Утверждено:

Руководитель Управления муниципального заказа администрации МО «Майкопский район»

__________________________________ Р.

Согласовано:

Руководитель Управления образования администрации МО «Майкопский район»

_______________ Ж.

Извещение

Поставка нефтепродуктов с АЗС для образовательных учреждений Майкопского района на условиях заправки с автоматической заправочной станции посредством электронного учета в I квартале 2010 года.

«28» января 2010 г.

Уполномоченный орган	Управление муниципального заказа МО «Майкопский район»
Почтовый адрес уполномоченного органа	385730, Майкопский район, п. Тульский, ул. номер телефона:5-11-40, 5-25-14, , адрес электронной почты
Заказчик	Управление образования администрации МО «Майкопский район»
Почтовый адрес заказчика	385730, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, ул. Советская, 44 Тел/www. ***@*ru
Предмет запроса котировок	Поставка нефтепродуктов с АЗС для образовательных учреждений Майкопского района на условиях заправки с автоматической заправочной станции посредством электронного учета в I квартале 2010 года.
Источник финансирования	Средства бюджета МО «Майкопский район»
Форма котировочной заявки	Приложение 1 Котировочная заявка подается Уполномоченному органу в форме бумажного документа общедоступной почтовой связью, нарочным или Котировочная заявка, представленная Участником размещения заказа в форме бумажного документа, должна быть подписана и скрепленная соответствующей печатью. Котировочная заявка должна сохранять свое действие в течение не менее 30 календарных дней со дня окончания срока подачи котировочных заявок.
Проект муниципального контракта	Приложение 2
Место, условия заправки, вид заправки	Поставка с АЗС поставщика (самовывоз с автоматической заправочной станции посредством электронного учета), вид заправки-топливная карта. Соответствие продукции стандартам качества. Разветвленная сеть АЗС в районе.
Срок поставки	I квартал 2010 года.
Сведения о включенных (не включенных) в цену товара дополнительных расходах	Цена товара включает все расходы, в том числе расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, (в т. ч. НДС)
Максимальная цена контракта	274945,00 рублей (Двести семьдесят четыре тысячи девятьсот сорок пять рублей 00 копеек)
Место подачи котировочных заявок	Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, приемная администрации МО «Майкопский район».
Место рассмотрения котировочных заявок	Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, А, , 09.02.2010 года в 10.00 часов (время московское)
Критерии оценки	Цена контракта. Соответствие продукции стандартам качества. Разветвленная сеть АЗС в районе.
Срок подачи котировочных заявок	С 29.01.2010 года по 08.02.2010 года включительно до 17-00 часов
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок	08.02.2010 года в 17-00 часов.
Срок и условия оплаты поставки товара	Безналичный расчет. Оплата за нефтепродукты производится Заказчиком после подачи заявки в течение 3 (трех) календарных дней с момента выставления Поставщиком счета на предоплату в размере 30 (тридцати) процентов стоимости нефтепродуктов по настоящему контракту. Расчетным периодом по настоящему контракту является календарный месяц. Окончательный расчет производится не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента выставления Поставщиком счета – фактуры, по окончании каждого месяца поставки.
Срок подписания победителем муниципального контракта	Не ранее, чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.
Наименование, характеристики и кол-во поставляемых товаров, и объем выполняемых работ, оказываемых услуг	Согласно технического задания. Приложение
Сведения об участнике размещается в реестре недобросовестных поставщиков:	должны отсутствовать.
Контактное лицо, телефон	5-25-14

Приложение : котировочная заявка на участие в запросе котировок цен (котировочная заявка на участие в запросе котировок цен (котировочная заявка должна быть составлена в соответствии с Приложением в письменной форме, скреплена печатью и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа – юридического лица, собственноручно заверена участником размещения заказа – физическим лицом).

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Приложение : техническое задание (предлагаемая продукция полностью должна соответствовать требованиям, указанным в техническом задании).

Приложение : проект муниципального контракта.

Приложение

К извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ

«____»_____________2009г.

Уважаемые господа!

Изучив запрос котировочной цены, предлагаем осуществить поставку нефтепродуктов с АЗС для образовательных учреждений Майкопского района на условиях заправки с автоматической заправочной станции посредством электронного учета в I квартале 2010 года в соответствии с требованиями, установленными в запросе котировочной цены.

Наименование (для юридического лица): Руководитель: Ф. И.О. (для физического лица): Телефон, Факс, E - mail
Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физ. лица)
Банковские реквизиты: - ИНН - КПП - расчетный счет - БИК - корреспондентский счет - наименование банка
Наименование выполняемых работ
Характеристика (объемы) работ
Место выполнения работ
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков (присутствуем/отсутствуем)
Сроки выполнения работ
Сведения о включенных (невключенных) в цену товара дополнительных расходах:
Цена контракта:
Срок и условия оплаты выполнения работ

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки в соответствии с запросом котировочной цены, исполнить условия контракта, также согласны с имеющимся в нем порядке платежей.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

Своей котировочной заявкой мы подтверждаем что против ________________________________________________________________________________

(фирменное наименование Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном кодексом РФ об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

______________________________ _____________________ (подпись) должность Ф. И.О.

Продолжение к приложению №1

№п/п	Наименование	Ед. измерения, л	Количество	Сумма, в рублях
1	2	3	4	5



ИТОГО

Технические и качественные параметры нефтепродуктов (бензин автомобильный):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Транспортирование и хранение.

_______________________________________________________________________________

Гарантии Поставщика. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Гарантийный срок хранения бензина всех марок.

_______________________________________________________________________________

заполняется участником размещения заказа на основании требований заказчика, наименования позиций и характеристики товара предлагаются конкретно.

Согласие участника размещения заказа исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

________________________________________________________________________________

Цена контракта (указать сведения о включенных в нее расходах) составляет ____________________________________________________ рублей _________________ коп.

___________________________ _______________ ____________

Должность руководителя подпись Ф. И. О. МП

Приложение

К извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание.

Бензин автомобильный неэтилированный марки «Регуляр Евро-92», в соответствии с ГОСТ Р 51866-2002 или эквивалент – 8409 литров;

Бензин автомобильный неэтилированный марки «Нормаль-80», в соответствии с ГОСТ Р 51105-97 или эквивалент – 4862 литров.

Транспортирование и хранение. Транспортирование и хранение бензинов - по ГОСТ 1510.

Гарантии Поставщика. Поставщик гарантирует соответствие бензина автомобильного неэтилированного марки «Регуляр Евро-92» или эквивалент требованиям ГОСТ Р 51866-2002 и марки «Нормаль-80» или эквивалент требованиям ГОСТ Р 51105-97 при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения бензина всех марок - один год со дня изготовления.

Приложение

К извещению о проведении запроса котировок

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №

поставку нефтепродуктов с АЗС для образовательных учреждений Майкопского района на условиях заправки с автоматической заправочной станции посредством электронного учета в I квартале 2010 года.

п. Тульский от «___»_____________2010г.

Управление образования администрации МО «Майкопский район», , действующий на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________________________, действующего на основании___________________________, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №________ от _______________2010г. заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Топливная карта - топливная карта, являющаяся средством для идентификации Заказчика, средством учета отпуска нефтепродуктов, других товаров (далее - нефтепродукты), оснащенных оборудованием для приема топливных карт.

Оборудование - специальные технические и программные средства, предназначенные для совершения операций с использованием Топливной карты.

Чек оборудования - бумажный документ, формируемый Оборудованием по факту отпуска товаров Заказчику, фиксирующий все существенные параметры проведенной операции и являющейся необходимым доказательством расходов, произведенных Поставщиком за счет Заказчика.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика на автозаправочной станции Поставщика, оснащенных оборудованием для приема топливных карт, нефтепродукты, а Заказчик принять и оплатить нефтепродукты в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

Передача нефтепродуктов производится с использованием топливной карты.

1.2. Топливные карты принадлежат Поставщику и передаются Заказчику по акту приема – передачи с указанием номинальной стоимости карты во временное хранение на срок действия настоящего контракта.

В случае утери или поломки топливной карты вследствие неправильного использования, либо небрежного хранения, Заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость карты по указанной в Акте приема – передачи цене.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ

2.1. Поставщик Исполнитель обязуется передавать Заказчику нефтепродукты качества, соответствующего ГОСТу на данный вид нефтепродукта и ТУ завода – изготовителя. Качество полученных Заказчиком нефтепродуктов, а также приборов, используемых при отпуске нефтепродуктов с использованием Карт, подтверждается сертификатами качества заводов - изготовителей, копии которых могут быть предъявлены для ознакомления Заказчику на автозаправочной станции по его требованию.

2.2. В случае передачи Заказчику нефтепродукта ненадлежащего качества, Заказчик обязан в течение 10 дней с момента покупки нефтепродукта провести экспертизу нефтепродукта и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта экспертизы направить копию акта Поставщику Исполнителю и письменно уведомить Поставщика Заказчика о факте передачи некачественного нефтепродукта с указанием следующих данных (подтверждённых чеком оборудования и фискальным чеком):

-адрес АЗС, где Покупателем Заказчиком был получен нефтепродукт;

-номер Топливной карты, с использованием которой был получен нефтепродукт;

-дата и точное время, когда был получен нефтепродукт;

-тип и количество полученного нефтепродукта.

2.3. Подтверждением получения нефтепродукта служит чек оборудования и фискальный чек, а подтверждением ненадлежащего качества нефтепродукта, а также основанием для возмещения ущерба служит акт экспертизы независимой экспертной организации, аккредитованной при Госстандарте России. В случае подтверждения экспертной организацией факта поломки транспортного средства Заказчиком по причине заправки транспортного средства некачественным нефтепродуктом, Поставщик возмещает Заказчику причиненный ущерб.

2.4. В случае передачи Заказчику нефтепродукта ненадлежащего качества, Заказчик вправе требовать от Поставщика возмещение стоимости некачественного нефтепродукта.

2.5. Право собственности на нефтепродукты переходит от Поставщика к Заказчику в момент окончания заправки транспортного средства и определяется по дате и времени выдачи чека оборудования.

3. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1 Цена на отпускаемую Продукцию сформирована с учетом предусмотренных законодательством налогов, на условиях передачи продукции по каждому месту отгрузки и устанавливается согласно Приложению № 1 настоящего контракта. Цена нефтепродуктов остается неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта.

3.2. Общая стоимость нефтепродуктов, поставляемых в рамках настоящего контракта, составляет__________ (_________________) рублей, включая НДС.

3.3. Оплата за нефтепродукты производится Заказчиком после подачи заявки в течение 3 (трех) календарных дней с момента выставления Поставщиком счета на предоплату в размере 30 (тридцати) процентов стоимости нефтепродуктов по настоящему контракту. Расчетным периодом по настоящему контракту является календарный месяц.

Окончательный расчет производится не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента выставления Поставщиком счета – фактуры, по окончании каждого месяца поставки.

3.4. Заказчик направляет Поставщику заявку (форма заявки – Приложение ) с указанием общей стоимости контракта для распределения средств с лицевого счета на топливные карты.

В случае перечисления Заказчиком суммы, превышающей сумму общего лимита по всем картам Заказчика, остаток переносится на следующий расчётный период (месяц)). Пополнение карт Заказчика производится либо посредством использования карты на АЗС Поставщика, либо через специализированный терминал (адрес: ______________________________________________________________________).

3.5. Стоимость нефтепродуктов включает НДС 18%.

3.6. Оплата производится перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.7. Датой оплаты стоимости Продукции считается дата поступления на расчетный счет Поставщика денежных средств в полном объеме стоимости партии Продукции, на которую выставлен счет Поставщиком.

3.8. В случае оплаты перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика, Заказчик должен указывать в платежных поручениях на оплату Продукции номер и дату настоящего Контракта, номер и дату счета, по которому производится платеж, и НДС.

3.9. Поставщик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней по завершении выборки продукции в отчетном месяце выставляет Заказчику счет-фактуру.

3.10. Поставщик по окончании каждого месяца направляет Заказчику акт сверки расчетов, который Заказчик обязан подписать, скрепить печатью и возвратить Поставщику в пятидневный срок со дня его получения.

3.11. В случае отказа от подписи акта сверки расчетов Заказчик заявляет Поставщику в этот же срок, мотивированный отказ.

3.12. Если поставка не производилась и расчеты не осуществлялись, то акт сверки расчетов не оформляется.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Отпускать нефтепродукты по Топливным картам в соответствии с графиком работы автозаправочных станций в объеме произведенной Заказчиком предварительной оплаты стоимости нефтепродуктов.

4.1.2. Отпускать без ограничения в ассортименте нефтепродукты, которые внесены в перечень имеющихся на автозаправочных станциях в рамках установленных по желанию Заказчика лимитов.

4.1.3. Иметь необходимые лицензии и разрешения на осуществление своей деятельности.

4.1.4. Обеспечить надлежащее качество нефтепродуктов, их соответствие установленным в Российской Федерации стандартам.

4.1.5. Обеспечить надлежащее количество продаваемых нефтепродуктов, а именно, исправность и надлежащее качество измерительных приборов, используемых при передаче нефтепродуктов, в том числе наличие соответствующих сертификатов.

4.1.6. Оформлять факт получения товаров Чеком Оборудования и фискальным чеком.

4.1.7. Предоставлять Заказчику информационный отчет, (далее - Отчет) ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца следующего за отчетным.

4.1.8. В Отчете информация предоставляется по количеству, стоимости, а также по времени и месту получения Заказчиком нефтепродуктов с использованием Топливных Карт.

4.1.9. При не поступлении возражений к Отчету со стороны Заказчика в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Отчета от Поставщика, отчет считается принятым Заказчиком.

4.1.10. Оформлять на нефтепродукты, полученные Заказчиком с использованием Топливных Карт:

- накладную на товары и счета-фактуры в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.1.11. Выставлять Заказчику счета-фактуры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.12. Обеспечить возврат неиспользованного остатка денежных средств Заказчика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты поступления заявления Заказчика о расторжении или окончании срока действия настоящего Контракта.

Возврат неиспользованного остатка денежных средств Заказчика осуществляется на расчетный счет Заказчика.

4.1.13. При исполнении Контракта не допускается переуступка прав Поставщика за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Оплачивать нефтепродукты, предоставляемые Поставщиком, в порядке, определяемом настоящим Контрактом.

4.2.2. Строго соблюдать правила отпуска нефтепродуктов с использованием Топливных карт.

4.2.3. Соблюдать установленные лимиты и не требовать от Поставщика отпуска нефтепродуктов сверх лимитов или нефтепродуктов иного вида, чем установлены на Топливных картах Заказчика.

4.2.4. Получать по Топливным картам только те виды нефтепродуктов, которые внесены в номенклатуру нефтепродуктов, реализуемых на автозаправочных станциях в момент обращения Заказчика.

4.2.5. Использовать топливные карты при получении нефтепродуктов только на сети автозаправочных станциях «Поставщика».

4.3. Блокировка карт:

4.3.1.В случае просрочки пополнения Заказчиком своего лицевого счёта, Поставщик вправе приостановить обслуживание Заказчика и заблокировать принадлежащие ему карты до момента пополнения лицевого счёта (и возмещения задолженности в случае её наличия).

4.3.2.В случае утери топливной карты Заказчик направляет Поставщику заявку на блокировку топливной карты (Форма заявки – Приложение ).

4.3.3.Поставщик в течение 48 часов с момента получения уведомления включает указанную в уведомлении карту Заказчика в стоп-лист (список карт, по которым обслуживание приостановлено).

4.3.4.В случае необходимости исключения карты из стоп-листа Заказчик направляет Поставщику заявку о разблокировке топливной карты (Форма заявки – Приложение ).

4.3.5.Все операции по внесению карт в стоп-лист и их исключению оттуда производятся в течение 48 часов с момента получения заявки Заказчика по установленной форме.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.Сторона, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении условий настоящего контракта, возмещает другой стороне все связанные с этими нарушениями убытки и расходы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную сторону от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая

обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

5.4. При наступлении указанных обстоятельств. Сторона обязана без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего Контракта.

5.5. В случае неполной или несвоевременной поставки, Поставщик обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ за каждый день просрочки до момента выполнения поставки в полном объеме.

5.6. В случае задержки оплаты в оговоренные Контрактом сроки, Заказчик обязан выплатить Поставщику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ за каждый день просрочки до момента оплаты Контракта в полном объеме.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует по «___»__________________200__ г.

6,2. Заказчик также вправе расторгнуть настоящий Контракт в установленном действующим законодательством порядке в следующих случаях:

6.2.1. В случае установления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения муниципального заказа, указанного в преамбуле настоящего контракта;

6.2.2.В случае установления факт ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или наличия решения арбитражного суда решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, банкротом и об открытии аукционного производства:

6.2.3. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушений:

6.2.4. В случае нахождения имущества Поставщика под арестом, наложенным, но решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять балансовая стоимость активов Поставщика, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период:

6.2.5. В случае предоставления Поставщиком заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренные в заявке на участие в аукционе;

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего контракта обязателен. В случае ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств, Сторона, право которой нарушено, направляет другой Стороне претензию. Ответ на претензию должен быть дан в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения.

7.2. В случае возникновения разногласий по количеству выбранных нефтепродуктов, их стоимости, Стороны считают, что достоверной является информация, указанная на Чеке Оборудования, контрольном чеке Оборудования (второй экземпляр Чека Оборудования остающейся у Исполнителя) или в Отчете.

7.3. Все споры между Сторонами, которые не были урегулированы путем переговоров в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Республики Адыгея.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Стороны обязуется сообщить свои почтовые, платежные реквизиты, юридический адрес и прочие данные, необходимые для правильною оформления Контракт и последующего выставления счетов-фактур Поставщиком Заказчиком.

8.2. В случае изменения организационно-правовой формы, наименования и других сведений, Покупатель Исполнитель в течение 3 (трех) дней должен письменно сообщить об этом и представить Поставщику копии документов о государственной регистрации данных изменений.

8.3. Поставщик «Исполнитель и Покупатель Заказчик обязуются в обязательном порядке указывать номер и дату настоящего Контракта при переписке.

8.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Контрактом,
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик:	Заказчик:
Юридический адрес: Почтовый адрес, тел.: ИНН КПП р/с в БИК ОКПО, ОКВЭД	Юридический адрес: Почтовый адрес, тел.: ИНН КПП р/с в БИК ОКПО, ОКВЭД


_________________ / _________________/	_________________ / _________________/
“_____”_______________ 200___ г.	“_____”_______________ 200___ г.