ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ___________
г. Тверь «___»_____________2009 г.
_____________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ______________________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1.В соответствии с результатами запроса котировок на право заключения муниципального контракта по поставке офисной мебели для департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (протокол №____от «___» _________ 2009 г.) Заказчик поручает, а Поставщик обязуется осуществить поставку офисной мебели. Перечень поставляемой мебели, с указанием технических характеристик представлен в Приложении №1.
1.2.Срок поставки товара: с момента заключения муниципального контракта в течение 10 рабочих дней.
2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего контракта составляет ___________ (______________________) рублей с учетом всех налогов и других обязательных платежей (в т. ч. НДС – ________ руб.___ коп.), стоимости доставки, разгрузки, сборки и установки.
2.2. Сроки и условия оплаты: оплата осуществляется в безналичной форме платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания товарной накладной, выставления счета и предоставления необходимых документов.
2.3. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных последствиями финансового кризиса, на основании правового акта органа местного самоуправления, Заказчик оставляет за собой право произвести задержку оплаты на срок до 3 месяцев.
3. Сроки и порядок поставки
3.1. Доставка, сборка и разгрузка товара осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу Покупателя: в течение 10 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.
3.2. Датой поставки считается дата подписания Поставщиком и Заказчиком товарной накладной, акта сдачи-приемки товара.
4. Обязательства сторон по контракту
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1.Принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.2. Поставщик обязуется:
4.2.1.Поставить товар на условиях настоящего контракта.
4.2.2.Гарантировать качество поставленного товара.
4.2.3.Представить Покупателю в полном объеме исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на приобретаемый товар.
4.2.4.Устранять все недостатки функционирования товара в течение времени, согласованного Сторонами. При этом Поставщик обязан начать устранение таких недостатков не позднее 5 дней с даты подписания перечня доработок сторонами.
5. Качество, комплектность
5.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям государственных и отраслевых стандартов, санитарным правилам и нормам, техническим условиям, а также другим обязательным документам.
5.2. Поставляемый товар должен быть соответствующим образом маркирован и упакован в тару, обеспечивающую полную сохранность и качество при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении.
5.3. Подтверждением качества товара со стороны Поставщика является копия сертификата соответствия на поставляемый товар, заверенная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
6. Гарантийное обслуживание
6.1. Гарантийный срок на поставленный товар устанавливается в течение 24 месяцев.
6.2. При возникновении неисправности товара при его эксплуатации в течение гарантийного срока Покупатель вызывает представителя Поставщика для устранения неисправностей и составления акта обнаружения неисправностей товара, который должен явиться в течение 48 часов после получения официального вызова.
6.3. Устранение неполадок в течение гарантийного срока осуществляется силами и за счет Поставщика.
7. Ответственность сторон
7.1. За нарушение условий настоящего контракта стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
7.2. За несоблюдение сроков выполнения работ Поставщик уплачивает неустойку в размере трех трехсотых действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. Указанные средства перечисляются на счет УФК по Тверской области в доход бюджета города.
7.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик производит его замену за свой счет и уплачивает штраф в размере 10 % от стоимости дефектного товара.
7.4. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств по оплате за поставленный товар, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.
7.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8. Расторжение контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.
8.4. ёВсе споры и разногласия по настоящему Контракту, за исключением случаев указанных в п.8.2., разрешаются путем проведения переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем проведения переговоров в течение 10 дней, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Тверской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
9. Прочие условия
9.1.Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2009 г.
9.2.Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Поставщик: ______________________________ | Покупатель: _________________________ |
С О Г Л А С О В А Н О : Начальник управления муниципального заказа _________________________ В. А.Кабанов |
Приложение
к муниципальному контракту №_____ от «___»____2009 г.
Перечень и технические характеристики поставляемого товара
№ п/п | Наименование товара | Единица изме-рения | Кол-во | Стоимость (вкл. НДС) (в руб.) | Сумма (всего в руб.) |
1. | Тумба подкатная с замком | шт. | 6 | ||
2. | Тумба приставная с замком | шт. | 4 | ||
3. | Шкаф для документов | шт. | 4 | ||
4. | Шкаф для документов дверьми из ДСП | шт. | 1 | ||
5. | Шкаф для одежды широкий | шт. | 2 | ||
6. | Стол рабочий | шт. | 2 | ||
7. | Подставка под системный блок | шт. | 5 | ||
8. | Стол эргономичный левый | шт. | 1 | ||
9. | Стол эргономичный правый | шт. | 1 | ||
10. | Стол рабочий | шт. | 2 | ||
11. | Кресло Атлант стандарт, кожа, черное | шт. | 1 | ||
ИТОГО | |||||
В т. ч. НДС (18%) |
Поставщик: _____________________ | Покупатель: _________________________ |
Основные порталы (построено редакторами)