МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (проект)

г. Нижний Новгород “____”_____________2009г.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеский центр «Олимп», именуемое в дальнейшем Муниципальный Заказчик, . Х, действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________ именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора___________________, действующего на основании ____________и лицензии___________________________, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей Детско-юношеский центр «Олимп» в Канавинского района г. Нижнего Новгорода, расположенном (далее – Объект) в соответствии с условиями настоящего Контракта, в том числе с Дефектной ведомостью и Локальным сметным расчетом (Приложения №1, №2 к Муниципальному контракту).

1.2. Работы выполняются из материалов, силами и средствами Подрядчика современными материалами в соответствии с ГОСТом, класс материалов должен соответствовать требованиям пожарной безопасности.

1.3. Контроль и приемку выполняемых работ производит Муниципальный заказчик.

1.4. Сроки выполнения работ – в течение 50 дней с момента заключения контракта. Промежуточные сроки выполнения работ устанавливаются графиком выполнения работ (Приложение к Муниципальному контракту) (далее – график выполнения работ). По соглашению Сторон допускается изменение промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных графиком выполнения работ. Допускается досрочное выполнение работ.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

1.5. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения муниципального контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

1.6. Настоящий Контракт заключен по результатам открытого аукциона (протокол ______________________ от _____________________).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Цена контракта определена по результатам открытого аукциона и составляет _______________________________________рублей, в т. ч. НДС ________________________ и включает все затраты подрядчика: стоимость выполнения работ, указанных в п.1.1 настоящего контракта, стоимость используемых материалов и оборудования, транспортные расходы, уплату налогов, в том числе НДС (в случае, если к организации не применена упрощенная система налогообложения) и иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.

2.2. Оплата производится за счет ассигнований, утвержденных в бюджете города Нижнего Новгорода на 2009 год по статье 225 319 «Капитальный ремонт зданий и сооружений», после предоставления Подрядчиком актов сдачи – приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в пределах лимитов бюджетных обязательств, при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в установленный срок.

Бюджетная классификация КБК 16407094360100001000 ст.225 319

2.3. Заказчик производит выплату аванса Подрядчику в размере 30 (тридцати)% от цены контракта, указанной в п. 2.1. настоящего контракта.

2.4. Днем исполнения обязательств Муниципального заказчика перед Подрядчиком по оплате выполненных работ считается дата перечисления денежных средств с расчетного счета Муниципального заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.Подрядчик обязуется:

3.1.1.Выполнить с надлежащим качеством все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Контракте, и сдать работы Муниципальному заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию.

3.1.2.Производить работы в полном соответствии с Дефектной ведомостью и Локальным сметным расчетом (Приложения №№1, 2 к Муниципальному контракту).

3.1.3.Обеспечить входной контроль всех необходимых для выполнения работ материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники и т. п.

3.1.4.Информировать Муниципального заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками в случае их заключения, с указанием предмета договора, наименования и адреса субподрядчика.

3.1.5. Нести ответственность перед Муниципальным заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками и за координацию их деятельности.

3.1.6. Во время проведения работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

3.1.7. Вывезти в течение 7 дней со дня подписания окончательного акта о приемке выполненных работ, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

3.1.8. Передать Муниципальному заказчику по акту исполнительную документацию, в том числе:

-акты на испытание систем и оборудования,

-сертификаты на применяемые материалы и оборудование.

3.1.9. Назначить ответственного инженера за производство работ и предоставить Муниципальному заказчику копию приказа о его назначении.

3.1.10. В 5-дневный срок устранять замечания Муниципального заказчика о нарушении технологии работ, замечания, связанные с несоответствием выполняемых работ действующим нормативным документам и Локальному сметному расчету.

3.1.11. Незамедлительно устранять поступившие замечания Муниципального заказчика о нарушении правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

3.1.12.Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе работ указания Муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.2.Муниципальный заказчик обязуется:

3.2.1.Обеспечить необходимые условия для выполнения работ.

3.2.2.Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.2.3.Муниципальный заказчик обязуется произвести оплату выполненных работ по настоящему Контракту.

3.2.4.Муниципальный заказчик вправе приостанавливать работы, выполняемые Подрядчиком, либо субподрядными организациями в случае:

-нарушения технологии выполняемых работ;

-несоответствия выполняемых работ действующим нормативным документам;

-несоответствия выполняемых работ Локальному сметному расчету;

-грубых нарушений правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

4. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

4.1. Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления Подрядчика о завершении работ с участием Подрядчика принять выполненную работу, либо мотивированно отказаться от приемки выполненных работ.

4.2. Выполненные объемы работ предъявляются Подрядчиком Заказчику согласно Графику выполнения работ в соответствии с актами о приемке выполненных работ по форме КС-2.

4.3. Проверенные Заказчиком акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) подписываются сторонами муниципального контракта и заверяются техническим надзором.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ акты о приемке выполненных работ возвращаются Подрядчику с замечаниями для доработки и устранения замечаний. Срок устранения замечаний не должен превышать 10 дней.

4.5. Работы считаются выполненными после подписания акта о приемке выполненных работ Заказчиком и Подрядчиком по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по формеКС-3.

5.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1.Подрядчик гарантирует:

5.1.1.Надлежащее качество используемых материалов и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования.

5.1.2.Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

5.1.3.Гарантийный срок на выполненные работы – ___________ с даты подписания окончательного акта о приемке выполненных работ.

5.2.Подрядчик обязан в срок, согласованный Сторонами, своими силами и за свой счет устранить недостатки и дефекты работ, выявленные в течение гарантийного срока.

5.3.При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или их причин, по требованию любой из Сторон настоящего Контракта должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – все Стороны поровну.

5.4.Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на Подрядчика.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.В случае нарушения конечного срока выполнения работ, установленного пунктом 1.4. настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику пени в размере 0,1 % от цены Контракта за каждый календарный день просрочки до полного исполнения обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2.За нарушение сроков устранения недостатков и дефектов, установленных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику пени в размере 0,1 % от цены Контракта за каждый календарный день просрочки до полного устранения недостатков.

При несвоевременном устранении недостатков Подрядчиком Муниципальный заказчик вправе поручить исправление недостатков третьим лицам за счет Подрядчика.

6.3.Уплата пени, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

7.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты и законодательные ограничения органов государственной власти, которые полностью или в значительной мере препятствуют исполнению обязательств по настоящему Контракту.

7.2.Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно проинформировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой Стороны должен быть представлен документ, удостоверяющий факт наступления указанных обстоятельств. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Контракту и на срок исполнения обязательств.

7.3.Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Контракту, должна приложить все усилия к тому, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия невыполнения обязательств.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1.Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до ____________________2009 года. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

8.2. Расторжение, изменение контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством.

8.3. Соглашение о расторжении, изменении настоящего контракта заключается в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями каждой из Сторон.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.Стороны вправе по обоюдному согласию вносить изменения и дополнения в настоящий Контракт путем составления дополнительных соглашений, оформленных в письменном виде, которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

9.2.Все споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения соглашения между Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области.

9.3.Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и должен быть зарегистрирован в Реестре муниципальных контрактов города Нижнего Новгорода.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

К настоящему контракту, в качестве его неотъемлемых частей прилагаются:

1. Приложение - Дефектная ведомость.

2. Приложение - Локальные сметные расчеты.

3. Приложение - График выполнения работ.

11. Адреса и реквизиты сторон

.Муниципальный заказчик Подрядчик

Приложение

к муниципальному контракту

№ ______от__________2009 г.

Дефектная ведомость


	Капитальный Ремонт в МОУ ДОД ДЮЦ «Олимп»


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примеч.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Установка лесов
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2,08 16*13/100
Раздел 2. Устройство металлического пояса ПЗ на отм. 12000
2	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,3 20*1,5/100
3	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,06 20*0,3/100
4	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм	100 отверстий	0,25 25/100
5	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	100 отверстий	0,25 25/100
6	Очистка поверхности щетками (металлические элементы пояса)	1 м2 очищаемой поверхности	20
8	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлические элементы пояса)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2 20/100
9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлические элементы пояса)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2 20/100
10	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (металлические элементы пояса)	1 т металлоконструкций перемычек	0,45
11	Штукатурка металлического пояса по сетке без устройства каркаса	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,12
12	Устройство каркаса при оштукатуривании металлического пояса	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,12
Раздел 3. Устройство металлического пояса П2 на отм. 4700
13	Разборка поврежденной кирпичной кладки старого кирпичного пояса на длине 5,0 м	10 м3 кладки	0,045 50,30,3/10
14	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм	100 отверстий	0,25 25/100
15	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	100 отверстий	0,25 25/100
16	Очистка поверхности щетками (металлических элементов пояса)	1 м2 очищаемой поверхности	10
18	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлических элементов пояса)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1 10/100
19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлических элементов пояса)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1 10/100
20	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (металлические элементы пояса)	1 т металлоконструкций перемычек	0,21
21	Штукатурка металлического пояса по сетке без устройства каркаса	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,05 5/100
22	Устройство каркаса при оштукатуривании металлического пояса	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,05 5/100
23	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб	100 м2 фасадов без вычета проемов	0,0225 15*0,15/100
Раздел 4. Реконструкция парапета по оси «Б» на отм. 14,700 м
24	Разборка кладки стен из: кирпича	10 м3 кладки	0,2 2/10
25	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм	100 отверстий	0,08 8/100
26	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	100 отверстий	0,08 8/100
27	Очистка поверхности щетками (металлических элементов шпонок)	1 м2 очищаемой поверхности	1,6
29	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлических элементов шпонок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016 1,6/100
30	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлических элементов шпонок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016 1,6/100
31	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами (металлические элементы шпонок)	1 т	0,057
32	Укладка цементно-песчаного раствора М100	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,052
33	Приготовление растворов вручную: цементных	1 м3 раствора	0,5
34	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,08 16*0,5/100
Раздел 5. Разборка Ж/б козырька
35	Демонтаж плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: кирпичных и блочных	100 шт. сборных конструкций	0,01
Раздел 6. Устройство ж/б фундамента
36	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,3 30/100
37	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	0,5
37,1	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм	м3	0,575
38	Устройство фундаментов железобетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,04 4/100
39	Бетон тяжелый, крупность заполнимм, класс В 15 (М200)	м3	4,06
40	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм	т	0,058
41	Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,15 15/100
42	Засыпка пазух котлованов песком	10 м3	2
Раздел 7. Устройство Ж/Б плиты со ступенями
43	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	100 м2 перекрытия	0,169 16,9/100
44	Бетон тяжелый, крупность заполнимм, класс В 15 (М200)	м3	1,724
45	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать	100 м2 перекрытия	0,169 16,9/100
46	Бетон тяжелый, крупность заполнимм, класс В 15 (М200)	м3	3,792
47	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм	т	0,15
48	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,15
Раздел 8. Устройство ж/б монолитного пояса (П1)
49	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,06 6/100
50	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм	100 отверстий	0,5 50/100
51	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	100 отверстий	0,5 50/100
52	Усиление монолитными железобетонными обоймами: стен кирпичных	1 м3	2
53	Горячекатаная арматурная сталь	т	0,175
54	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм	т	0,175
Раздел 9. Закладка старого дверного проема кирпичной кладкой из силикатного кирпича
55	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм	100 отверстий	0,08 8/100
56	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	100 отверстий	0,08 8/100
57	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	1 м3	0,56
58	Армирование кладки стен и других конструкций	1 т металлических изделий	0,01
Раздел 10. 10. Устройство нового дверного проема
59	Устройство штрабы длинной 2700мм	10 м3 кладки	0,055 0,55/10
60	Разборка бетонного блока	1 м3	0,45
61	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм	100 отверстий	0,16 16/100
62	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	100 отверстий	0,16 16/100
63	Очистка поверхности щетками (металлических элементов шпонок)	1 м2 очищаемой поверхности	3
65	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлических элементов шпонок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03 3/100
66	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлических элементов шпонок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03 3/100
67	Обрамление проемов угловой сталью	1 т	0,25
68	Штукатурка металлического пояса по сетке без устройства каркаса	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,04 4/100
69	Устройство каркаса при оштукатуривании металлического пояса	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,04 4/100
Раздел 11. Устройство козырька над входом
70	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм	100 отверстий	0,08 8/100
71	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	100 отверстий	0,08 8/100
72	Очистка поверхности щетками (металлических элементов козырька)	1 м2 очищаемой поверхности	2
74	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлических элементов козырька)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02 2/100
75	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлических элементов козырька)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02 2/100
76	Монтаж металлического козырька	1 т конструкций	0,07
77	Монтаж покрытий из поликарбоната	100 м2	0,06
78	Поликарбонат сотовый	м2	6,6
Раздел 12. Расшивка трещин на поверхности кирпичной кладки стен ЛБ
79	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	3,5
Раздел 13. Оштукатуривание наружной поверхности стен ЛБ
80	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	2,1
81	Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2,1
82	Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2,1
83	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности фасадов простых за: 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,1
Раздел 14. Окраска масляной краской внутренних поверхностей стен ЛБ
84	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью для последующей окраски: стен	100 м2 поверхности	2,6
85	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,6
Раздел 15. Замена ливневых труб
86	Смена частей водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей	100 шт.	0,04
87	Смена частей водосточных труб: колен с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,04
88	Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,55
Раздел 16. Устройство отмостки шириной 1000 мм по периметру лестничного блока
89	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	3,8
89,1	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм	м3	4,37
90	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	2,5
91	Бетон тяжелый, класс В 11 (М150) 3050/1,18/5,19=498,02руб/м3	м3	2,55
Раздел 17. Монтаж бордюрного камня
92	Установка бортовых камней бетонных	100 м бортового камня	0,27
93	Бетон тяжелый, крупность заполнимм, класс В 20 (М250)	м3	1,6
94	Бордюр тротуарный (221/1,18/4,16=45,02)	шт	27
Раздел 18. Уборка строительного мусора
96	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный	за т груза	7
97	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми, грузоподъёмностью до 10 т, на: 15 км	т	7