контракта подрядчиком, в том числе соблюдением сроков (графика) выполнения работ.
9.3. Споры, вытекающие из Контракта, разрешаются посредством переговоров сторон. При невозможности урегулирования споров сторон в переговорном порядке, споры разрешаются Арбитражным судом Свердловской области.
9.4. Все приложения являются неотъемлемыми частями Контракта.
9.5. Копии документов, являющихся приложениями к Контракту, заверяются Подрядчиком в надлежащем порядке.
9.6. Контракт оформлен в 3 экземплярах, которые передаются и хранятся каждой из сторон. Контракт подписан уполномоченными представителями сторон.
9.7. Во всех остальных случаях, непредусмотренных Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. Муниципальный заказчик: Администрация Кировского района г. Екатеринбурга
Место нахождения: 620062, г. Екатеринбург,
Получатель:
Р/с № 000
УФК по Свердловской области (ФБУ г. Екатеринбурга (Администрация Кировского района г. Екатеринбурга Лиц. Счет 69320262001-Адм)
в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл. г. Екатеринбург
10.2. Подрядчик: __________________________
Место нахождения: _______ г. ______________, ул. ___________ д._____.
Почтовый адрес: _____, г. ________________, ул. ___________ д._____.
Место жительства: _____, г. ______________, ул. __________ д._____.
ОГРН: ________________
ИНН: _________________
КПП: __________________
Р/счет (Счет по вкладу): ____________________________
в ____ «___________Банк» г. ________________
К/счет: ________________________
БИК: _________________________
Муниципальный заказчик Подрядчик
_________________В. Л. Воробьев _______________________________
МП МП
10.3 Подведомственный муниципальный заказчик:
Место нахождения: 620067 г. Екатеринбург, ул. Советская, 24 а
г. Екатеринбург (наименование стройки) ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета) на устройство детской площадки, Гимназия №47 (наименование работ и затрат, наименование объекта) Основание: | ||||||||||||||||
Сметная стоимость строительных работ _________250000 руб. Средства на оплату труда _____________________2934 руб. Сметная трудоемкость ________________________4031,21 чел. час | ||||||||||||||||
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г. | ||||||||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. | Т/з осн. | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. | ||||||
Всего | В том числе | Всего | В том числе | |||||||||||||
Осн. З/п | Эк. Маш | З/пМех | Осн. З/п | Эк. Маш | З/пМех | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Раздел 1. Новый Раздел | ||||||||||||||||
1 | МФ1-92-1 | Игровой гимнастический комплекс из деревянных элементов, тип III, на ж/бетонном фундаменте | шт | 2 | 1186,27 | 941,78 | 244,49 | 74,86 | 2373 | 1884 | 489 | 150 | 1436,54 | 2873,08 | ||
2 | МФ1-92-2 | То же, монтаж м/конструкций | шт | 2 | 390,42 | 381,92 | 8,5 | 2,6 | 781 | 764 | 17 | 5 | 496,93 | 993,86 | ||
3 | МФ1-134-1 | Качалка-балансир с металлическим каркасом, деревянными сидениями и ж/бетонными фундаментами, тип III | шт | 1 | 113,19 | 60,98 | 52,22 | 15,19 | 113 | 61 | 52 | 15 | 93,744 | 93,74 | ||
4 | МФ1-134-2 | То же, монтаж м/конструкций | шт | 1 | 55,65 | 54,47 | 1,18 | 0,43 | 56 | 55 | 1 | 70,525 | 70,53 | |||
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 3323 | 2764 | 559 | 170 | 4031,21 | |||||||||||
Накладные расходы | 2289 | |||||||||||||||
Сметная прибыль | 1467 | |||||||||||||||
Итоги по смете: | ||||||||||||||||
Итого Поз. 1-4 | 3323 | 2764 | 559 | 170 | 4031,21 | |||||||||||
Накладные расходы 78% ФОТ (от 2 934) | 2289 | |||||||||||||||
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 934) | 1467 | |||||||||||||||
Итого c накладными и см. прибылью | 7079 | 4031,21 | ||||||||||||||
7 079 * 4,17 | 29519 | |||||||||||||||
Справочно, в ценах 2001г.: | ||||||||||||||||
Машины и механизмы | 559 | |||||||||||||||
ФОТ | 2934 | |||||||||||||||
Накладные расходы | 2289 | |||||||||||||||
Сметная прибыль | 1467 | |||||||||||||||
Детский игровой комплекс "Лабиринт" 1штХ33550руб/шт | 33550 | |||||||||||||||
Качалка на пружине "Кораблик" 1штХ16845руб/шт | 16845 | |||||||||||||||
Детский игровой комплекс Парусник" 1штХ131950руб/шт | 131950 | |||||||||||||||
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | 211864 | |||||||||||||||
НДС 18% | 38136 | |||||||||||||||
ВСЕГО по смете | 250000 | 4031,21 | ||||||||||||||
Основные порталы (построено редакторами)