ПРОЕКТ
Договор поставки № __
_____________________ 2016 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие Центр «Русские ремесла» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГУП Центр «Русские ремесла»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Беляева Игоря Станиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________
_____________________________________________________(_____________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить Покупателю оборудование (далее – товар или продукция) в соответствии с характеристиками, установленными в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение ), а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях настоящего договора товар, наименование, количество, технические характеристики, условия и сроки изготовления которого представлены в техническом задании (Приложение 1).
1.2. Техническое задание (Приложение ) на поставляемую продукцию подписывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью договора.
2. Стоимость продукции по договору и порядок расчетов
2.1. Цена продукции составляет ___________________ рублей (________________________ рублей __ копеек) в том числе НДС 18% (либо НДС не облагается). Цена Товара договорная, выражена в рублях РФ.
2.2. Валюта платежа, валюта Контракта – российский рубль.
2.3. Оплата по настоящему договору производится по Счёту путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре. Форма оплаты - безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.4. Покупатель производит авансовую оплату в размере 70% от всей цены договора, что составляет _____________________ (_____________ рублей ___ коп.) в том числе НДС 18% (либо НДС не облагается) в течение одного банковского дня, с даты получения надлежащим образом оформленного счета.
2.5. Оставшиеся 30% от всей цены договора, что составляет ____________ (________________ рублей ___ копеек) Покупатель перечисляет в срок не позднее 10 дней с даты поставки продукции Покупателю.
2.6. Датой оплаты по настоящему договору считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.7. В стоимость товара включены все расходы Поставщика, связанные с выполнением обязательств по настоящему договору, в т. ч. обязательные платежи.
2.8. Стоимость продукции является твердой и не подлежит изменению.
3. Срок действия договора
3.1. Договор действует с даты его подписания сторонами и до окончательного исполнения сторонами своих обязательств.
3.2. В случае просрочки внесения предоплаты, согласно п. 2.4срок поставки переносится на количество дней просрочки поступления авансового платежа на расчётный счёт Поставщика.
3.3. В случае задержки платежа от Покупателя Поставщику на срок более пяти месяцев договор считается расторгнутым.
3.4. В случае принятия государственными или муниципальными органами нормативных актов, а также возникновения иных обоснованных обстоятельств, которые влияют на увеличение срока поставки продукции, стороны пересматривают сроки поставки продукции путем заключения дополнительного соглашения о переносе срока окончания поставки продукции на срок задержки по вышеуказанным причинам.
3.5. В случае необходимости увеличения сроков поставки продукции по договору, Поставщик извещает Покупателя об этом, и предоставляет информацию по причинам, вызвавшим изменения сроков. В этом случае стороны по дополнительному соглашению могут изменить сроки поставки.
3.6. Договор считается исполненным после выполнения взаимных обязательств и урегулирования расчетов между Покупателем и Продавцом.
3.7. Прекращение срока действия данного Договора не освобождает ни одну из Сторон от исполнения обязательств, предусмотренных Договором и возникших в результате его действия.
3.8. Настоящий договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему договору не допускается за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
4. Права и обязанности сторон по договору
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Сконструировать, изготовить и поставить продукцию согласно условий настоящего договора.
4.1.2. Доставить продукцию своими силами и за счёт собственных средств на объект Покупателя на условиях DDP Ярославль, . DDP согласно Инкотермс 2010 (INCOTERMS 2010: ICC OFFICIAL RULES FOR THE INTERPRETATION OF TRADE TERMS).
4.1.3. Поставщик вправе привлекать для исполнения настоящего договора поставки продукции специализированных соисполнителей без согласования с Покупателем. При этом Поставщик несет ответственность за поставку продукции и иных действий по настоящему Договору этими соисполнителями, как за свои собственные.
4.1.4. Поставщик вправе самостоятельно определять конструктивные и технологические решения поставляемой продукции.
4.1.5. Объём передаваемой Покупателю продукции определяется границами ответственности согласно Технического задания (Приложение ).
4.1.6. Оказывать информационное содействие Покупателю, в рамках исполнения договора, передавая затребованную информацию в течение одной рабочей недели.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оказывать информационное содействие Поставщику, в рамках исполнения договора, передавая затребованную информацию в течение одной рабочей недели.
4.2.2. Оплатить поставленную продукцию в порядке и в сроки, предусмотренные условиями договора.
5. Условия поставки и приемка продукции
5.1. По готовности продукции Поставщик извещает Покупателя о готовности к её передаче.
5.2. После завершения изготовления и проведения гидравлических и ходовых испытаний Поставщик извещает Покупателя о готовности продукции к отправке электронной копией письма на фирменном бланке посредством электронной почты). После сторона Покупателя согласовывает даты готовности принять продукцию.
5.3. Место передачи продукции Покупателю согласно пункта 4.1.2 считается адрес: Россия, Ярославль, ул. Малая Октябрьская, дом 6.
5.4. Покупатель своими силами обеспечивает въезд на территорию места разгрузки и разгружает автотранспорт, доставивший продукцию.
5.5. Качество поставляемых Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента выгрузки продукции из автотранспорта, согласно условий пункта 4.1.2. и подписания товарной накладной.
5.6. Товар должно соответствовать требованиям и стандартам, установленным для данного вида Товаров или нормативами завода-изготовителя. Продукция, подлежащая передаче Продавцом Покупателю по окончании договора, должна соответствовать условиям настоящего договора и Технического задания (Приложение 1).
5.7. Срок гарантии начинается со дня передачи товара Покупателю.
5.8. Поставщик имеет право досрочной поставки продукции Покупателю по согласованию с ним.
5.9. Приемка продукции по качеству и количеству проводится с учётом требований Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утверждена Постановлением Госарбитража СССР 25 апреля 1966 г. № П-7) (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 1973 г., от 14 ноября 1974 и от 22 октября 1997 г.), (далее – Инструкция П-7), в части не противоречащей ГК РФ, и требований Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена Постановлением Госарбитража СССР 15 июня 1965 г. № П-6) (далее – Инструкция П-6) (с изменениями и дополнениями от 01.01.01 г., от 01.01.01 и от 01.01.01 г.), в части не противоречащей ГК РФ и условиям настоящего Договора.
5.10. Приёмка продукции по количеству осуществляется уполномоченными представителями Поставщика и Покупателя в момент передачи продукции пересчёта товарных мест, если стороны не установят другой порядок в ходе исполнения настоящего Договора. Документом, удостоверяющим передачу продукции в количестве, согласованном Сторонами, является товарная накладная.
5.11. Покупатель обязан быть готовым к приёму продукции в течение трёх рабочих дней и в течение двух часов разгрузить транспорт, доставивший её.
5.12. Одновременно с продукцией (доставляется совместно) Покупатель получает Товарную накладную, заверение которой при передаче товара уполномоченным представителем Покупателя обязательно и подтверждает передачу продукции Покупателем Продавцу. Фактом передачи продукции от Поставщика к Покупателю также является заверенный Покупателем документ предъявляемый представителем транспортной компании, например водителем, при выгрузке доставленной продукции.
5.13. Передача Товара осуществляется полномочному представителю Покупателя по предъявлении надлежаще оформленной доверенности на получение продукции. Уполномоченный представитель Покупателя должен иметь оригинальную доверенность на право получения продукции и право подписывать документы в рамках настоящего договора. Допустимо передать заблаговременно заверенную Товарную накладную Покупателем. Заверенная печатью и подписью Покупателя Товарная накладная подтверждает переход права собственности от Поставщика к Покупателю.
5.14. Поставщик гарантирует отсутствие притязаний третьих лиц в отношении поставляемой Продукции.
Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках настоящего договора, является новым, неиспользованным.
Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не является восстановленным, модифицированным, переделанным, поврежденным, и выпущен к свободному обращению без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т. п.).
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, и техническими регламентами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.15. В случае если Покупатель не исполнит и (или) ненадлежаще исполнит обязанность принять Товар риски случайной гибели, случайного повреждения, естественной убыли Товара переходят к Покупателю с даты, когда последний был обязан принять товар, за исключением случаев, когда момент поставки не наступил в результате виновных действий Поставщика.
5.16. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Покупателем в течение гарантийного срока.
5.17. В случае мотивированного отказа Покупателя принять продукцию сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.18. В случае возникновения между сторонами спора по поводу дефектов продукции и (или) их причин по соглашению между ними или по требованию одной из сторон может быть назначена экспертиза. Экспертиза проводится организацией, имеющей лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности. Расходы на экспертизу несет сторона, обоснованность требований или возражений которой не подтверждена экспертизой.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана известить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению договора, не позднее 3(трехдневного) срока с момента их наступления.
6.3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясение, наводнение и другие стихийный бедствия, эмбарго, блокада, военные действия, политические межгосударственные торговые ограничения.
6.4. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.5. Если вышеуказанные обстоятельства будут действовать более 2(двух) месяцев, то любая из сторон вправе внести предложения об изменении договора, вплоть до его расторжения.
7. Ответственность сторон
5.
6.
7.
8.
7.1. На всё поставляемое оборудование распространяются гарантии, установленные заводом-изготовителем.
7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
7.3. В случае нарушения сроков поставки продукции Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 % от стоимости оборудования за каждый день просрочки.
7.4. В случае просрочки осуществления платежа предусмотренного п. п. 2.5. Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1 % от стоимости поставленного, но неоплаченного оборудования за каждый день просрочки.
7.5. Обязанность уплаты штрафных санкций возникает у Стороны, не исполнившей обязательство или исполнившей ненадлежащим образом, с момента предъявления другой Стороной письменной претензии.
7.6. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему Договору.
8. Дополнительные условия
8.1. Все изменения, приложения, спецификации, дополнительные соглашения и протоколы к настоящему договору действительны, если они подписаны обеими сторонами.
8.2. Все изменения, приложения, спецификации, дополнительные соглашения и протоколы к настоящему договору вступают в силу с даты их подписания, и являются его неотъемлемыми частями.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой из сторон. При переписке ссылка на номер и дату договора обязательна.
8.4. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.5.Стороны устанавливают срок рассмотрения претензий – 10-ть дней от даты получения. Споры подлежат рассмотрению арбитражным судом Ярославской области.
8.6. Ни одна из сторон не имеет права без согласия другой стороны передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам.
8.7. Стороны вправе осуществлять взаимодействие посредством средств технической связи (телефон, телефакс, телекс, IM клиенты, электронной почтой). Документы, переданные таким способом, будут иметь юридическую силу до получения оригинала.
8.8. В случае расхождений между условиями договора и Технического задания приоритет имеют условия, согласованные в 1.2. Техническом задании.
8.9.Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адреса и реквизитов, предусмотренных в договоре.
8.10. Настоящий договор составлен в 2(двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из сторон.
8.11. К настоящему договору прилагаются: Приложение Техническое задание.
9. Адреса и банковские реквизиты сторон
Покупатель: ФГУП Центр «Русские ремесла» Юридический и фактический адрес 150014 , Расчетный счет 40502810677020100046 Банк Северный банк ПАО «Сбербанк» г. Ярославль Корреспондентский счет 30101810500000000670 | Поставщик: |
От Покупателя: Генеральный директор ______________ / И. С. Беляев М. П. (подпись) | От Поставщика: ______________ / _____________/ М. П. (подпись) |
Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
УСТАНОВКА ГАЗООЧИСТКИ
Установка газоочистки для улавливания и нейтрализации паров минеральных кислот в смеси с окислами азота от лабораторных вытяжных шкафов.
Требования к продукции
1. Аппарат является комплектным устройством с встроенным баком циркуляционного раствора, насоса химического и корпуса с орошаемой насадочной частью и двухступенчатым каплеуловителем, КИПиА и рН-метра.
2. Аппарат поставляется с демонтированным насосом во избежание поломок патрубков.
3. Установка газоочистки должна изготавливается в соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ и иметь СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ.
4. Аппарат изготавливается из конструкционных пластмасс и не имеет металлических частей, контактирующих с рабочими средами.
5. Аппарат насадочного типа, работает в истинном противотоке фаз.
6. Аппарат работает при атмосферном давлении, бак под наливом. Отклонения по давлению/разрежению в корпусе соответствуют параметрам работы вентилятора.
7. Аппарат состоит из герметичного корпуса с люками и патрубками. В общем аппарат имеет патрубки входа и выхода газа, патрубок слива поглотителя, патрубок опорожнения бака, прозрачный люк загрузки насадки и ревизии оросителя, люк выгрузки насадки, верхний и нижний люк обслуживания каплеуловителя, уровнемер. Нижняя часть корпуса выполняет функцию бака оборотного поглотительного раствора. Над входом газа в насадочную колонну установлена несущая массообменную насадку решетка выше уровня которой расположен люк выгрузки насадки. Над насадочной массообменной частью располагается коллектор системы орошения над которым установлена несущая каплеуловитель решетка. Напротив коллектора орошения расположены люки для загрузки насадкой и ревизии оросителя. Выше опорной решетки каплеуловителя расположен люк установки элементов каплеуловителя. Аппарат комплектуется щитом управления насосом (пуск стоп) и поддоном сбора протечек.
8. Насос внешний горизонтальный моноблочный полипропиленовый входит в комплект.
9. По требованию Заказчика направление и положение патрубков может быть изменено для удобства подключения к существующим коммуникациям.
10. Аппарат не требует проведения специальных монтажных работ, является комплектным и готовым к эксплуатации изделием. После размещения установки газоочистки на площадке газоходы фланцами подсоединяются к соответствующим фланцам патрубков, насос к трубопроводу оросителя, штуцеры слива к трубопроводам циркуляционного бака. Подключение электропитания, газоходов и жидкостных коммуникаций выполняет Заказчик.
11. Аппарат сконструирован из двух монтажных деталей для удобства проноса в узких помещениях.
12. Основные узлы газоочистной установки:
· Бак встроенный для циркуляционного поглотительного раствора.
· Корпус горизонтальный абсорбционного типа.
· Насос химический.
· Трубопроводы внутренней обвязки с арматурой ручного и автоматического управления.
· Щит управления.
· Датчики КИП уровня, рН.
13. Сводные технические характеристики:
· Количество обрабатываемого газа, рм3/ч 6000…7500
· Аэродинамическое сопротивление не более, мм вод ст. (Па) 80 (800)
· Температура обрабатываемого газовоздушного потока, °С +5…+50
· Окружающая температура, °С +3…+45
· Габариты основной части корпуса в плане ДхШ, мм 1100х1100
· Габариты с учётом внешнего моноблочного циркуляционного насоса и поддона ДхШ, мм 1200х1500
· Высота аппарата, мм 2800
· Установленная мощность, вольт\КВт 380\4
14. Люки облуживания и визуального контроля:
· Прозрачный люк контроля работы системы орошения насадки
· Прозрачный люк выгрузки насадки и контроля за отложениями в ней
· Люк контроля уровня жидкости в баке и его обслуживания
· Люк выемки кассеты каплеуловителя
15. Система внутренней трубопроводной обвязки:
· Напорный трубопровод насоса с контролем давления потока абсорбента
· Трубопровод аварийного перелива с гидрозатвором
· Трубопровод опорожнения с шаровым краном ручного управления
· Трубопровод заполнения водой через автоматический клапан или кран ручного управления
16. КИПиА
· Контроль уровня раствора в баке. (контролируется верхний рабочий уровень, нижний рабочий уровень, верхний аварийный уровень переполнения, нижний аварийный уровень сухого хода насоса.)
· Уровни отображаются световыми лампочками на щите управления установкой. Нижний аварийный уровень отключает насос.
· Сбоку бака имеется вертикальный уровнемер из прозрачной трубки.
· Заполнение водой и реагентом осуществляется оператором вручную через шаровые краны, установленные на соответствующих патрубках. Слив раствора также осуществляется вручную через шаровый кран на ответвлении напорной линии насоса
· Щит КИПиА закрепляется на корпусе скруббера.
· В баке аппарата установлен электрод рН-метра. Сам контроллер рН-метра установлен в щите управления. Контроллер рН имеет два настраиваемых значения, например выработки поглотителя и его заданного максимального рН. По сигналу низкого рН оператор вручную сливает поглотитель, потом заполняет бак свежим раствором.
17. Объём поставки
· Аппарат газоочистки из двух частей в готовом виде для монтажа, подключения к коммуникациям и эксплуатации.
· Насос циркуляционный химический.
· Система контроля и управления газоочистной установкой (смонтирована на аппарате).
· Паспорт изделия.
· Инструкция по эксплуатации.
· Сертификат
18. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев. Гарантийные обязательства Продавца распространяются на нестандартное изделие, изготовленное по условиям настоящего договора. Гарантийные обязательства не распространяются на поломки, обусловленные сторонними механическими воздействиями в ходе транспортировки, монтажа или эксплуатации. Гарантийные обязательства не распространяются на поломки или нарушения регламентной работы, вызванные термическими или химическими воздействиями на конструкционный материал изделия и его полимерных комплектующих или засорений внутренних элементов изделия, вызванных условиями эксплуатации.
19. Сроки изготовления и поставки.
Срок изготовления скруббера составляет ___ календарных дней (в зависимости от предложения участника, но не более 60-ти), с даты заключения договора.
Работы осуществляются в два этапа. На первом этапе Заказчик не позднее 3 (трёх) рабочих дней передаёт Исполнителю план размещения оборудования с указанием размещения коммуникаций. Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления заказчиком плана расположения оборудования производит проектирование установки с учётом расположения коммуникаций подачи воды, пром. канализации, трапов и источников выброса. После чего заказчик согласовывает проект и заверяет его подписью уполномоченного лица. Вторым этапом является изготовление и доставка аппарата Покупателю.
Покупатель: ФГУП Центр «Русские ремесла» Юридический и фактический адрес 150014 , Расчетный счет 40502810677020100046 Банк Северный банк ПАО «Сбербанк» г. Ярославль Корреспондентский счет 30101810500000000670 | Поставщик: |
От Покупателя: Генеральный директор ______________ / И. С. Беляев М. П. (подпись) ф. и.о. | От Поставщика: ______________ / М. П. (подпись) ф. и.о. |
Основные порталы (построено редакторами)