Муниципальный контракт на выполнение работ

Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

30% recurring commission
Выплаты в USDT
Вывод каждую неделю
Комиссия до 5 лет за каждого referral

Муниципальный контракт № ________

г. Самара «____»____________ 200__ г.

Департамент социальной поддержки и защиты населения администрации городского округа Самара, действующий от имени городского округа Самара, именуемый в дальнейшем «Заказчик», . В., действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________________________________________________________________,

(наименование победителя конкурса)

именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице__________________________ _____________________________________________________________________,

(ФИО руководителя или иного лица и его должность)

действующего на основании ____________________________________________,

(наименование и реквизиты документа, на основании которого действует лицо)

по результатам проведенного _______________ 200 ___ г. ___________________

(дата проведения торгов) (конкурса, аукциона, запроса котировок)

заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

Предмет муниципального контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту______________________________________________________________ ___________________________________________________________________ (наименование работ либо указание на приложение к муниципальному контракту в котором

_____________________________________________________________(далее – Работы) указано наименование работ)

и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Настоящий контракт составлен на основании Протокола заседания единой Комиссии Администрации городского округа Самара №___ от _______ 200__ г.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

1.3. Настоящий контракт заключен муниципальным заказчиком от имени муниципального образования в целях обеспечения муниципальных нужд.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена выполняемых по настоящему контракту работ составляет

_____________________________________________________________________

(указывается в строгом соответствии с протоколом заседания единой Комиссии)

2.2. Цена настоящего контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.3 настоящего контракта.

2.3. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный настоящим контрактом объем работ при изменении потребности в работах или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

Срок и место поставки

3.1. Выполнение работ по настоящему контракту производится в следующие сроки:

начальный:___________________________________________________________.

(указывается в строгом соответствии с протоколом заседания единой Комиссии)

конечный:____________________________________________________________.

(указывается в строгом соответствии с протоколом заседания единой Комиссии)

3.2. Работы выполняются по следующему адресу _____________________________________________________________________.

(указывается в строгом соответствии с протоколом заседания единой Комиссии)

3.3. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа к месту проведения работ для проверки хода и качества выполненных работ.

Качество товара, порядок приемки

4.1. Выполняемые по настоящему контракту работы должны отвечать следующим требованиям по качеству: ____________________________________ ______________________________________________________________________

(указываются требования к качеству работ, ссылки на ГОСТ, ТУ и т. п.)

4.2. Документация, подтверждающая качество работ, предоставляется
Заказчику бесплатно.

4.3. Проверка выполненных работ по качеству осуществляется Заказчиком в 14-дневный срок со дня приемки выполненных работ.

4.4. Если выполненные работы не соответствуют условиям о качестве, Подрядчик обязан устранить недостатки выполненных работ в согласованный сторонами срок.

Особые условия контракта

5.1. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

5.2. Гарантийный срок на работы, выполненные по настоящему контракту составляет ________________________________________________________.

(указывается в строгом соответствии с протоколом заседания единой Комиссии)

5.3. В случае выявления недостатков выполненных работ в течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранить недостатки за свой счет в согласованный сторонами срок.

5.4. Подрядчик обязуется обеспечивать при выполнении работ необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, благоустройству территории.

5.5. ______________________________________________________________.

(при необходимости настоящий раздел дополняется муниципальным заказчиком самостоятельно до согласования проекта муниципального контракта)

Срок действия муниципального контракта

6.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в действие с момента подписания сторонами и действует до ____________________________ 200__ года.

(указывается в строгом соответствии с протоколом заседания единой Комиссии)

6.2. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от обязанности надлежащего исполнения всех обязательств, которые не были исполнены на момент окончания срока действия контракта, а также не освобождает стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта.

6.3. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств,

предусмотренных пунктами 3.1, 4.4 и 5.2 настоящего контракта, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки.

7.2. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.

7.3. Размер неустойки составляет три трехсотых действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

7.4. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8. Заключительные положения

8.1. Обязательным условием действия муниципального контракта является обеспечение Подрядчиком исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме депозита (вклада) в размере тридцати процентов от начальной цены муниципального контракта, указанной в извещении о проведении открытого конкурса.

8.2. Настоящий муниципальный контракт составлен в ____ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.3. Вопросы, не урегулированные настоящим муниципальным контрактом,
решаются в соответствии с действующим законодательством.

8.4. Любые изменения и дополнения к данному муниципальному контракту имеют силу только в том случае, если они выполнены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.5. Все изменения и дополнения к муниципальному контракту являются его неотъемлемыми частями.

8.6. При заключении и исполнении настоящего контракта изменение условий, указанных в пунктах 2.2., 3.1., 4.1. - 4.4., 5.2., 7.1. - 7.4. настоящего контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

8.7. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам права требования по настоящему контракту.

8.8. Разногласия по контракту решаются путем переговоров непосредственно между сторонами. Если согласие не будет достигнуто, дело будет рассматриваться в Арбитражном суде Самарской области.

10. Реквизиты сторон

Заказчик:

Департамент социальной поддержки и

защиты населения Администрации

городского округа Самара,

л/с:913010010;юр. адрес:

факт. адрес6 г. Самара,

ул. Некрасрвская, 2-й этаж;

р/сч

40204810200000000002 в ГРКЦ ГУ

Банка России по самарской области

Руководитель В.