КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-сметных работ для проведения капитального ремонта МУ «Городской Дворец молодёжи»
1. Предмет конкурса – выбор подрядчика для заключения муниципального контракта на выполнение проектно-сметных работ для проведения капитального ремонта муниципального учреждения «Городской Дворец молодёжи».
2. Цель конкурса – присуждение права заключения муниципального контракта на выполнение проектно-сметных работ для проведения капитального ремонта муниципального учреждения «Городской Дворец молодёжи» в 2007 году.
3. Источник финансирования – бюджет города Красноярска.
4. Заказчик – МУ «Городской Дворец молодёжи», находящееся по адресу: ,
5. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе участник подает заявку на участие в конкурсе в порядке, установленном разделом 14 настоящей конкурсной документации, по утвержденной форме, согласно приложению 1 и сметные расчеты на проектные работы. При составлении сметного расчета на проектные работы руководствоваться Постановлением государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу ».
Участник подает заявку на участие в конкурсе в соответствии с инструкцией, прилагаемой к заявке (приложение 2).
6. Требования к описанию выполняемых работ:
Участник конкурса должен выполнить разработку проектно-сметной документации согласно техническому заданию на разработку проектно-сметной документации (Приложение 3 к конкурсной документации).
Необходимо выполнить техническое обследование несущих конструкций и инженерных систем. На основании материалов технического обследования заказчику представляется техническое заключение, которое используется при разработке проектно-сметной документации.
При разработке проектно-сметной документации необходимо руководствоваться:
- нормативными документами по проектированию и строительству, утвержденными Госстроем России, а также нормативными документами, связанными с проектированием и строительством, утвержденными министерствами и иными федеральными органами исполнительной власти;
- государственными стандартами по проектированию строительства;
- нормативными и руководящими документами по вопросам технологии и организации строительного производства;
- государственными и ведомственными строительными каталогами типовых сборных железобетонных, металлических, деревянных и асбестоцементных конструкций и изделий;
- каталогами на оборудование и др.
Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством в полной мере соответствовать представленному перечню работ и действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам.
Проектно-сметная документация передается заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде (в формате AutoСad).
Выполняемые работы должны быть произведены силами Подрядчика, привлечение субподрядчика возможно только с согласия Заказчика.
7. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества выполняемых работ:
Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен быть не менее 2–х лет.
В случае обнаружения недостатков заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездное устранение недостатков в течение 30 дней,
- соразмерное уменьшение установленной за работу цены,
- возмещение заказчику расходов за устранение недостатков, если они устранены заказчиком или силами третьих лиц.
8. Форма, сроки и условия оплаты выполняемых работ:
Оплата за выполненные работы осуществляется по безналичному расчету, в следующем порядке: предоплата 30% от общей цены муниципального контракта, оставшаяся часть - по факту выполнения работ, после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ в течение 15 рабочих дней.
9. Сведения о возможности заказчика изменять объем выполняемых по контракту работ:
Заказчик при исполнении муниципального контракта не имеет возможности изменить объем выполняемых работ.
10. Место выполнения работ
Выполнение проектно-сметных работ должно быть произведено для МУ «Городской Дворец молодёжи», находящегося по адресу: .
11. Срок выполнения работ:
Срок выполнения работ по контракту – до 01 декабря 2007 года.
12. Порядок формирования цены контракта:
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 000 000,00 (три миллиона) рублей.
Цена должна быть указана с учетом:
- стоимости выполняемых работ по контракту;
- стоимости согласования проектных документов;
- стоимости получения технических условий для проектирования;
- страхования, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.
Цена, предлагаемая участником конкурса, должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока выполнения муниципального контракта и не меняться.
В случае превышения цены контракта, указанной в конкурсной заявке участника над начальной (максимальной) ценой контракта, указанной в настоящей конкурсной документации, такая заявка к участию в конкурсе не допускается, как не соответствующая требованиям конкурсной документации.
В случае уменьшения начальной (максимальной) цены контракта, необходимо предоставление обоснования снижения цены контракта.
13. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта:
Цена контракта должна быть выражена в российских рублях.
14. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:
Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник конкурса вправе не указывать на таком конверте наименование организации, ф. и.о. физического лица. Участник конкурса должен предоставить в закрытом конверте следующие документы:
- конкурсную заявку на участие в конкурсе, установленной формы с приложением сметного расчёта на выполнение работ и обоснованием снижения цены контракта;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
- нотариально заверенную копию лицензии на проектирование зданий и сооружений I и II-го уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом с разделами: генеральный план; архитектурно-строительные решения (проектирование); технологические решения (для культурно-просветительских и зрелищных учреждений); инженерное оборудование, сети и системы (электрооборудование, электроосвещение, диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами); специальные разделы проектной документации (системы пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре); сметная документация; или осуществление функции генерального проектировщика;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (копия документа о назначении руководителя, заверенная в установленном порядке или доверенность на лицо, подписавшее конкурсную заявку);
- платежное поручение с отметкой банка (оригинал или его копию, заверенную в установленном порядке), подтверждающее внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
Конкурсная заявка предоставляется участником размещения заказа:
- в уполномоченный орган по размещению заказа – департамент экономики администрации города по адресу: 3, каб. 552 т. 26-11-93, 26-12-36 на следующий день за днем опубликования извещения о конкурсе в газете «Городские новости» с «16» августа 2007 года с 10-00 часов до часов «14» сентября 2007 г.;
- на заседание единой конкурсной, аукционной, котировочной комиссии до момента вскрытия конвертов с заявками в последовательности, указанной в официально опубликованном извещении о проведении открытого конкурса, которое начинается с 10 часов «14» сентября 2007 по адресу: 3, малый зал.
Конкурсная заявка, а также вся документация, связанная с ней должна быть представлена на русском языке.
В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику
Конкурсные заявки, полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), и в тот же день возвращаются участнику конкурса.
15. Порядок внесения денежных средств участниками размещения заказа.
Для участия в конкурсе участник размещения заказа обязан перечислить денежные средства в качестве обеспечения заявки по следующим реквизитам: Получатель - администрация города Красноярска, , ГРКЦ ГУ Банк России по Красноярскому краю г. Красноярск, , счет № 000, в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта - 150 000,0 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
В назначении платежного поручения участником размещения заказа указывается наименование конкурса, в качестве обеспечения заявки которого, вносятся настоящие денежные средства. Денежные средства должны быть перечислены не позднее пяти рабочих дней до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются участнику в течение 5 рабочих дней:
- со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, подавшему заявку после окончания срока ее приема;
- со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок, не ставшим победителем, за исключением участника, заявке которого присвоен второй номер;
- заявке которого присвоен второй номер, со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса;
- со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, подавшему, и не допущенному к участию в конкурсе;
- со дня признания конкурса несостоявшимся;
- ставшему победителем, с даты подписания им муниципального контракта.
- если заказчик отказался от проведения открытого конкурса;
- со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки в конкурсе не возвращаются по письменному уведомлению заказчика:
- подавшему единственную заявку на участие в конкурсе и уклонившемуся от подписания контракта;
- заявке которого присвоен первый номер и который уклонился от подписания контракта;
- заявке которого присвоен второй номер и который уклонился от подписания контракта.
16. Требования к участникам конкурса:
Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
Участниками конкурса не могут быть лица, признанные несостоятельными (банкротами), находящиеся в процессе ликвидации, а также деятельность, которых приостановлена в порядке предусмотренным кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки указанной в конкурсе.
17. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе:
Участник, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия единой конкурсной, аукционной, котировочной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
18. Порядок разъяснения положений конкурсной документации:
Любой участник конкурса вправе направить в письменной форме в адрес уполномоченного органа запрос о разъяснении положений конкурсной документации.
В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченного органа направляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.
19. Порядок вскрытия конвертов с заявками:
Конверты с конкурсными заявками вскрываются единой конкурсной, аукционной, котировочной комиссией непосредственно после окончания срока их подачи в час, день и по адресу, указанному в разделе 14 настоящей конкурсной документации.
20. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявке на участие в конкурсе, единая конкурсная, аукционная, котировочная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки по цене контракта и иным критериям, указанным в конкурсной документации. При этом критериями оценки заявок помимо цены контракта на участие в конкурсе являются:
- качество выполнения работ;
- сроки выполнения работ;
- сроки предоставления гарантии качества выполненных работ;
- объем предоставления гарантий качества работ;
21. Оценка и сопоставление конкурсных заявок:
Сравнительная оценка конкурсных заявок производится исходя из критериев, изложенных в конкурсной документации.
Единая конкурсная, аукционная, котировочная комиссия вправе привлекать независимого эксперта для определения соответствия поданных конкурсных заявок конкурсной документации.
22. Срок подписания протокола оценки и сопоставления заявок:
Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
23. Срок заключения муниципального контракта:
Участник конкурса, заявке которого присвоен первый номер, должен подписать муниципальный контракт с заказчиком по форме, согласно приложению, не ранее чем через 10 дней и не позднее 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (в течение дня следующего после подписания указанного протокола).
Если участник конкурса, заявке которого присвоен первый номер, не представил подписанный контракт, а также подтверждение обеспечения исполнения контракта заказчику в установленный срок, то он считается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
В случае если участник конкурса, заявке которого присвоен первый номер, признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, то муниципальный контракт заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер.
24. Обеспечение исполнения муниципального контракта:
Муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем конкурса банковской гарантии, договора страхования ответственности за исполнение муниципального контракта или передачи Заказчику в залог денежных средств, путем безналичного перечисления по следующим реквизитам:
Получатель: Администрация города Красноярска
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск
, в размере 30% от начальной цены (максимальной) контракта, что составляет 900000,0 (девятьсот тысяч) рублей. Способ обеспечения исполнения контракта победителем конкурса определяется самостоятельно.
Приложение 1
к конкурсной документации
КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-сметных работ для проведения капитального ремонта МУ «Городской Дворец молодёжи»
В конкурсную комиссию «____» _________2007 г.
Изучив конкурсную документацию и порядок проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-сметных работ для проведения капитального ремонта муниципального учреждения «Городской Дворец молодёжи», согласны осуществить выполнение работ собственными силами на следующих условиях:
Предложения об условиях исполнения муниципального контракта | Показатели |
1. Цена контракта | |
2. Качество работ | |
3. Срок выполнения работ | |
4. Срок предоставления гарантии качества | |
5. Объем предоставления гарантий качества |
В случае признания нашей конкурсной заявки победившей в конкурсе обязуемся подписать муниципальный контракт на условиях и в срок, указанный в конкурсной документации.
Мы подтверждаем, что:
-имеем финансовые средства, производственные мощности, оборудование и другие материальные возможности;
- имеем все необходимые лицензии и разрешения;
- исполняем обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней;
- не признаны несостоятельными (банкротами) и не находимся в процессе ликвидации, а также наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
- на наше имущество не наложен арест.
Обязуемся по требованию единой конкурсной, аукционной, котировочной комиссии предоставлять любую информацию, необходимую для проверки сведений, содержащихся в конкурсной заявке.
В том случае, если наши условия не будут признаны лучшими, но по решению единой конкурсной, аукционной, котировочной комиссии нам будет присуждено следующее за победителем место, мы согласны сохранить свои обязательства по подписанию муниципального контракта на условиях, указанных в настоящей конкурсной заявке.
Также сообщаем следующую информацию:
Полное наименование организации-участника и сокращенное наименование организации-участника | |
Юридический адрес организации | |
Фактический адрес организации | |
Почтовый адрес организации | |
Номер и дата гос. регистрации | |
Контактные телефоны (с указанием кода города) | |
Идентификационный номер налогоплательщика | |
КПП | |
Расчетные и иные счета предприятия | |
ФИО руководителя, должность | |
Паспортные данные (для иных физических лиц): номер, серия, кем и когда выдан | |
Наименование, адрес и телефон налоговой инспекции, в которой состоит на учете участник размещения заказа |
Ваша организация и уполномоченные представители для получения информации могут связаться со следующими лицами:
___________________________________ тел. ________________
(Ф. И.О., должность)
___________________________________ тел. ________________
(Ф. И.О., должность)
Приложение: на ____ листах в ____ экз.
Руководитель _______________
Главный бухгалтер _______________
М. П.
Приложение 2
к конкурсной документации
И Н С Т Р У К Ц И Я
по заполнению заявки на участие в конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-сметных работ для проведения капитального ремонта МУ «Городской Дворец молодёжи»
В заявке на участие в конкурсе должны быть отражены:
1. Полное наименование организации-участника и сокращенное наименование организации-участника;
2. Юридический адрес организации;
3. Фактический адрес организации;
4. Почтовый адрес организации;
5. Номер и дата гос. Регистрации;
6. Контактные телефоны (с указанием кода города);
7. Идентификационный номер налогоплательщика;
8. КПП;
9. Расчетные и иные счета предприятия;
10. ФИО руководителя, должность;
11. Паспортные данные (для иных физических лиц): номер, серия, кем и когда выдан;
12. Наименование, адрес и телефон налоговой инспекции, в которой состоит на учете участник размещения заказа;
В разделе заявки: предложения об условиях исполнения муниципального контракта указывается:
1) Цена контракта.
2) Качество работ.
3) Сроки выполнения работ.
4) Срок предоставления гарантии качества выполняемых работ.
5) Объем предоставления гарантий качества выполняемых работ.
В качестве приложений к конкурсной заявке должны быть приложены следующие документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
- нотариально заверенную копию лицензии на проектирование зданий и сооружений I и II-го уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом с разделами: генеральный план; архитектурно-строительные решения (проектирование); технологические решения (для культурно-просветительских и зрелищных учреждений); инженерное оборудование, сети и системы (электрооборудование, электроосвещение, диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами); специальные разделы проектной документации (системы пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре); сметная документация; или осуществление функции генерального проектировщика;
- платежное поручение (оригинал или копию, заверенную в установленном порядке), подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости, копию приказа о назначении директора или доверенность;
- смета на выполнение проектных работ и обоснование снижения цены контракта (в случае отличия начальной цены контракта и цены, предлагаемой участником конкурса).
Приложение 3
к конкурсной документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектно-сметных работ для проведения капитального ремонта МУ «Городской Дворец молодёжи», расположенного по адресу: 1.
Исходные данные: 3-х этажное кирпичное отдельностоящее здание, общей площадью – 5618,0 м2 (в т. ч. подвал – 1297,9 м2) со зрительным залом на 650 мест.
1. Стадия - рабочий проект. Объем и содержание принять в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.
2. Выполнение следующих работ:
- архитектурно-строительная часть (в т. ч. выдача рабочего проекта на усиление конструкций), технологическая часть, электроосвещение и электрооборудование зрительного зала.
3. При выполнении работ предусмотреть получение необходимых технических условий на потребление тепловой энергии, воды, электроэнергии.
4. В рабочем проекте предусмотреть:
- общестроительные работы должны быть выполнены с учетом уже имеющегося технического заключения по результатам обследования состояния строительных конструкций здания МУ «Городской Дворец молодежи» по ул. Павлова, 21 в г. Красноярске, выданного -технический прогресс» в 2004 году Шифр 99-04-ОР. Выполнить обследование и заключение о техническом состоянии конструкций и инженерных сетей, не обследованных -технический прогресс».
- инженерные коммуникации (водоснабжение, канализование, вентиляция, теплоснабжение, электроосвещение, электросиловое оборудование, наружное освещение, устройство наружного и внутреннего заземления, телефонизация, охранно-пожарная сигнализация с оповещением людей о пожаре, систему пожаротушения в зрительном зале, в сметной документации предусмотреть пуско-наладочные работы по вентиляции и электрооборудованию);
- технологическое оборудование;
- максимальное сохранение и восстановление существующего лепного декора в следующих помещениях: зрительный зал, малая сцена, холл, антресоль и т. д.
5. В проектной документации предусмотреть следующие помещения:
- зрительный зал (650 мест);
- малая сцена (100 мест);
- конференц-зал;
- зал для занятий хореографией (на 20 занимающихся);
- спортивный зал;
- административно-офисные помещения.
6. Технологическая часть должна учитывать возможность подключения следующего оборудования:
- лебедка цепная электромеханическая (г/п 250 кг, 2 шт).
- трехгранные фермы (L=9м)
- прожектор PAR - 64 (11 шт.)
- прожектор линзовый Artspot-1100 (8 шт.)
- светильник заливного света СТ-1000 А (2 шт.)
- диммер 24*25А (1шт.).
7. Проектная документация должна включать:
- генплан;
- архитектурно-строительную часть (архитектурная часть (планы, разрезы, фасады), обследование технического состояния фундаментов, состояния несущих конструкций, разработка рекомендаций и заключений по материалам технических отчетов обследований, разработка проектно-сметной документации на усиление строительных конструкций);
- технологическую часть (освещение зрительного зала, звукоизоляция зрительного зала, звуковая аппаратура, сценическое оборудование с электроприводами);
- электротехническую часть (кондиционирование, электроснабжение (в том числе выполнить проектирование собственной трансформаторной подстанции), электросиловое оборудование, электроосвещение, пожарно-охранную сигнализацию с оповещением людей о пожаре, систему пожаротушения в зрительном зале, наружные инженерные сети, проектирование системы автоматического коммерческого учета электроэнергии при необходимости (исходя из тех условий);
9. Согласование проекта: ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском края", Управление архитектуры г. Красноярска, УК "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс", ОАО "Сибирь Телеком", МП Горэлектросеть, ОАО "Красноярскэнрегосбыт", ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", ЕМТУ "Ростехнадзор", ООО "КрасКом".
10. Авторский надзор осуществляется в период проведения капитального ремонта объекта и оплачивается согласно дополнительно заключенному договору на осуществление авторского надзора.
Приложение 4
к конкурсной документации
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №______
на выполнение проектно-сметных работ для проведения капитального ремонта МУ «Городской Дворец молодёжи»
г. Красноярск _____________ 2007 года
Муниципальное учреждение _______________________________________, действующее от имени муниципального образования «город Красноярск» в соответствии с Уставом и Постановлением администрации города от 01.01.2001г. № 000, ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и победитель конкурса на право выполнения проектно-сметных работ для проведения капитального ремонта МУ «Городской Дворец молодёжи», заявке которого присвоен первый номер, в лице __________________________________________________________________________,
действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнения проектно-сметных работ ______________________, расположенного по адресу: _________________________, а «Заказчик» - принять и оплатить указанные работы по условиям настоящего контракта.
1.2. Объем и содержание работ определяется сметным расчётом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.
II. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость выполненных работ по настоящему контракту установлена на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от «___» __________ 200_г. и составляет _________ рублей, с учетом НДС, за счет средств бюджета города.
2.2. Оплата за выполненные работы осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» на следующих условиях:__________________________________________________________________
III. Сроки выполнения работ.
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
- дата начала выполнения работ _________200__г.
- дата завершения работ _________200__г.
VI. Обязанности Сторон
4.1. «Подрядчик» обязан:
- обеспечить выполнение работ надлежащего качества с соблюдением требований, норм и правил в проектировании, в объеме, соответствующем прилагаемой сметы, в сроки, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего контракта;
- обеспечить «Заказчику» беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством выполнения работ;
- производить работы собственными силами (привлечение субподрядчиков возможно только с согласия «Заказчика»);
- безвозмездно устранить недостатки и дефекты выполненных работ по требованию «Заказчика» в течение ________ дней;
- сдать «Заказчику» выполненные работы по акту выполненных работ, с приложением актов скрытых работ, в срок, установленный пунктом 3.1. контракта;
- в случае досрочного выполнения работ, по соглашению с «Заказчиком», сдать работы «Заказчику»;
- в гарантийный срок, установленный в соответствии с протоколом оценки и сопоставлении заявок на участие в конкурсе, который составляет ________, устранить выявленные недостатки.
4.2. «Заказчик» обязан:
- передать «Подрядчику», в случае необходимости, объект для выполнения работ по акту после подписания настоящего контракта;
- участвовать в освидетельствовании скрытых работ;
- принять от «Подрядчика» выполненные работы и произвести их оплату в установленные сроки.
V. Приемка работ.
5.1. По завершении выполнения работ «Подрядчик» представляет «Заказчику» акт приемки выполненных работ с приложением к нему документов, предусмотренных перечнем выполняемых работ.
5.2. В случае несоответствия объекта после выполнения работ перечню выполняемых работ, а также невозможности и нецелесообразности продолжения выполнения работ Сторонами составляется соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым «Подрядчик» обязан в течение _____ дней либо произвести работы по устранению выявленных недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметы, либо прекратить выполнение работ.
VI. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах «Заказчик» вправе потребовать от «Подрядчика»:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6.3. За нарушение сроков выполнения работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы контракта за каждый день просрочки, начиная со дня следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства (но не более основной суммы контракта).
6.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ «Подрядчик» вправе требовать от «Заказчика» уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
VII. Непреодолимая сила
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т. д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.
VIII. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.
8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий 15 дней.
IХ. Порядок расторжения контракта
9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.
9.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.
9.4. «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий контракт:
- при задержке «Подрядчиком» срока выполнения работ более чем на 10 дней;
- при снижении качества работ, предусмотренных в перечне выполняемых работ, в результате нарушения «Подрядчиком» условий контракта;
- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения работ.
9.5. При расторжении контракта по любым основаниям «Заказчик» обязуется:
- принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта;
- в течение трех рабочих дней после получения от «Подрядчика» акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затратах по установленной форме подписать их или дать мотивированный отказ;
- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные «Подрядчиком» работы.
X. Срок действия контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2008 года.
10.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями конкурса и настоящего контракта.
XI. Особые условия
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.
11.3. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту в следствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
«Заказчик»: «Подрядчик»
Юридический Юридический
адрес: ________________________ адрес: _______________________
Банковские Банковские
реквизиты ___________________ реквизиты ___________________
Телефон _____________ Телефон _____________
Факс _____________ Факс _____________
«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»
Основные порталы (построено редакторами)