О запросе котировок

Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

30% recurring commission
Выплаты в USDT
Вывод каждую неделю
Комиссия до 5 лет за каждого referral

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2 от 01.01.2001

О запросе котировок

на право заключить договор подряда на замену кожухотрубного водоподогревателя горячего водоснабжения на пластинчатый в тепловом пункте бани по адресу: г. Киров, улица Профсоюзная,.

г. Киров

2015г.

1.1. Общие сведения

№ пункта	Содержание пункта	Информация
1.	Наименование заказчика, контактная информация	Наименование: Муниципальное унитарное предприятие «Латунские бани» Юридический адрес: Россия, 610050, Почтовый (фактический) адрес: 610050, Телефон/факс: (8332) 62-06-32, 51-09-10, Е-mail: ***@ru Контактные лица:* , Торхов Дмитрий Алексеевич.
2.	Предмет договора	Право заключить договор подряда на замену кожухотрубного водоподогревателя горячего водоснабжения на пластинчатый в тепловом пункте бани по адресу: г. Киров, улица Профсоюзная, д.44 в объеме и в соответствии с требованиями к работам, их техническим характеристикам, согласно приложения № 1 (техническое задание) и Рабочего проекта.
3.	Адрес официального сайта в сети Интернет для размещения информации о закупках	Официальный сайт для размещения информации о закупках - www.
4.	Адрес сайта предприятия	Сайт предприятия – (latunka. ru).
5.	Срок (период) выполнения работ	Начало – с момента подписания договора, окончательный срок – по истечении 40 (сорока) календарных дней со дня подписания договора.
6.	Начальная (максимальная) цена	499930 рублей 07 копейки (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот тридцать рублей семь копеек), в том числе 18% НДС – 76 260 рублей 52 копейки (Семьдесят шесть тысяч двести шестьдесят рублей пятьдесят две копейки), (либо «НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения»).
7.	Порядок формирования цены контракта	Цена контракта должна включать в себя все расходы Исполнителя связанные с исполнением договора (расходы на приобретение материалов и оборудования, налоги, пошлины и прочие сборы, транспортные, командировочные и другие расходы), которые Исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником размещения заказа. Также в цену должны быть включены расходы, связанные с работой спецмашин, иные прямые и накладные расходы исполнителя, связанные с исполнением услуг, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена контракта выражена в рублях Российской Федерации.
8.	Источник финансирования заказа	Средства предприятия (в соответствии с утвержденным планом ФХД на 2015 год).
9.	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта	Российский рубль
10.	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного государственного контракта	Не применяется
11.	Сроки и условия оплаты выполненных работ.	Заказчик оплачивает общую стоимость работ на основании полученных от Подрядчика счетов в следующем порядке: - в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания договора и сметы, Заказчик оплачивает Подрядчику в качестве аванса 30% (Тридцать процентов) от указанной общей стоимости работ; - в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ по договору (форма КС-2) Стороны производят окончательный расчет по договору. В договоре указывается цена, объявленная в котировочной заявке победителя и утвержденная Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, составленным и подписанным членами котировочной комиссии МУП «Латунские бани». Изменение цены договора не допускается. Цена действует в течение всего срока действия договора.
12.	Форма котировочной заявки	Котировочная заявка подается участником размещения заказа по установленной форме (приложение № 2) в срок, указанный в Извещении о проведении запроса котировок.
13.	Критерии оценки предложений, позволяющие опреде - лить соответствие участника процедуры установленным требованиям.	Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший предложение, которое соответствует всем требованиям, указанным в документации по запросу котировок и, в котором указана наиболее низкая цена. При предложении одинаково низкой цены несколькими участниками, победителем признается участник, предложение которого поступило раньше.
14.	Место подачи котировочных заявок	Оригинал котировочной заявки направлять по адресу: 3, кабинет юриста.
15.	Срок подачи и окончание приема котировочных заявок	Прием заявок проводится : с «24» сентября 2015 по «30» сентября 2015 (с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (время московское). Окончание приема котировочных заявок: «30» сентября 2015 года в 17:00. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в данном запросе котировок, или предложенная в котировочной заявке цена превышает максимальную цену.
16.	Место и дата рассмотрения предложений и подведение итогов.	МУП «Латунские бани» по адресу: 3 кабинет юриста в 11-30 - «01» октября 2015 года.
17.	Срок подписания договора победителем в проведении запроса котировок	Хозяйствующий субъект в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола направляет победителю запроса котировок проект договора (приложение № 3), который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных приглашением к участию в запросе котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в предложении. Договор может быть заключен не ранее даты согласования сделки с Департаментом муниципальной собственности администрации города Кирова и получения соответствующего разрешения.

1.2. Требования к участникам

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

№ пункта	Содержание пункта	Информация
18.	Обязательные требования к участникам размещения заказа	В запросе котировок вправе принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Заказчиком устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ являющихся предметом запроса котировочных заявок, а именно: - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа; 2) отсутствие проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) деятельность участника размещения заказа не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
19.	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке	Участники размещения заказа вправе обратиться к Заказчику с запросом о предоставлении документации в период с 08-00ч. 24.09.2015г. по 30.09.2015г. до 17-00 ч., но не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. По адресу 3 каб. юриста в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по телефону: 51-09-10, а также на сайте www. . Заказчик в срок до трех дней ответит на запрос, касающийся положений настоящей документации.
20.	Дополнительная информация:	Запрос котировок не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447-449 части первой и статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик, который одновременно является организатором Запроса котировок, имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса котировок и в Документацию о запросе котировок в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок, а также отказаться от проведения Запроса котировок в любое время до подведения его итогов без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед участниками Запроса котировок или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Заказчик Запроса котировок имеет право завершить процедуру Запроса котировок без заключения договора по его результатам.

Приложения к запросу котировок:

1. Приложение . Техническое задание.

2. Приложение . Форма котировочной заявки.

3. Приложение . Проект договора.

Директор МУП «Латунские бани» _________________ В. В. Садаков

Приложение

к извещению № 2 от 01.01.2001г. о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

«по замене кожухотрубного водоподогревателя горячего

водоснабжения на пластинчатый в тепловом пункте бани»

1	Наименование объекта	Здание бани по адресу г. Киров, улица Профсоюзная, д.44
2	Вид работ	Демонтажные, строительные и монтажные, электромонтажные, теплоизоляционные, пусконаладочные (объемы работ приведены в локальной смете, Рабочем проекте, являющимися неотъемлемой частью Технического задания).
3	Район, место проведения работ	610004, Российская федерация, Кировская область,
4	Перечень и объем работ	Согласно локальной сметы и Рабочего проекта.
5	Условия производства работ	5.1 Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», а также ГОСТ и ТУ действующими на момент проведения работ. 5.2 Работы производятся на объекте, выведенном из эксплуатации, 5.3 Применяемые технологические решения для выполнения работ должны быть апробированы и безопасны, 5.4 Работники, привлекаемые для выполнения электромонтажных и сварочных работ, должны иметь соответствующую профессиональную подготовку, квалификационную группу по технике безопасности, успешно прошедшие проверку знаний по электробезопасности и обученные безопасным приемам выполнения работ, 5.5 Заказчик обеспечит персоналу Подрядчика и его техническим средствам свободный доступ к месту производства работ, 5.6 Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата произведенных работ – не менее 24 месяцев. 5.7 Гарантийный срок нормальной эксплуатации установленного оборудования – не менее 12 месяцев Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение его работниками правил охраны труда при выполнении данных работ. За нарушение условий ТЗ, повлекшее ухудшение результата выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ. Недостатки, выявленные в период гарантийного срока, устраняются за счет сил и средств Подрядчика.
6	Срок выполнения работ	40 (сорок) календарных дней с момента подписания Договора подряда.

Приложение

к извещению № 2 от 01.01.2001г. о проведении запроса котировок цен

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Куда ______________________________________________________________адрес назначения

Кому________________________________________________________наименование заказчика

Наименование участника размещения заказа

Ф. И.О.(для физического лица)_______________________________________________________

Юридический адрес_______________________________________________________________

Почтовый адрес _____________________________________________________________

ИНН___________________________________________________________________________

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ_____________________________________________________________

БИК ___________________________________________________________________________

ОГРН __________________________________________________________________________

Контактное лицо__________________________________________________________________

Телефон___________________факс___________________E-mail________________________

Изучив извещение о запросе котировок МУП «Латунские бани», мы, нижеподписавшиеся, согласны выполнить работы по замене кожухотрубного водоподогревателя горячего водоснабжения на пластинчатый в тепловом пункте бани по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная д. 44, в соответствии с Извещением о проведение запроса котировок № 2 от 01.01.2001г.

Подтверждаем соответствие требованиям к участникам размещения, указанным в параграфе 1.2. извещения о проведении запроса котировок № 2 от 01.01.2001г.

Предлагаемая нами цена договора указана с учетом всех расходов, связанных с выполнением работ. Цена договора включает в себя все затраты, налоги и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с исполнением договора, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, все установленные сборы, налоги, другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате, и составляет ______________________________________________________________руб.

(указать цифрами и прописью)

Приложение:

- заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (полученная не ранее чем за три

месяца до дня размещения на официальном сайте Извещения о запросе котировок),

- документ, подтверждающий полномочия лица, на представление котировочной заявки.

Руководитель

организации ________________________________ ________________________

(подпись) (Ф. И.О)

М. П

Приложение к Извещению № 2 от 01.01.2001г. о проведении запроса котировок

ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОДРЯДА

по замене кожухотрубного водоподогревателя горячего

водоснабжения на пластинчатый в тепловом пункте бани

г. Киров

«___»________________2015 г.

МУП «Латунские бани» , действующего на основании Устава, именуемое далее "Заказчик", с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «__________________________________», именуемое далее "Подрядчик", _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор подряда (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. На условиях настоящего Договора Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по замене кожухотрубного водоподогревателя горячего водоснабжения на пластинчатый в тепловом пункте бани по адресу: РФ, Кировская область, г. Киров, ул. Профсоюзная д. 44 (далее-Работы), в соответствии с требованиями, установленными настоящим Договором, Техническим заданием (Приложение ), локальной сметой и Рабочим проектом реконструкции теплового пункта, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат надлежаще выполненных работ и оплатить его.

1.2. Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», ГОСТ, ТУ действующими на момент проведения работ. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком и результат работ.

1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами, с соблюдением технологии производства работ, в соответствии с нормами, правилами, стандартами и другими нормативными документами.

Все материалы, оборудование используемые при выполнении работ должны быть заводского изготовления, новыми, не бывшим в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов.

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и техническим условиям.

При сдаче работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при работах материалов и оборудования.

1.4 При исполнении договора стороны руководствуются нормами о договорах строительного подряда и другими действующими нормативными правовыми актами и нормативными документами, а также условиями настоящего договора.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость работ (цена договора) составляет 499930 рублей 07 копеек (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот тридцать рублей семь копеек), в том числе 18% НДС – 76 260 рублей 52 копейки (Семьдесят шесть тысяч двести шестьдесят рублей пятьдесят две копейки), (либо «НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения») и определена согласно смете, являющейся приложением к настоящему Договору и его неотъемлемой частью.

2.2. Общая цена работ, указанная в п.2.1. Договора, включает в себя компенсацию расходов Подрядчика на работы по замене кожухотрубного водоподогревателя горячего водоснабжения на пластинчатый в тепловом пункте бани, стоимость материалов и вознаграждение Подрядчику, страхования, транспортных, командировочных и иных расходов, всех налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые «Заказчик» должен оплатить в соответствии с условиями настоящего договора.

2.3. Цена работ, указанная в п.2.1. Договора, является твердой и изменению не подлежит.

2.4. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в безналичной форме в российских рублях.

2.5. Заказчик оплачивает указанную в п.2.1. Договора общую стоимость работ на основании полученных от Подрядчика счетов в следующем порядке:

- в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора и сметы, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, Заказчик оплачивает Подрядчику в качестве аванса 30% (Тридцать процентов) от указанной в п.2.1 настоящего Договора общей стоимости работ;

- в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору (форма КС-2) Стороны производят окончательный расчет по настоящему Договору.

3. Сроки, порядок выполнения и приемки работ

3.1. Сроки выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора:

начало работ – с момента подписания настоящего Договора, окончание работ – по истечении 40 (сорока) календарных дней со дня подписания настоящего договора.

3.2. Подрядчик доставляет на объект собственными силами и средствами необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, технику, а также осуществляет их приемку, разгрузку и складирование по адресу, указанному в п. 1.1 настоящего Договора. Точное время доставки согласовывается Подрядчиком с Заказчиком дополнительно.

3.3. Точное место производства работ согласовывается Сторонами дополнительно.

3.4. Заказчик обязан обеспечить доступ представителей Подрядчика в помещения для выполнения работ по работ по замене кожухотрубного водоподогревателя горячего водоснабжения на пластинчатый в тепловом пункте бани в письменно согласованное время.

3.5. При выполнении работ по замене кожухотрубного водоподогревателя горячего водоснабжения на пластинчатый в тепловом пункте бани представители Подрядчика обязаны соблюдать все правила (в том числе правила техники безопасности) и нормы действующего законодательства РФ к проведению таких работ. Ответственность за вред, причиненный имуществу или здоровью сотрудников Подрядчика, Заказчика, имуществу и здоровью третьих лиц при выполнении работ по настоящему Договору несет Подрядчик.

3.6. Подрядчик Регулярно информирует Заказчика, по его конкретному запросу, о состоянии дел по выполнению настоящего договора и обязан немедленно предупредить Заказчика о возникновении независящих или зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству выполняемой работы, либо создают невозможность завершения, предусмотренных настоящим договором, работ в срок.

3.7. По окончании выполнения работ по замене кожухотрубного водоподогревателя горячего водоснабжения на пластинчатый в тепловом пункте бани скрытые работы подлежат приемке с составлением актов освидетельствования по форме, приведенной в СНИП 3.05.03-85 «Тепловые сети».

3.8. По окончании приемки скрытых работ Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ по настоящему Договору по форме КС-2 и справку о стоимости работ (форма КС-3).

3.9. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в соответствии с требованиями, установленными в законе, вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора.

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ (форма КС-3).

3.10. Акт приемки выполненных работ (форма КС-2) подписывается обеими сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

Ответственность Сторон

4.1. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

4.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок;

- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

4.3. Убытки, причиненные другой стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору, возмещаются в полной сумме, сверх неустойки (пени). Уплата неустойки (пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

5. Гарантии

5.1. Подрядчик гарантирует, что произведенные по настоящему Договору работы полностью соответствуют стандартам и требованиям, заявленным в настоящем Договоре.

5.2. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполненных работ заявленным в настоящем Договоре требованиям в течение следующего гарантийного срока – 2 года (Два года).

5.3. Подрядчик гарантирует соответствие качества установленного оборудования и его нормальную эксплуатацию заявленным в настоящем Договоре требованиям в течении не менее 1 года (одного года), данный срок исчисляется с момента подписания акта сдачи-приемки работ предусмотренных настоящим Договором.

5.4. В случае выявления недостатков выполненных ремонтных работ, замена материалов или устранение возникших дефектов по выполненным работам производится Подрядчиком в период действия гарантии качества в течение 10 календарных дней с момента предъявления соответствующей претензии.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и/или продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7. Иные условия

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными и рассматриваться как его неотъемлемая часть, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и содержат прямую ссылку на Договор.

7.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора будут разрешаться путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. Неурегулированные разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.

7.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, одинаковых по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.5. В случае изменения адреса или платежных реквизитов, Стороны обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга.

8. Адреса и банковские реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
Наименование: МУП «Латунские бани»	Наименование:
Адрес: 610050, Тел/факс: 8(8332) 52-60-25 бухгалтерия; 62-06-32 – директор	Адрес: Тел/факс
Банковские реквизиты: Р/с № 000 в «Хлынов» г. Киров, Кор/счет 30101810100000000711, ,	Банковские реквизиты:
Подписи Сторон
Директор МУП «Латунские бани» ____________________В. В. Садаков
«___»_____________ 2015 г.	«___»_____________ 2015 г.
м. п.	м. п.