Извещение о проведении запроса котировок для субъектов малого предпринимательства

1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Способ размещения заказа	Запрос котировок
Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по ремонту системы отопления в здании администрации Гайнского муниципального района, расположенном по адресу: Пермский край, Гайнский район, п. Гайны, ул. Кашина, д.41
Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг	Согласно техническому заданию (приложение 2)
Источник финансирования заказа	Средства бюджета Гайнского муниципального района
Максимальная цена контракта	499 999 (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей.
Место доставки поставляемых товаров, выполнения работ, оказания услуг	Пермский край, Гайнский район, п. Гайны, ул. Кашина, д.41
Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	В течение 30 календарных дней с момента подписания муниципального контракта
Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах	Цена контракта должна включать все расходы на выполнение работ в полном объеме, а также расходы на: перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, другие обязательные платежи
2. Условия проведения
Участники размещения заказа	Субъекты малого предпринимательства
Требование к участникам размещения заказа	Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона -ФЗ: суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа (юр. лица) не должна превышать 25% (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юр. лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа (юр. лица) не должна превышать 25%; средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать 100 человек включительно; выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС не должна превышать предельные значения для следующих категорий субъектов: микропредприятия - 60 млн. рублей; малые предприятия - 400 млн. рублей
Место подачи котировочных заявок	619650, Пермский край, Гайнский район, п. Гайны, каб. 4.
Срок подачи котировочных заявок	с «15» июля 2010г. по «26» июля 2010г.
Порядок подачи котировочных заявок	1. Котировочные заявки подаются в письменной форме или в форме электронного документа . 2. Способ подачи котировочной заявки в письменной форме : почтой, с курьером, по факсу (номер 2-13-54). 3. Котировочная заявка должна быть подписана участником размещения заказа или его представителем. В основании действий лица, подписавшего котировочную заявку, указывается: - в случае, если котировочную заявку подписывает руководитель юридического лица – реквизиты документа о назначении или об избрании физического лица на должность руководителя юридического лица, обладающего правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (название, номер, дата); - в случае, если котировочную заявку подписывает индивидуальный предприниматель – реквизиты свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (номер, дата); - в случае, если котировочную заявку подписывает представитель участника размещения заказа - реквизиты доверенности, подтверждающей полномочия представителя участника размещения заказа на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в том числе на подачу котировочной заявки и подписание государственного контракта по предмету запроса котировок (номер, дата выдачи).
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок	до 17:12 часов местного времени 26 июля 2010г.
Срок и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Безналичный расчет. Выплата аванса до 25% от цены контракта (аванс может быть сокращен на усмотрение Заказчика). Дальнейшая оплата будет производиться за выполненные объемы работ, подтвержденные актами приемки выполненных работ по форме КС-3, подписанными Заказчиком и Подрядчиком, с представлениями счетов-фактур для оплаты, при наличии у Подрядчика исполнительной документации, паспортов, сертификатов на строительные материалы.
Срок подписания муниципального контракта	не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.
3. Сведения о муниципальном заказчике
Наименование	Администрация Гайнского муниципального района Пермского края
Почтовый адрес	619650, Пермский край, Гайнский район, п. Гайны, ул. Кашина, д. 41
Контактное лицо	Канюкова Екатерина Егоровна
Телефон	(34245) 2-10-33
Адрес электронной почты (при наличии)	***@*ru

Приложение: 1. Форма котировочной заявки

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

2. Спецификация (Техническое задание)

3. Проект муниципального контракта

Приложение 1

Форма котировочной заявки

Бланк

участника размещения заказа

(при наличии)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА на выполнение работ (оказание услуг)

Дата составления заявки	«____» _____________2010_г.
Согласие с условиями контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок
Сведения о предмете закупки
Предмет муниципального контракта
Сведения о муниципальном заказчике
Наименование
Почтовый адрес
Сведения об участнике размещения заказа – индивидуальном предпринимателе
Фамилия, Имя, Отчество
Место жительства
ИНН
Банковские реквизиты
Средняя численность работников за предшествующий календарный год (в том числе работников, работающих по договорам гражданско-правового характера и по совместительству, работников филиалов, представительств и других обособленных подразделений юр. лица)	__________ чел.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС	__________ млн. руб.
Сведения об участнике размещения заказа – юридическом лице
Наименование
Место нахождения
ИНН
Банковские реквизиты
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юр. лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа	__________ %
Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юр. лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа	__________ %
Средняя численность работников за предшествующий календарный год (в том числе работников, работающих по договорам гражданско-правового характера и по совместительству, работников филиалов, представительств и других обособленных подразделений юр. лица)	__________ чел.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС	__________ млн. руб.
Сведения о цене контракта
Цена работ (услуг)	в рублях, цифрами и словами
Сведения о включенных в цену расходах

(должность лица, подписывающего заявку, и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия)

(подпись)

М. П. (при наличии)

(Ф. И.О.)

Приложение

Техническое задание

УТВЕРЖДАЮ


		ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

		сантехнические работы по ремонту системы отопления здания районной администрации


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт системы отопления
1	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 50 мм	100 м трубопроводов	3,5069
2	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 20 мм	100 м трубопроводов	1
3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,04
4	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 0,5 кирпича	100 отверстий	0,6
5	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания	100 приборов	0,7
6	Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до: 80 кг	100 радиаторов	0,1
7	Радиаторы чугунные МС - 90 (один 8 секционный радиатор)	квт	1,7
8	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг	100 шт.	0,7
9	Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до: 80 кг	100 радиаторов	0,1
10	Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних	100 радиаторов	0,4
11	Добавление секций радиаторов одной или двух: средних	100 радиаторов	0,1
12	Снятие секций радиаторов одной или двух: крайних	100 радиаторов	0,45
13	Снятие секций радиаторов одной или двух: средних	100 радиаторов	0,1
14	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания	100 приборов	0,1
15	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы	1000 м3 объема здания	2,7
16	Слив и наполнение водой системы отопления: Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой	100 отремонтированных приборов	0,7
17	Смена: воздушных кранов радиаторов	100 шт.	0,7

		Составил		А.

Приложение 3

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение работ по ремонту системы отопления

п. Гайны «____» ____________________ 2010г.

Администрация Гайнского муниципального района Пермского края, именуемая в дальнейшем "Заказчик", , действующего на основании Устава муниципального образования «Гайнский муниципальный район», с одной стороны и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, действующего на основании _____________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом от «__» ______ 2010г. №_______________________ (приложение №1), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по ремонту системы отопления в здании, расположенном по адресу: Пермский край, Гайнский район, п. Гайны, ул. Кашина, д.41 в соответствии с «Техническим заданием» (приложение №2) и локальным сметным расчетом (Приложение ).

1.2. Подрядчик обязуется в соответствии с «Техническим заданием» Заказчика и условиями настоящего контракта выполнить своими силами и материально техническими средствами все работы.

1.3. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную настоящим контрактом стоимость работ.

2. Цена контракта.

2.1. Цена контракта составляет ___________ рублей, в том числе НДС 18%/без учета НДС (указать).

2.2. Стоимость всех выполненных работ, являющихся предметом настоящего контракта, является фиксированной и не подлежит изменению, кроме случаев внесения Заказчиком в условиях настоящего контракта изменений.

2.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

3.Права и обязанности Подрядчика.

3.1. Качественно выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем контракте и приложениях к нему, и сдать результаты работы Заказчику.

Подрядчик обязуется выполнять работы в соответствии с техническим заданием и условиями настоящего контракта, действующим законодательством и в установленном порядке сдать приемочной комиссии. Сдача-приемка работ оформляется актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанным Заказчиком и Подрядчиком (уполномоченным представителем).

3.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в пределах графика производства работ.

3.3. В период выполнения работ Подрядчик ведет исполнительную и производственно-техническую документацию и сдает Заказчику выполненные объемы работ при предъявлении исполнительной документации, журнала производства работ, паспортов, сертификатов.

3.4. Подрядчик, до начала работ, осуществляет проверку качества материалов и изделий, организовывает операционный контроль за ходом выполнения работ. Осуществляет входной контроль за поступающими материалами и изделиями с оформлением необходимых документов.

Подрядчик обязан заблаговременно предоставить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании, включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам, а также предоставить необходимые образцы материалов. Все образцы строительных материалов должны быть предоставлены Подрядчиком за свой счет. Подрядчик обязан получить одобрение Заказчика на их применение и использование. В случае, если Заказчик отклонит использование материалов из-за их несоответствия стандартом качества или отобранным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести замену.

3.5. Выполненные объемы работ, не отвечающие требованиям СНиП и другим нормативным документам, не принятые в связи с этим Заказчиком, а также любые повреждения в процессе производства работ имущества третьих лиц, (в том числе подземных и наземных коммуникаций) произошедшие по вине Подрядчика, он устраняет за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

3.6. Нести ответственность за соблюдение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, земли во время проведения работ согласно нормативных требований

Допущенные нарушения Подрядчик устраняет за свой счет и несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком и третьими лицами.

3.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность результата работ до сдачи выполненных работ. Осуществить охрану объекта капитального ремонта до завершения работ согласно условий контракта.

3.8. Подрядчик в 10-дневный срок со дня изменения статуса юридического лица, наименования юридического лица, смене руководителя, внесения изменения в учредительные документы, изменения или замены лицензии, переходе на расчетно-кассовое обслуживание в другой банк, обязан предоставить Заказчику надлежащие заверенные копии документов, содержащие такие изменения.

3.9. Подрядчик самостоятельно и за свой счет получает все разрешения, требующиеся для выполнения работ от владельцев коммуникаций на производство работ в местах пересечения с действующими коммуникациями.

3.10. Подрядчик обязан использовать в ходе осуществления работ материалы, отвечающие требованиям действующего законодательства о безопасности материалов.

3.11. Подрядчик назначает ответственное лицо, имеющее доверенность, для решения текущих вопросов по проведению работ и подписания актов и обеспечивает беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

3.12. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

3.13. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.14. Вывезти в 2-х дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного капитального ремонта объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, а так же строительный мусор.

4. Права и обязанности Заказчика.

В соответствии с условиями настоящего контракта Заказчик обязуется:

4.1. Обеспечить передачу Подрядчику объект, определенный в п.1.1 настоящего контракта в соответствии с установленным контрактом.

4.2. Обеспечить Подрядчику свободный доступ на объект в течение всего срока действия настоящего контракта.

4.3. Обеспечить строительный контроль за выполнением работ (объемами, качеством и сроками выполнения работ).

4.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими статьями настоящего контракта.

4.5. Предоставить Подрядчику в течение 5 рабочих дней по акту разрешение на капитальный ремонт.

4.6. При непринятии результата работ повторная приемка назначается при устранении замечаний, изложенных в акте, в сроки, установленные Заказчиком.

4.7. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

4.8. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах или журнале производства работ выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

4.9. Заказчик имеет право затребовать любую информацию о выполнении контракта.

5.Сроки выполнения работ.

5.1. Срок выполнения работ:

начало работ – с момента подписания муниципального контракта

окончание работ – в течение 30 календарных дней с момента подписания муниципального контракта

5.2. Подрядчик обязан производить работы в соответствии с п. 5.1. настоящего контракта.

6. Платежи и расчеты.

6.1. Заказчик оплачивает Подрядчику для приобретения строительных материалов аванс в размере ____ % от цены контракта, что составляет ____________________________________ рублей.

6.2. Оплата будет производиться за выполненные объемы работ в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований, подтвержденные актами приемки выполненных работ по форме КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанными Заказчиком и Подрядчиком, с предоставлениями счетов-фактур для оплаты, при наличии у Подрядчика исполнительной документации, паспортов, сертификатов на строительные материалы.

6.3. Оплата осуществляется путем перечисления средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней с момента предоставления Заказчику акта приемки объекта в эксплуатацию.

7. Производство работ.

7.1. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку конструктивов по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность наложения уровней размеров и сносности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

7.2. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать ГОСТам и должны быть разрешены к применению.

7.3. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Еженедельно Заказчик проверяет ведение журнала производства работ и своей подписью подтверждает записи в этом журнале. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Подрядчик в согласованный сторонами срок своими силами обязан переделать работы. В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания акт составляется в отсутствии Подрядчика.

7.4. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту объемов выполненных работ, строительный контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям контракта и проектной документации.

Представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода капитального ремонта.

7.5.2. Проводить измерения и другие мероприятия для контроля качества работ. При несогласии Подрядчика с результатами контрольных испытаний, выполненных Заказчиком, Подрядчик имеет право оспорить результаты в 2-х недельный срок с момента их получения;

7.5.3. Отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ, с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

7.5.5. Освидетельствовать скрытые работы с подписанием актов;

7.5.6. Принимать объемы работ и давать письменные указания о приостановке и переделке работ;

7.5.7. Подписывать акт о приемке выполненных работ (формы КС-2).

7.6. Риск случайной гибели материалов, оборудования и иного используемого для исполнения настоящего муниципального контракта имущества несет Подрядчик

7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его приемки Заказчиком лежит на Подрядчике.

7.8. Если в процессе производства работ действие или бездействие Подрядчика привело к порче (гибели) имущества собственника здания (сооружения) ответственность за восстановление утраченного имущества несет Подрядчик.

7.10. Подрядчик письменно за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности выполняемых скрытых работ. Их готовность подтверждается двухсторонними актами освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, затем восстановить ее.

7.11 Использование электрической энергии, воды на период выполнения работ на объекте осуществляет Подрядчик с разрешения собственника, с обязательным заключением договора за пользование электрической энергией, водой с собственником, с ежемесячной оплатой по факту.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнения настоящего контракта.

9. Приемка законченных строительством видов работ.

9.1. Приемка завершенных строительством работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

9.2. Подрядчик передает Заказчику до начала приемки завершенных строительством работ два экземпляра исполнительной документации на русском языке.

9.3. Приемка объекта производится в течение 10 дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

9.4. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.5. Подрядчик после оформления приемки объекта Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных контрактом, которые остались не выполненными или выполненными с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.

10. Гарантии качества и гарантийный период.

10.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов и изделий, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствия сертификатам, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим их качество;

-качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

10.2. Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему контракту работы, составляет 5 лет, с даты утверждения «Акта приемки строительства объекта» приемочной комиссией.

10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте.

10.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки, что не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу.

11. Ответственность сторон.

11.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. Общая сумма штрафа не может превышать 5% стоимости Контракта.

11.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день прострочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет 0,5% цены контракта за каждый день просрочки.

11.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

11.4. Уплата предусмотренных контрактом санкций не освобождает виновную сторону от выполнения принятых по контракту обязательств.

11.5. Споры между Заказчиком и Подрядчиком урегулируются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 20 дней с момента получения. В случае не урегулирования спора, он разрешается в Арбитражном суде Пермского края.

12. Расторжение контракта

12.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Сторона, решившая расторгнуть контракт согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне не менее, чем за 10 календарных дней.

12.2. Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего контракта в следующих случаях:

12.2.1. при нарушении Подрядчиком условий данного контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных Техническим заданием (Приложение ) и действующими СНиПами.

12.2.2. аннулирования свидетельства о допуске к работам, выдаваемые СРО.

12.2.3. установления факта проведения ликвидации Подрядчика, юридического лица или проведения в отношении Подрядчика процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке предусмотренном КоАП РФ.

12.2.4. в случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств в срок установленный муниципальным контрактом и нарушения графика производства работ.

12.3. Подрядчик вправе потребовать расторжения настоящего контракта в следующих случаях:

12.3.1. при утрате Заказчиком дальнейшего финансирования работ.

12.4. При расторжении настоящего контракта по согласию сторон Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в совместно определенном ими объеме.

12.5. При расторжении настоящего контракта виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки.

13. Прочие условия

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, решаются путем переговоров между Сторонами, а в случае недостижения договоренности Арбитражным судом.

14. Срок действия контракта

14.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему контракту

14.2. Контракт составлен в трех экземплярах имеющих равную юридическую силу, 2 экземпляра Заказчику, 1 экземпляр – Подрядчику.

16. Юридические адреса и банковские реквизиты.

«Заказчик»: Администрация Гайнского муниципального района Пермского края

Юридический/почтовый адрес: 619650, Пермский край, Гайнский район, п. Гайны, ул. Кашина, д. 41,

00000000685 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

«Подрядчик»:

______________________________________ Н. А. Останин

«____» _____________________________________ 2010г.

М. П.

__________________________________________________

«____» _____________________________________ 2010г.

М. П.