Гражданско-правовой договор
на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию прачечной под станцию скорой медицинской помощи БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ»
(проект)
г. Мценск «___»___________ 20__ г
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Мценская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», . С., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________
________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование подрядчика и его организационно-правовая форма)
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок №______ от «__»_______20___г. заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее – договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить по заданию Заказчика работы по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию прачечной под станцию скорой медицинской помощи БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ»
1.2. Заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Договору, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.
1.3. Работы по Договору выполняются в соответствии с техническими условиями и техническим заданием на выполнение работ (приложение № 1 к настоящему Договору), являющимися неотъемлемой частью Договора.
1.4. Работы выполняются Подрядчиком своими силами без передачи прав и обязанностей третьим лицам.
1.5. Состав, содержание и оформление проектной и рабочей документации должны соответствовать техническим и иным требованиям, установленным Градостроительным кодексом РФ, СНиП и другими действующими нормативными актами Российской Федерации и Орловской области, а также утвержденному техническому заданию на проектирование и исходным данным.
2. Стоимость работ и порядок расчетов.
2.1. Общая стоимость работ по Договору в соответствии со сметой на выполнение работ (приложение № 2 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, составляет _______________рублей (цифрами и прописью), в том числе НДС - _________________ рублей (цифрами и прописью).
2.2. Стоимость работ по Договору является твердой. В Цену Договора включены расходы на разработку проектной и рабочей документации, расходы на перевозку до Заказчика, уплату налогов (в т. ч. НДС), сборов и других обязательных платежей.
2.3. Оплата работ (этапов) Заказчиком производится путем 30% оплаты после предоставления проектной документации, 30% оплаты после получения экспертного заключения, 40% оплаты после предоставления рабочей документации на основании счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком выполненной работы, счетов, счетов-фактур, акта выполненных работ предоставленных заказчику в течение 10 банковских дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ и устранения недостатков, выявленных в процессе приема документации, оформленными в установленном порядке.
Расчет за выполненные Подрядчиком работы производятся Заказчиком после полного устранения выявленных дефектов.
2.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, указанной в п. 2.1. Договора после изготовления проектной и рабочей документации и подписания акта выполненнных работ. В случае изменения расчетного счета, Подрядчик обязан в течение одного рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет непосредственно сам Подрядчик.
3. Права и обязанности заказчика
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями Договора.
3.1.2. На основании представленных Подрядчиком и оформленных в установленном порядке Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ обеспечить оплату проведенных работ в пределах стоимости работ в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Требовать от Подрядчика выполнения условий Договора в полном объеме и в срок, установленный Договором.
3.2.2. Осуществлять контроль за ходом производства работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.2.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, при отзыве или приостановке действия у Подрядчика разрешения на выполнение работ, предусмотренных законом, привлекать за счет Подрядчика третьих лиц для выполнения работ, предусмотренных Договором.
4. Права и обязанности подрядчика
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Принять от Заказчика техническое задание на работы, выполняемые по Договору.
4.1.2. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в Договоре, и сдать результат Заказчику.
4.1.3. Производить работы в полном соответствии с техническим заданием и календарным планом (Приложение ).
4.1.4. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
4.1.5. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований охраны окружающей среды и безопасности, обязательных для сторон.
4.1.6. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ.
4.1.7. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную и рабочую документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, заданию на проектирование.
4.1.8. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
4.1.9. Компенсировать Заказчику все убытки, возникшие в результате выполнения Подрядчиком работ, в соответствии с Договором.
4.1.10. Осуществлять предварительное согласование с Заказчиком в письменной форме изменения в проектную и рабочую документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки выполнения работ на объекте.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. Передача готовой документации по исполнению обязательств по Договору осуществляется в сроки, предусмотренные в техническом задании на выполнение работ. Результат работ передается получателю по акту сдачи-приемки.
5.2. В течение десяти дней с момента предоставления Подрядчиком готовой документации Заказчик осуществляет проверку результата работ (этапа выполнения работ), в том числе согласование с органами, контролирующими выделение денежных средств по настоящему Договору на предмет соответствия выполненных работ (этапа выполнения работ) и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Договора. Для проверки соответствия качества выполненных работ (этапа выполнения работ) требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.
5.3. После рассмотрения акта, Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания.
5.4. В течение трех дней с момента получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки Подрядчик обязан подписать со своей стороны указанный акт сдачи-приемки и возвратить экземпляр акта Заказчику. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение десяти дней с момента его получения.
5.5. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт сдачи-приемки является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ (этапа выполненных работ).
5.6. При досрочном завершении выполнения работ (этапа выполнения работ) Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки готовую проектную и рабочую документации в соответствии с требованиями настоящего Договора.
6. Сроки выполнения работ
6.1. Календарные сроки выполнения работ по объекту определены сторонами:
6.1.1. Начало работ: с момента подписания настоящего Договора и передачи заказчику необходимой документации и исходных данных для проектирования.
6.1.2. Окончание работ: «15» июля 2013г.
6.2. На момент подписания Договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения срока выполнения работ.
7. Гарантии качества работ
7.1. Гарантии качества распространяются на все результаты работ.
7.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком недостатков, допущенных при разработке подрядчиком проектно и рабочей документации, составляет 14 календарных дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки.
7.3. В случае выявления дефектов отдельных разделов проектной и рабочей документации в течение гарантийного срока гарантийный срок на этот раздел устанавливается вновь в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Договора с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта и оформляется соответствующим актом.
7.4. В случае необходимости устранения замечаний и (или) недостатков в документации, выявленных государственными и или иными органами при проведении финансовой экспертизы проектной документации после принятия результатов работ (этапа работ), Заказчик направляет в полном объеме проектную документацию с указанием срока устранения выявленных недостатков. Подрядчик обязан в указанный заказчиком срок устранить за свой счет выявленные замечания и (или) недостатки и передать откорректированную документацию в адрес Заказчика.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору.
8.2. В случае нарушения сроков выполнения работ по вине Подрядчика последний уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени)
Неустойка начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Подрядчик не несет ответственности за несвоевременное выполнение работ, установленных календарным планом, если нарушение сроков вызвано просрочкой исполнения обязательств по вине Заказчика.
8.3. За задержку устранения недостатков и (или) замечаний в работах, обнаруженных в процессе проведения финансовой экспертизы проектной документации, производства работ и (или) в гарантийный период, Подрядчик выплачивает заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ по устранению дефектов за каждый календарный день просрочки.
8.4. При невыполнении Подрядчиком работ по устранению недостатков в течение гарантийного срока Заказчик вправе для их устранения привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
8.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока оплаты выполненных работ. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости работ, оплата которых просрочена. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
8.6. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору.
8.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение договора.
8.8. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
8.9. В случае прекращения работ по настоящему Договору по соглашению сторон или по вине Заказчика последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты.
9. Урегулирование споров
9.1. Настоящим Договором предусматривается претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной претензии - 10 календарных дней со дня ее получения.
9.2. В случае, если стороны не пришли к соглашению в результате проведенных переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Орловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации
10. Заключительные положения
10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами.
10.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и не противоречат Федеральному закону №94-ФЗ.
10.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10.4. В вопросах, не урегулированных Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12. Реквизиты и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК:
| ПОДРЯДЧИК:
|
Заказчик: | Подрядчик: |
Главный врач БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ» ____________________/ С.. М. П. | ________________________/ М. П. |
Приложение
к Гражданско - правовому договору №____
от «____» ________________20____ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ
«___»___________ 20__ года
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование работ)
Заказчик: | Подрядчик: |
Главный врач БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ» ____________________/ С.. М. П. | ________________________/ М. П. |
Приложение
к Гражданско - правовому договору №____
от «____» ________________20____ г.
Смета на выполнение работ
Заказчик: | Подрядчик: |
Главный врач БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ» ____________________/ С.. М. П. | ________________________/ М. П. |
Приложение
к Гражданско - правовому договору №____
от «____» ________________20____ г.
Календарный план
Заказчик: | Подрядчик: |
Главный врач БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ» ____________________/ С.. М. П. | ________________________/ М. П. |
Основные порталы (построено редакторами)