Филиал «Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Алтай» (ГТРК «Алтай»)
656045, Алтайский край, г. Барнаул, Змеиногорский тракт, д. 27, тел./, E-mail:
Приложение
к Извещению о проведении запроса цен
ДОГОВОР №_____/602
на поставку, монтаж и пусконаладку дизельной электростанции
г. Барнаул «____» декабря 2012 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (), именуемое в дальнейшем «Заказчик», «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Алтай» Н., действующего на основании Доверенности от 01.01.2001 г. № 000, и
___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, на основании Решения об определении Победителя от «___» декабря 2012 № ___, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На условиях настоящего Договора Поставщик обязуется поставить и смонтировать дизельную электростанцию, используемую в качестве резервного источника электроснабжения (далее – Продукция), а также провести пусконаладочные работы согласно Техническому заданию (приложение 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Продукцию и работы по ее установке.
2. Сумма Договора и порядок расчетов
2.1. Продукция и весь комплекс работ по ее установке оплачивается Заказчиком в строгом соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Стоимость Договора (Продукции и всего комплекса работ) составляет________________ (________________________________________________________) рублей, включая НДС 18 % - ____________ (____________________________________________________) рублей ___коп.
2.3. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
1 этап – предоплата в размере 50 % от стоимости договора после подписания договора,
2 этап – 50 % от стоимости договора – в течение 5 рабочих дней после подписания акта об исполнении обязательств.
2.4. Стоимость Продукции и комплекса работ на период действия Договора являются фиксированной и пересмотру не подлежит.
3. Условия и сроки поставки
3.1. Поставка Продукции производится в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Договору).
3.2.Поставщик обязуется поставить Заказчику Продукцию в течение 30 дней после поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика.
3.3. Упаковка Продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке.
3.4.Продукция доставляется силами Поставщика по адресу Заказчика: г. Барна.
3.5. Все работы по установке Продукции (в том числе монтаж, пусконаладка) должны быть произведены не позднее 17 мая 2013 года в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Договору).
4. Обязательства сторон
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы по установке Продукции, выполняемой Поставщиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
4.1.2.Отказаться от исполнения Договора в любое время, уплатив Поставщику часть установленной цены пропорционально части поставленной Продукции, выполненных работ до получения извещения Заказчика об отказе от исполнения Договора.
4.1.3. Предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством Продукции и установки, также и в случаях, если оно было выявлено после истечения гарантийных сроков. Качество выполненных работ по установке должно соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к работам подобного рода.
4.2. Поставщик обязан выполнить следующее:
4.2.1. Поставить Продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора, произвести работы по оснащению Продукции системой постоянного энергоснабжения своими силами и средствами с использованием своих материалов (иждивением) в установленных объемах и качестве, предусмотренных настоящим Договором.
4.2.2. Поставить Продукцию в срок, установленный в п.3.2. Договора
4.2.3. Провести работы, предусмотренные Техническим заданием (Приложение ) в срок, установленный в п.3.5. Договора, и сдать Продукцию и работы по установке Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора.
4.2.4. По окончании пусконаладочных работ передать Продукцию и права на нее Заказчику, а также передать Заказчику информацию и документацию (паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке), необходимую для эксплуатации и иного использования поставленной Продукции.
4.2.5. Консультировать представителей Заказчика по вопросам эксплуатации системы постоянного электроснабжения.
4.2.6. Предоставить срок гарантии нормального функционирования Продукции на 18 месяцев со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.
4.2.7. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Продукции до их устранения, устранить недостатки за свой счет в течение 10 календарных дней. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
4.3. Поставщик гарантирует соответствие поставляемой Продукции техническим условиям при последующей эксплуатации системы Заказчиком и несет все расходы по замене или ремонту дефектных деталей, выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока.
4.4. Персонал Поставщика обязан соблюдать внутриобъектовый режим и другие условия пребывания на территории Заказчика на период проведения работ по установке.
4.5. Заказчик обязан:
4.5.1. Принять и оплатить поставленную Поставщиком Продукцию в размерах и в сроки, установленных настоящим Договором.
4.5.2. В течение 5 рабочих дней после получения от Поставщика извещения об окончании работ по установке, либо по истечении срока, указанного в п.3.2, 3.5. настоящего Договора, осмотреть и принять результаты работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результаты работы, или иных недостатков, немедленно уведомить об этом Поставщика.
5. Порядок приемки Продукции
5.1. Порядок приемки Продукции Заказчиком по количеству и качеству регулируется действующими Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденными Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 01.01.2001 N П-6, о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 01.01.2001 N П-7.
5.2. Датой выполнения обязательств по Договору считается дата подписания Сторонами акта выполненных работ или акта устранения недостатков.
5.3. Некачественная (некомплектная) Продукция считается непоставленной.
6. Ответственность сторон
6.1. При нарушении сроков поставки и установки Продукции Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости Договора за каждый день просрочки.
6.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик уплачивает пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки.
6.3. Поставщик несет ответственность за качество, комплектацию и количество поставляемой Продукции, за недопоставку Продукции, а также за качество работ по ее установке.
6.4. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставленной Продукции и выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.
6.5. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.
7. Действие обстоятельств непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении месяца, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними, в том числе в претензионном порядке.
8.2.Претензия оформляется в письменной форме и направляется Стороне, допустившей нарушение условий Договора. Срок рассмотрения претензии составляет 15 (пятнадцать) дней с момента ее получения.
8.3.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Алтайского края согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.
9. Порядок изменения и расторжения Договора
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон либо решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
9.3. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с п.4.1.2 настоящего Договора без возмещения Поставщику убытков, связанных с расторжением Договора.
9.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о своем намерении другой Стороне не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.4. Следующие приложение является неотъемлемой частью настоящего Договора:
Приложение «Техническое задание» - на 3 л.
10.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
11.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК: ВГТРК / ГТРК «Алтай»ИНН 7714072839 КПП 222302001 Адрес местонахождения: 125040, Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д.19-21 // 656045, г. Барна Почтовый адрес: 656045, г. Барна р/с 40502810902140130035 Отделение России г. Барнаул БИК 040173604 к/с 30101810200000000604 ________________ О. Н.Говорщенко М. П. | ПОСТАВЩИК: ___________________ М. П. |
Приложение
к Договору №_____/602
от «___» декабря 2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку, монтаж и пусконаладку дизельной электростанции
в качестве источника резервного электроснабжения
I. Основные требования.
1.1. Поставка дизельной электрической станции (далее-ДЭС) для использования её в качестве резервного источника электроснабжения (предусмотреть возможность перевода в источник резервного электроснабжения).
1.2. ДЭС должна быть оснащена дизель-генераторной установкой (далее-ДГУ) с гарантированным сроком эксплуатации до капитального ремонта не менее 25 000 моточасов.
1.3. Гарантийный срок эксплуатации ДЭС – не менее 18 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию и не менее гарантированного срока эксплуатации ДГУ до капитального ремонта.
1.4. Стоимость оборудования должна включать в себя стоимость самого оборудования, стоимость пусконаладочных и строительно-монтажных работ, стоимость транспортных затрат на доставку оборудования к месту установки. При этом стоимости монтажных и пусконаладочных работ должны быть обоснованы сметными расчётами по ТЕР-2001 для Алтайского края, с учётом рекомендаций письма Госстроя от 01.01.2001 г. № НК-7360/10.
1.5. Поставщик самостоятельно проводит следующий комплекс работ по установке ДЭС (пусконаладочных и строительно-монтажных работ) на территории Заказчика:
а) обследование на месте с целью определения площадки под установку.
б) разработка проекта электроснабжения и согласования его в установленном порядке.
в) доставка ДЭС к месту установки, погрузочно-разгрузочные работы.
г) монтаж ДЭС.
д) заземление ДЭС.
е) прокладка коммуникаций.
ж) пусконаладка агрегатов ДЭС.
з) организация проведения проверки органами Ростехнадзора и получения разрешений в установленном порядке на запуск установки в эксплуатацию.
и) обучение должностных лиц Заказчика, участвующих в эксплуатации ДЭС, работе на данном оборудовании.
II. Требования к поставке ДЭС.
В комплект поставки должны входить:
2.1. ДГУ в комплекте.
2.2. Щит распределительный.
2.3. Щит собственных нужд.
2.4. Охранно-пожарная сигнализация и система автоматического пожаротушения с проектно-сметной документацией на их организацию.
2.5. Встроенная автоматическая топливная система, обеспечивающая время работы без дозоправки не менее 24 часов.
2.6. Однолинейная схема, включая ДГУ, в основную схему электроснабжения.
2.7. Принципиальная электрическая схема автоматики и силовых цепей ДГУ.
2.8. Иное оборудование и другая документация, не упомянутая в настоящем задании, но необходимая для монтажа, сдачи и эксплуатации ДЭС и её систем, а также для возможности перевода ее в источник резервного электроснабжения.
III. Требование к ДГУ.
Технические требования приведены в таблице 1.
Табл. 1
№ | Наименование параметра | Величина параметра | |
Общие требования к ДГУ | |||
1 | Год выпуска | 2012 г. | |
2 | Мощность, кВА | Не менее 40 кВА | |
3 | Степень автоматизации | 2 | |
4 | Напряжение, В | 380/220 В | |
5 | Частота, Гц | 50 Гц | |
6 | Ток | Переменный | |
7 | Максимальное время выхода на полную мощность, мин. | 2 мин. | |
8 | Минимальное время работы без дозаправки, час. | 24 час. | |
9 | Допустимая длительная перегрузка не менее, % | 10 % | |
Двигатель | |||
10 | Тип двигателя | Дизельный | |
11 | Система охлаждения | Воздушно-жидкостная | |
12 | Расход масла на угар при нагрузке 100% не более, л/час | 0,03 л. | |
13 | Расход топлива при нагрузке (не более), л/час | 100 % | 16 л. |
75 % | 12 л. | ||
50 % | 8 л. | ||
Генератор | |||
14 | Класс защиты, не менее | IP 23 | |
15 | Число фаз | 3 | |
16 | Исполнение генератора | Безщёточное | |
17 | Изменение выходного напряжения при изменении нагрузки от 0 до100% | +\- 1 % | |
Щит управления | |||
18 | Материал корпуса, не хуже | Нержавеющая сталь, или диэлектрический ударопрочный пластик | |
Отображение параметров | |||
19 | ДГУ с сигнализацией критических значений и/или с аварийным остановом | Уровень топлива | |
Частота вращения двигателя | |||
20 | Отображение параметров сети | Напряжение по фазам | |
Величина нагрузки | |||
Частота | |||
21 | Сигнализация о перегрузке | Обязательно |
IV. Требования к эксплуатационной документации.
В комплект эксплуатационной документации ДГУ в целом должны входить:
4.1. Паспорт (формуляр) на двигатель.
4.2. Паспорт (формуляр) на генератор.
4.3. Паспорт (формуляр) на щит управления.
4.4. Паспорт (формуляры) на иное оборудование.
4.5. Руководство по эксплуатации.
4.6. Руководство пользователя.
V. Сертификация и аттестация.
Модель ДГУ должна иметь:
5.1. Сертификат соответствия.
5.2. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии нормам.
5.3. Дизель устанавливаемой станции должен удовлетворять требованиям ГОСТ 14228-80 «Дизели и газовые двигатели автоматизированные».
5.4. Электроагрегат поставляемой установки должен соответствовать ГОСТ 13822-82 «Электроагрегаты и передвижные электростанции, дизельные».
5.5. Устанавливаемая ДГУ должна предусматривать степень автоматизации не ниже 2-ой в соответствии с ГОСТ 14228-80 «Дизели и газовые двигатели автоматизированные».
5.6. Действующие Лицензии на право выполнения проектных, монтажных и пусконаладочных работ по профилю.
5.7. Копии сертификатов и лицензий должны быть заверены организацией, выдавшей указанный документ, или нотариально заверены и представлены в составе заявки.
VI. Сроки и место оснащения.
6.1. Установка ДЭС должна быть осуществлена на территории Заказчика по адресу: Алтайский край, г. Барна.
6.2. Срок поставки ДЭС, включая доставку, проведение монтажных и пусконаладочных работ, а также получение соответствующих разрешений на ввод оборудования в эксплуатацию, не должен превышать 5 месяцев с момента подписания договора.
6.3. За счет Поставщика (исполнителя работ) осуществляются все мероприятия:
6.3.1. по обследованию места установки ДЭС.
6.3.2. по разработке проектно-сметной документации на организацию электроснабжения и охранно-пожарной сигнализации с системой автоматического пожаротушения и согласование ее в установленном порядке.
6.3.3. по доставке, разгрузке ДЭС на месте проведения монтажа.
6.3.4. по монтажу ДЭС на основание.
6.3.5. по заземлению ДЭС и оборудования.
6.3.6. по пусконаладке ДГУ.
6.3.7. по организации получения разрешений в органах Ростехнадзора и энергоснабжающей организации на запуск оборудования в эксплуатацию.
6.3.8. по обучению должностных лиц Заказчика, участвующих в эксплуатации ДГУ, практической работе на оборудовании.
6.4. Поставщик осуществляет работы своей техникой, инструментами и материалами.
VII. Требования к транспортированию и хранению.
7.1. Транспортирование комплекта оборудования ДЭС может проводиться любым видом транспорта на любое расстояние.
7.2. Комплект оборудования ДЭС при транспортировании должен выдерживать воздействие температуры от –50°С до +50°С.
7.3. Комплект оборудования ДЭС должен храниться в помещении, защищенном от атмосферных осадков, при температуре окружающего воздуха от +5°С до +40°С и относительной влажности воздуха до 85%, при температуре 35°С.
VIII. Другие общие особенности.
8.1. Сдача системы в эксплуатацию сопровождается подписанием актов формы ОС-1, ОС-14 и передачей Заказчику комплекта проектно-эксплуатационной документации (включая паспорта, инструкции, проект и прочее), необходимой для обслуживания системы.
8.2. Поставляемое оборудование должно быть новым, имеющим торговую марку, комплектующие – от производителей оригинального оборудования и не бывшие в употреблении.
8.3. Каждая единица оборудования должна сопровождаться эксплуатационной документацией на русском языке, разработанной в соответствии с ГОСТ 2.601-95, и содержащей в обязательном порядке сведения о техническом ресурсе и содержании драгметаллов в изделии.
8.4. Контрольный экземпляр технической документации в составе:
№ п/п | Наименование технической документации | Кол-во единиц | Примечание |
1. | Паспорт (формуляр) на двигатель | 1 | |
2. | Паспорт (формуляр) на генератор | 1 | |
3. | Паспорт (формуляр) на щит управления | 1 | |
4. | Паспорта (формуляры) на иное оборудование | По наименованию | |
5. | Руководство по эксплуатации | 1 | |
6. | Руководство пользователя | 1 |
должен быть заверен печатью Поставщика. В случае если технические характеристики ДЭС представлены в сети Интернет, указать адрес страницы сети.
Основные порталы (построено редакторами)