Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

30% recurring commission
Выплаты в USDT
Вывод каждую неделю
Комиссия до 5 лет за каждого referral

ЗАКАЗЧИК

по финансам

______________________ В.

« » 2013 г.

Котировочная сессия

в электронной форме

на право заключения договора на выполнение работ по замене внутреннего водовода Dy 100 мм, обеспечивающего потребности в холодном водоснабжении производственного корпуса

Открытого акционерного общества

"Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры"

(котировочная документация)

г. Саратов

2013 г.

ЧАСТЬ II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ котировочной сессии

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Приглашение к участию в котировочной сессии

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в котировочной сессии в электронной форме, проводимой на сайте электронной торговой площадки Etprf. ru, полная информация о которой указана в Информационной карте котировочной сессии, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

На сайте, указанном в Информационной карте котировочной сессии, будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации о котировочной сессии в электронной форме, а также все изменения документации о котировочной сессии, в случае возникновения таковых.

Документация о котировочной сессии в электронной форме доступна для ознакомления на сайте www. etprf. ru и на сайте Заказчика www.cime. ru.

1.2.Извещение о проведении котировочной сессии

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Заполняется Заказчиком и автоматически формируется через web –кабинет Заказчика

Место размещения информации:

Сайт электронной торговой площадки www. etprf. ru, сайт www. cime. ru

Заказчик: ,410002, Саратов,

Номер контактного телефона/ факса: (8452) 23-60-70, 740-327

Председатель Закупочной комиссии: Заместитель генерального директора по финансам ОАО «ЦНИИИА» - В.

Уполномоченное лицо Заказчика (представитель Заказчика): Начальник финансовой службы ОАО «ЦНИИИА» М.

Контактное лицо: Главный инженер А.

Номер контактного телефона/ факса: (8452) 74-01-04

e-mail: *****@***ru.

Источник финансирования заказа: собственные средства предприятия

Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): приведена в Приложении № 2 к настоящему извещению.

Наименование, характеристики и количество предоставляемых работ:

1. Демонтаж существующего водовода из стальной трубы Dy 100 мм.. 53 м. пог.

2. Монтаж трубы и фасонных частей из ПЭ Dy 110 мм. 53 м. пог.

3. Устройство присоединений существующих потребителей 8 шт.

Подробные сведения о предоставляемой услуге представлены в Приложении № 1 к настоящему извещению.

Место выполнения работ: Здание, расположенное на территории по адресу

Сроки оказания услуг (поставки товаров): Подрядчик обязуется выполнить работы и обеспечить исполнение обязательств по настоящему Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора.

Начальная (максимальная) цена контракта: 118200 (сто восемнадцать тысяч двести ) рублей

В стоимость работ должны быть включены все расходы, в том числе стоимость поставляемой продукции, страхование продукции, стоимость эксплуатационно-технической документации, стоимость тары и упаковки, все транспортные расходы и расходы на погрузочно-разгрузочные работы, налоги, таможенные пошлины и иные сборы.

Срок подачи котировочных заявок – 13.11.2013 – 20.11.2013

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 20.11.2013 в 12-00

Сроки и условия оплаты:

С победителем запроса котировок цен будет заключен договор, в соответствии с которым оплата производится безналичным расчетом, путем перечисления 30% денежных средств на расчетный счет Поставщика в качестве предоплаты в течение 3 банковских дней после подписания договора и 70% по факту выполнения работ в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Поставщиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры и товарной накладной.

Срок подписания договора – не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Сведения об участниках размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

Приложения к извещению:	№ 1 «Информационная карта»
	№ 2 «Форма заявки на участие в котировочной сессии»
	№ 3 «Проект договора»

Приложение

Выполнение работ по замене внутреннего водовода Dy 100 мм, обеспечивающего потребности в холодном водоснабжении производственного корпуса Открытого акционерного общества "Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры"

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

1	Форма закупки	Котировочная сессия
2	Заказчик
3	Предмет договора	выполнение работ по замене внутреннего водовода Dy 100 мм, обеспечивающего потребности в водоснабжении производственного корпуса в соответствии с техническим заданием
4	Место поставки товара (оказания услуг, выполнения работ)	Здание, расположенное на территории по адресу
5	Условия и сроки (периоды) поставки (оказания услуг, выполнения работ)	Подрядчик обязуется выполнить работы и обеспечить исполнение обязательств по настоящему Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора.
6	Форма, порядок и сроки оплаты поставки товаров (оказания услуг, выполнения работ)	С победителем запроса котировок цен будет заключен договор, в соответствии с которым оплата производится безналичным расчетом, путем перечисления 30% денежных средств на расчетный счет Поставщика в качестве предоплаты в течение 3 банковских дней после подписания договора и 70% по факту выполнения работ в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Поставщиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры и товарной накладной.
7	Начальная/максимальная цена договора	118200 (сто восемнадцать тысяч двести ) рублей
8	Гарантийный срок	24 месяцев
9	Порядок и форма подачи котировочных заявок	Участник закупки заполняет заявку в соответствии с порядком, определенным в Регламенте электронной торговой площадки на сайте ЭТП Еtprf. ru. Для участия в котировочной сессии цен участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в котировочной сессии цен. Заявка на участие в котировочной сессии цен подается в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06 апреля 2011 года «Об электронной подписи». Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником закупки должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки. Участие в котировочной сессии цен возможно при наличии на счете участника закупки, открытом ему Оператором ЭТП для проведения операций по обеспечению участия в электронных закупках, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в котировочной сессии цен, предусмотренный документацией о котировочной сессии. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока, указанного в извещении, не рассматриваются. Котировочная заявка должна полностью соответствовать требованиям, установленным в извещении. Участником может быть представлена только одна котировочная заявка, внесение изменений в которую не допускается.
10	Даты начала и окончания подачи котировочных заявок	13.11.2013 –20.11.2013 до 12-00
11	Размер обеспечения заявки на участие в котировочной сессии цен	2% от суммы договора 2364 (две тысячи триста шестьдесят четыре) рубля
12	Требования, установленные в соответствии с законодательством РФ к участникам котировочной сессии	1) соответствие участников процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие; 4) отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие. Отсутствие сведений об участнике котировочной сессии в реестре недобросовестных поставщиков
13	Место нахождения заказчика	410002, Саратов,
14	Контактный телефон	(8452) 74-01-04
15	Факс	(8452) 74-04-11
16	Электронная почта	***@*ru.
17	Контактные лица	Главный инженер А.

1. В случае, если котировочная сессия в электронной форме признана несостоявшейся и только одна заявка на участие в котировочной сессии в электронной форме, поданная участником открытой котировочной сессии, принявшим участие в котировочной сессии, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией о котировочной сессии в электронной форме, Заказчик направляет Оператору электронной торговой площадки проект договора, прилагаемого к документации о котировочной сессии, без подписи договора Заказчиком в течение трех дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов котировочной сессии. Заключение договора с Участником котировочной сессии, подавшим такую заявку на участие в котировочной сессии. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о котировочной сессии, по минимальной цене договора, предложенной указанным Участником электронной котировочной сессии. Указанный Участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.

Приложение

Техническое задание

на выполнение работ по замене внутреннего водовода Dy 100 мм., обеспечивающего потребности в водоснабжении производственного корпуса .

Основные виды и объёмы работ по замене внутреннего водовода Dy 100 мм., обеспечивающего потребности в водоснабжении производственного корпуса :

1. Демонтаж существующего водовода из стальной трубы Dy 100 мм.. 53 м. пог.

2. Монтаж трубы и фасонных частей из ПЭ Dy 110 мм. 53 м. пог.

3. Устройство присоединений существующих потребителей 8 шт.

Качество выполненных работ должно соответствовать СП 41-109-2005 и обеспечивать соблюдение требований к внутренним системам водоснабжения, установленных действующими СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий, СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы, СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования, ГОСТ Р 52134-2003 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия, а также прочим действующим строительным нормам и правилам. Необходимо наличие свидетельства о допуске к работам. Все поставляемые и используемые материалы и изделия должны иметь соответствующие документы, удостоверяющие их качество.

Требования к безопасности работы: работы должны быть выполнены материалами в соответствии с техническими условиями и соблюдением правил производственной безопасности.

Требования к гарантийному сроку работы: гарантийный срок на данный вид работ 2 года.

Главный инженер Р. А. Швецов

Образец заявки

Приложение к извещению

(на фирменном бланке организации)

Дата, исх. Номер

Открытое Акционерное Общество " Центральный Научно-Исследовательский Институт Измерительной Аппаратуры"

Заявка на участие в котировочной сессии

на выполнение работ по замене внутреннего водовода Dy 100 мм, обеспечивающего потребности в водоснабжении производственного корпуса

Изучив извещение о проведении электронного запроса котировок, документацию об электронном запросе котировок (в том числе проект договора) на право заключить вышеупомянутый договор, а также применимые к данному электронному запросу котировок законодательство и нормативные правовые акты, __________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф. И.О.)

сообщает, что согласно исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок цен, и представляет следующие сведения:

1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): __________________________________________________________________________

1.2. Банковские реквизиты: ___________________________________________________

1.3. ИНН _________________________ КПП________________________

Контактное лицо ________________________________телефон______________________

2. Перечень товаров:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мы согласны поставить данные товары по следующей цене поставки ___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей.

В стоимость продукции включены: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

В случае признания нашей котировочной заявки победившей, мы обязуемся в течение установленного в котировочной сессии срока заключить договор и поставить товар (оказать услуги, выполнить работы) в требуемом объеме по адресу Заказчика, в течение _____ (___________) дней со дня заключения договора и на условиях, указанных в котировочной сессии.

При поставке товара (оказании услуг, выполнении работ) заказчику будут предоставлены копии документов, подтверждающих их соответствие требованиям спецификации, указанным в извещении о проведении котировочной сессии цен.

Мы обязуемся в случае признания нас победителем осуществить поставку товара (оказание услуг, выполнение работ) в соответствии с настоящей заявкой и в соответствии с требованиями котировочной сессии, а также согласны с указанными в котировочной сессии сроками и условиями оплаты.

Мы обязуемся в течение установленного в извещении о проведении котировочной сессии срока заключить договор в случае, если победитель в проведении котировочной сессии признан уклонившимся от заключения договора, и в нашей заявке предложена такая же цена договора, как и в заявке победителя в проведении котировочной сессии, либо наше предложение о цене договора содержит лучшие условия по цене договора следующие после предложенных победителем в проведении котировочной сессии условий, если цена договора не превышает максимальную цену договора, указанную в извещении о проведении котировочной сессии в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении котировочной сессии и условиями нашей котировочной заявки.

Мы обязуемся в течение установленного в извещении о проведении котировочной сессии срока заключить договор в случае, если по окончании срока подачи котировочных заявок наша заявка является единственной поданной и после окончания срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, на условиях, предусмотренных извещением о проведении котировочной сессии, по цене, предложенной в нашей котировочной заявке, если эта цена не превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении котировочной сессии.

Почтовый адрес:_______________________________ .

Телефон/факс: _____________________________________.

Адрес электронной почты_______________________ .

ИНН:___________________________________ .КПП _____________________.

Банковские реквизиты:____________________ .

Ф. И.О., должность (для юридического лица), подпись ____________. М. П.

Приложение к извещению

Договор подряда №

г. Саратов «____»____________ 2013 г.

Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на Доверенности г., с одной стороны, и победитель запроса котировок на основании Протокола №___ от ______20__ г., _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить, работы по замене внутреннего водовода Dy 100 мм, обеспечивающего потребности в водоснабжении производственного корпуса по адресу: , согласно перечня работ указанного в сметном расчете, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2.. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы

1.3.. Работы по настоящему договору производятся из материалов Заказчика.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Осуществлять проведение ремонтно-строительных работ в соответствии с действующими нормами и правилами на производство данного вида работ, строго выполнять договорные обязательства.

2.1.2. Подрядчик обеспечивает в зоне работ соблюдение правил электро-, пожаро- и взрывобезопасности, техники безопасности и промышленной санитарии, а также сохранность материальных ценностей Заказчика.

2.1.3. Строго соблюдать правила пропускного и внутриобъектового режимов, внутреннего распорядка Заказчика.

2.1.4. Обеспечить соблюдение норм охраны труда и техники безопасности со стороны своих работников.

2.1.5. Подрядчик обеспечивает дисциплину труда и правила поведения, установленные внутренними положениями Заказчика, своих работников, занятых на выполнении работ по настоящему договору.

2.1.6. Подрядчик несет ответственность за все действия своих работников (специалистов) при выполнении ими работ, в т. ч. и за соблюдение законодательства Российской Федерации.

2.1.7. Подрядчик обязуется обеспечить за свой счет своевременное устранение недостатков и неисправностей, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 24 месяца со дня подписания Акта выполненных работ, если иное не предусмотрено нормативно-технической документацией и законодательством РФ, в сторону увеличения гарантийного срока.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Выплатить Подрядчику денежные средства в объеме, предусмотренном настоящим Договором, обеспечить их своевременное перечисление.

2.2.2. В течение 3-х дней после подписания настоящего договора передать Подрядчику техническое задание на выполнение работ.

2.2.3. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком. Совместно с Подрядчиком составлять и подписывать акт приемки скрытых работ.

2.2.4. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ. Если вносимые изменения повлияют на стоимость и срок завершения работ, то между сторонами подписывается соответствующее Дополнительное соглашение к настоящему Договору.

2.2.5. Заказчик обязан до начала работ ознакомить работников Подрядчика со своими правилами пропускного и внутриобъектового режимов

2.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

2.4. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику согласованный сторонами срок для устранения недостатков, и при не исполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Приемка работ производится Заказчиком в присутствии представителя Подрядчика.

3.2. Подрядчик составляет Акт формы КС-2, справку формы КС-3 и передает их Заказчику.

3.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней принимает выполненные работы, подписывает формы КС-2 и КС-3 или даёт письменный мотивированный отказ.

3.4. В случае обнаружения Заказчиком брака в выполненных работах стороны составляют Акт с указанием недоработок/дефектов работ, их причин и возможного способа их устранения, после чего Подрядчик обязан устранить/исправить дефекты в течение 5 (пяти) рабочих дней.

4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

4.1. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на выполненные работы 24 месяца.

4.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несут обе Стороны поровну.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА

5.1. Общая цена настоящего Договора составляет: ______ (____________) рубля, в том числе НДС 18 %, что составляет ________ (_______________) ____ копеек.

5.2. Цены на продукцию установлены по результатам запроса котировок и зафиксированы протоколом Единой комиссии.

5.3. В стоимость Договора должны быть включены все расходы, в том числе стоимость поставляемой продукции, страхование продукции, стоимость эксплуатационно-технической документации, стоимость тары и упаковки, все транспортные расходы и расходы на погрузочно-разгрузочные работы, налоги, таможенные пошлины и иные сборы.

5.4. Цена на продукцию, указанная в протоколе Единой комиссии, может быть только снижена.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. С победителем запроса котировок цен будет заключен договор, в соответствии с которым оплата производится безналичным расчетом, путем перечисления 30% денежных средств на расчетный счет Поставщика в качестве предоплаты в течение 3 банковских дней после подписания договора и 70% по факту выполнения работ в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Поставщиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры и товарной накладной.

6.2. Расчеты по настоящему Договору производятся Заказчиком при условии предоставления Поставщиком правильно оформленных платежных документов.

6.3. В счете стоимость указывается с учетом налога на добавленную стоимость (налог указывается в счете отдельной строкой). При невыполнении указанного условия Договора Заказчик имеет право отказаться от акцепта платежных документов.

6.4. Платежи по настоящему Договору производятся в российских рублях.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства.

7.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.4. При несоблюдении предусмотренных настоящим договором сроков поставки, комплектности Продукции, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости недопоставленной (неукомплектованной) Продукции за каждый день просрочки.

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Поставщик возмещает Заказчику ущерб, возникший в связи с нарушением условий настоящего договора.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Уступка Поставщиком прав требования погашения задолженности третьим лицам допускается только по согласованию с Заказчиком.

8.3. Ввиду того, что предприятие Заказчика является режимным объектом, проведение работ по Договору на территории Заказчика должно выполняться только лицами, имеющими гражданство РФ. Ответственность за последствия невыполнения настоящего условия Договора несет Поставщик.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств, возникшее вследствие обстоятельств непреодолимой силы: то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе эпидемий, пожаров, землетрясений, наводнений, и прочих стихийных бедствий, а также военных действий, блокады, решений органов исполнительной и законодательной власти и т. п. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязательств со стороны контрактов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.9.1. настоящего Договора, Сторона должна в течение 7 дней со дня наступления этих обстоятельств письменно известить о них другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

9.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п.9.2. Договора, то она теряет право ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы как на основании освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

9.4. Надлежащим доказательством наличия и действия обстоятельств непреодолимой силы будут являться официальные документы, выданные соответствующими компетентными органами либо региональной торгово-промышленной палатой.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с даты его подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами при изменении, расторжении, неисполнении или ненадлежащим исполнении настоящего Договора, а также по поводу его недействительности, разрешаются в Арбитражном суде Саратовской области.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Юридический и почтовый адрес:

410002,

Тел./Факс: (8452) 740-327 / (8452) 23-60-70

e-mail: *****@***ru

, ,

Р/с 40702810156020002791

в Саратовском отделении № 000 ОАО

«Сбербанк России» г. Саратов