ПРОЕКТ ДОГОВОРА №
на поставку грузового прицепа низкорамного
г. Нерехта « « __________ 2015 г.
Государственное предприятие Костромской области "Нерехтское дорожно-эксплуатационное предприятие № 4", именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», на основании протокола __________________________ от ________________ года № _________________ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик обязуется осуществить поставку грузового прицепа низкорамного (далее-Товар) в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификацией Товара (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять его и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Наименование, количество и общая стоимость Товара указываются в Спецификации.
1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар - Товар, который не является предметом иных договорных обязательств и свободен от прав и притязаний третьих лиц).
1.4. Год выпуска Товара: … год. Страна происхождения Товара - Россия.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И СРОК ОПЛАТЫ ТОВАРА
2.1. Цена Договора составляет __________( ___________________________ ) рублей 00 копеек (в том числе НДС 18 %).
Цена Договора включает в себя все затраты, связанные с поставкой Товара, транспортные расходы, налоги, пошлины и другие обязательные платежи, установленные законодательством РФ.
Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случая, предусмотренного в пункте 2.2 настоящего Договора.
2.2. Цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного Договором количества, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.
2.3. Оплата за поставленный Товар в течение 10 рабочих дней, начиная с даты поставки Товара.
2.5. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации.
2.6. При наличии оснований для привлечения Поставщика к имущественной ответственности по Договору и начисления неустойки в соответствии с разделом 7 Договора, оплата за поставленный Товар осуществляется, путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму начисленной Заказчиком в соответствии с условиями Договора неустойки. О сумме начисленной неустойки Заказчик уведомляет Поставщика письмом–уведомлением с приложением расчета неустойки.
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 01.01.2001г. № 000.
3.2. Поставщик обязан предоставить гарантию качества на поставляемый Товар. Гарантийный
срок Поставщика на Товар составляет... (...) месяца с момента подписания акта приема-передачи Товара. Срок гарантии производителя, предоставляемой вместе с Товаром, ... (...) месяцев.
3.3. Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться заводом - изготовителем или уполномоченным дилером завода - изготовителя. Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на Товар в течение гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы производителем Товара и иметь гарантийный период не менее гарантийного срока на Товар.
3.4. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках Товара.
3.5. На Товар (комплектующее изделие), переданное Поставщиком взамен Товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.
3.6. В период гарантийного обслуживания Товара Поставщик за свой счет обязан обеспечить восстановление работоспособности узлов, агрегатов, деталей Товара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения извещения от Заказчика о неисправности Товара.
4. СРОКИ, УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1.Поставка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) дней с даты заключения Договора.
4.2. Поставка Товара осуществляется силами и за счёт средств Поставщика.
4.3. Место поставки Товара: Российская Федерация, Костромская область, город Нерехта, ул. ПМК-1, д. 10
4.4. При приеме-передаче Товара Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие безопасность Товара в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», принятым Решением Комиссии Таможенного союза от 01.01.2001г. № 000.
4.5. Вся необходимая и обязательная при поставке документация (инструкция по эксплуатации, сервисная книжка, формуляр, паспорт) должны быть на русском языке. Другая прилагаемая техническая документация должна быть на русском языке.
4.6. Упаковка Товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении.
4.7. Поставщик обеспечивает предпродажную подготовку Товара при передаче Заказчику.
4.8. Приемку Товара, поставленного в соответствии с условиями Договора, проверку количества, качества, комплектности осуществляет уполномоченный представитель Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки Товара по адресу, указанному в пункте 4.3 раздела 4 настоящего Договора с обязательным присутствием Поставщика либо его надлежаще уполномоченного представителя. Факт поставки Товара подтверждается подписанием обеими Сторонами акта приема-передачи Товара, товарной накладной ТОРГ-12 в двух экземплярах.
4.9. Заказчик имеет право отказаться от Товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству Товара, не имеет соответствующих документов, в том числе предусмотренных настоящим Договором.
4.10. В случае, если при приемке будет обнаружены признаки ненадлежащего качества или ассортимента Товара, Заказчик отказывается от приемки такого Товара, известив об этом Поставщика. При этом Поставщик обязан устранить выявленные дефекты в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с устранением выявленных дефектов.
4.11. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным с момента удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора, а именно с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.
4.12. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с даты подписания акта приема-передачи.
4.13. Для проверки поставленного Товара, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям Договора, Заказчик проводит экспертизу.
Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их исполнения. Устранение выявленных нарушений производится Поставщиком за свой счет.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик по настоящему Договору вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.
5.1.3. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям настоящего Договора, Спецификации.
5.1.4. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.
5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара.
5.1.6. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик по настоящему Договору обязан:
5.2.1. При надлежащем извещении Поставщиком о факте произведенной поставки Товара организовать и произвести его прием.
5.2.2. Произвести оплату поставленного Товара в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
5.2.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.
5.3. Поставщик по настоящему Договору вправе:
5.3.1. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара.
5.3.2. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Поставщик по настоящему Договору обязан:
5.4.1. Осуществить поставку Товара в соответствии с принятыми на себя обязательствам В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств.
5.4.2. Уведомить Заказчика о готовности передачи Товара не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до момента его доставки к месту поставки.
5.4.3. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные пунктами 4.4 и 4.8 раздела 4 настоящего Договора.
5.4.4. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного Товара.
5.4.5. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и составляет 2 процента (процент Заказчик указывает в соответствии с Постановление Правительства РФ от 01.01.2001 N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом") цены Договора, что составляет... рублей.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику уведомление об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и составляет 5 процентов (процент Заказчик указывает в соответствии с Постановление Правительства РФ от 01.01.2001 N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом") цены Договора, что составляет ... рублей.
6.6. Неустойка взимается с Поставщика в порядке, установленном пунктом 2.6 Договора. Виновная Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.7. Выплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.8. Стороны несут ответственность за убытки, причиненные другой Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору. Возмещению подлежит реальный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки (штрафа, пени).
6.9. В случае, когда работы выполнены Поставщиком с отступлением от настоящего Договора, существенно ухудшающим результат работы, или с иными существенными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения существенных недостатков в установленный Заказчиком срок.
6.10. Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) дней известить другую Сторону о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов места, где наступили данные обстоятельства.
7.3. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
8. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ
8.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, по телефаксу с последующим предоставлением оригинала по почте или курьером по месту нахождения Сторон или иным адресам, указанным Сторонами.
8.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.
8.3. Любое извещение или уведомление, направленное телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки телефакса.
8.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.
8.5. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего юридического адреса и других реквизитов не позднее пяти дней с даты их изменения.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
9.2. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Костромской области.
10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу и считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2016г. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, принятых Сторонами по настоящему Договору.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
10.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством российской Федерации.
10.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности, установленной настоящим Договором.
10.8. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.
11.2. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.
11.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение . Спецификация Товара.
13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Государственное предприятие Костромской области «Нерехтское дорожно-эксплуатационное предприятие № 4» (ГПКО "Нерехтское ДЭП-4")
157800, Костромская область, г. Нерехта, ул. ПМК-1, д. 10 тел./ / 75-1-33 E - mail: *****@***ru
р/сч 40602810900000000004 в «Конфидэнс Банк» г. Кострома
к/сч 30101810100000000710
/
Поставщик:
14. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
Заказчик: Поставщик:
Директор
ГПКО «Нерехтское ДЭП-4»
_____________________ Н. А. Соколов ________________
мп мп
Приложение к договору №
от ______________2016г.
Спецификация Товара
№ | Наименование Товара | Количество, шт. | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Итого: |
Общая стоимость Товара составляет ___________ (____________________ тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС 18 % _____________ рубля).
Заказчик: | Поставщик: |
Директор ГПКО «Нерехтское ДЭП-4» | |
_________________________ Н. А. Соколов | __________________ |
мп | мп |
Основные порталы (построено редакторами)