-40/

на выполнение работ по капитальному ремонту спец. шлифовального станка ХШ4-105 инв. № 000

г. Заволжье « » _________ 2008 г.

________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Заволжский моторный завод», именуемое в дальнейшем Заказчик, . Л.Калугина, действующего на основании доверенности №ZMZ/0011 от 01.01.2001г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора.

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство согласно условиям договора:

1.1.1. выполнить с использованием своих материалов и технологий работы по капитальному ремонту спец. шлифовального станка ХШ4-105 инв. № 000, (далее по договору - станок), в соответствии с требованиями технического задания № 23-15/186 от 08.05.08г. (Приложение к настоящему договору).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в размере, порядке и сроки в соответствии с настоящим договором.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. доставить и передать на ремонтные площади Подрядчика (г._________) станок для выполнения работ по капитальному ремонту согласно приложения №4 (акт о приеме-передаче оборудования);

2.1.2. для проведения приемо-сдаточных испытаний станка обеспечить прибытие представителей заказчика на ремонтные площади Подрядчика (г.__________);

2.1.3. принять от Подрядчика выполненную работу в соответствии с условиями настоящего договора;

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

2.1.4. осуществить платежи в пользу Подрядчика в размерах и сроки, установленные настоящим договором;

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. принять подлежащий капитальному ремонту станок;

2.2.2. по окончании капитального ремонта доставить станок на площади Заказчика под своей ответственностью и за свой счет согласно приложения №4 (акт о приеме передаче оборудования);

2.2.3. использовать во время проведения работ материалы, соответствующие предъявляемым к ним требованиям по качеству;

2.2.4. обеспечить представителям Заказчика беспрепятственный доступ к месту выполнения работ для проверки хода и качества их выполнения;

2.2.5. в период выполнения работ обеспечить сохранность и нести риск случайной гибели (случайного повреждения) станка;

2.2.6. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против планового, немедленно поставить в известность Заказчика с указанием причин и предпринимаемых действий по их устранению;

2.2.7. письменно информировать Заказчика о ходе выполнения работ в случае получения соответствующего требования;

2.2.8. сдать результат выполненных работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. осуществлять проверку хода и качества выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность;

2.3.2. при наличии существенных недостатков на одном из этапов работы, приводящих к невозможности выполнения всей работы в соответствии с требованиями настоящего договора, расторгнуть договор без оплаты, выполненной Подрядчиком работы.

2.4. Подрядчик имеет право:

2.4.1. привлечь для выполнения работ по настоящему договору третьих лиц, при этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом условий договора.

3. Условия выполнения и приемки работ.

3.1. Подрядчик берет на себя обязательство:

- выполнить капитальный ремонт станка в соответствии с техническим заданием (Приложение );

- представить станок Заказчику для проведения приемо-сдаточных испытаний не позднее, чем через ____ (_____________) календарных дней после доставки станка на площади Подрядчика.

3.2. Приемо-сдаточные испытания отремонтированного станка должны проходить в присутствии обеих сторон на площадях Подрядчика в течение не более 3-х дней; При этом план, программу и методику испытаний Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком до момента их начала.

Результаты приемо-сдаточных испытаний станка считаются успешными, если Подрядчик продемонстрировал Заказчику соответствие отремонтированного станка требованиям технического задания (Приложение ), выполнил другие условия настоящего договора.

После достижения успешных результатов приемо-сдаточных испытаний станка Стороны подписывают двусторонний «Акт сдачи-приемки выполненных работ» по форме Приложения № 2 к настоящему договору. «Акт сдачи-приемки выполненных работ» подтверждает выполнение Подрядчиком всех работ по настоящему договору.

В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания «Акта сдачи-приемки выполненных работ»:

· Сторонами составляется протокол замечаний по форме Приложения № 3 к настоящему договору с указанием недостатков и срока их устранения. Срок устранения недостатков не должен превышать 30-ти календарных дней; При этом Заказчик вправе предъявить Подрядчику штрафные санкции согласно п.7.1. настоящего договора;

· Подрядчик устраняет отмеченные недостатки за свой счет в течение согласованного срока;

· После устранения недостатков станок подвергается повторным приемо-сдаточным испытаниям в присутствии обеих Сторон; Заказчик подписывает «Акт сдачи-приемки выполненных работ» только после достижения успешных результатов приемо-сдаточных испытаний.

4. Сумма договора.

4.1. Общая стоимость по договору устанавливается в размере ____________ (_________________________________ и ___/100) рублей, в том числе НДС ___________ (______________________________________ и ___/100) рублей.

4.2. Валюта оплаты и оценки договора – российские рубли.

4.3. Общая стоимость по договору включает в себя выполнение Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему договору.

5. Порядок и форма расчетов.

5.1. Заказчик осуществляет оплату выполненных Подрядчиком работ двумя платежами.

Первый платеж выплачивается в размере ____% от суммы по договору, ___________ (____________________________________ и ___/100) рублей в том числе НДС ___________ рублей, после демонстрации Подрядчиком успешных результатов приемо-сдаточных испытаний станка на площадях Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора, в течении ____ банковских дней с момента получения следующих документов:

- предоставления счета (1 оригинал).

- двустороннего «Акта сдачи-приемки выполненных работ» (Приложение ) (1 оригинал);

- оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации счета-фактуры (1 оригинал).

Второй, окончательный, платеж выплачивается в размере ___% от суммы по договору, _____________ (__________________________________ и ___/100) рублей в том числе НДС __________ рублей, после доставки Подрядчиком станка на склад Заказчика, в течении ____ банковских дней с даты отметки заказчика на оригинале товарно-транспортной накладной.

5.2. Днем оплаты, считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.3. Подрядчик не может предъявить Заказчику санкции за просрочку осуществления платежей в случае, если момент оплаты наступил, а Заказчик не получил необходимые для оплаты документы, предусмотренные настоящим договором.

5.4. Заказчик вправе производить удержания от суммы договора в качестве взыскания санкций, предусмотренных настоящим договором. Заказчик уведомляет об удержании от суммы договора в 10-дневный срок в письменном виде с приложением соответствующих расчетов. Однако если Заказчик не воспользовался своим правом на удержание сумм убытков или санкций, Подрядчик обязуется выплатить эти суммы Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим договором.

6. Гарантии качества работ.

6.1. Подрядчик устанавливает гарантийный срок нормальной и бесперебойной работы отремонтированного станка, который составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами двустороннего «Акта сдачи-приемки выполненных работ» (Приложение ).

Гарантия охватывает лишь те дефекты, которые выявились в нормальных условиях при соблюдении правил эксплуатации, хранения и обслуживания станка.

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию станков до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет. При этом:

6.2.1. В случае обнаружения недостатков независимо от того, могли ли быть обнаружены эти недостатки во время сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик письменно вызывает представителя Подрядчика для составления и подписания акта о наличии недостатков, в котором фиксируются сроки их устранения (общий срок устранения недостатков не должен превышать 30-ти дней). Представитель Подрядчика обязан явиться в течение 3-х дней с момента получения вызова.

6.2.2. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе без ущерба своих прав по гарантии устранить недостатки силами другого исполнителя или самостоятельно с полным возмещением Подрядчиком обоснованных и документально подтвержденных затрат, понесенных Заказчиком, в течение семи банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

6.2.3. При отказе или уклонении Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, а также в случае его неявки Заказчик вправе обратиться в независимую экспертную организацию для получения экспертного заключения об объеме и причинах обнаруженных недостатков. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. Расходы на проведение экспертизы Подрядчик возмещает Заказчику в течение семи банковских дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

6.3. Подрядчик гарантирует высокое качество материалов, комплектующих и запасных частей, применяемых при ремонте станка.

6.4. Подрядчик гарантирует, что:

- проведенные работы позволят использовать станок по назначению: обработка деталей, предусмотренных техническим заданием (Приложения № 1), при этом рабочие характеристики, качественные показатели, производительность, а также комплектность и качество отремонтированного станка будут полностью соответствовать требованиям технического задания (Приложение ), другим требованиям настоящего договора.

7. Ответственность сторон.

7.1. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ от общей стоимости договора за каждый день просрочки.

7.2. За просрочку платежей по настоящему договору Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы соответствующего платежа за каждый день просрочки.

7.3. Размер штрафа по пп.7.1. – 7.2. не может превышать 10% от общей стоимости договора.

7.4. За использование при выполнении работ материалов, не соответствующих предъявляемым к ним требованиям по качеству, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную ст.475 ГК РФ.

7.5. Сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

7.6. Взыскание штрафов, пеней и убытков не освобождает Сторону-нарушителя от исполнения обязательств по договору.

7.7. За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в следующем порядке:

- в случае предъявления одной Стороной письменного обоснованного требования (претензии, иска) другой Стороне размер требований, включая санкции, рассчитывается в порядке, определяемом настоящим договором.

- в случае не предъявления Сторонами письменных требований за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору ответственность, включая санкции, равна нулю.

8. Форс-мажор.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору в случае, если это невыполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, которые признаются таковыми по действующему законодательству. В этом случае, установленные сроки по выполнению обязательств, указанных в договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства.

8.2. О наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств Стороны должны сообщить друг другу немедленно с предоставлением подтверждения Торгово-промышленной палаты.

8.3. Непредставление информации о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на указанные обстоятельства.

9. Порядок урегулирования споров.

9.1. Любые споры, возникающие в связи с толкованием и/или исполнением настоящего договора, Стороны пытаются урегулировать путем предъявления претензии. Претензия направляется заказным письмом и подписывается руководителем предприятия или уполномоченным лицом. Срок рассмотрения претензии – 10 дней с момента ее получения.

9.2. В случае если Стороны не в состоянии достигнуть договоренности в течение 30-дней, то все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

9.3. Решение арбитража - является однозначным и обязательным для обеих Сторон.

10. Прочие условия.

10.1. После подписания настоящего договора вся предыдущая переписка и переговоры между сторонами, связанные с заключением настоящего договора, теряют силу.

10.2. Подрядчик не вправе поручать выполнение данного договора и переуступать права требования третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон. Факсимильный экземпляр договора и приложений к нему имеет силу оригинала с обязательным подтверждением оригиналом.

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.6. Заказчик имеет право посредством письменного уведомления, направленного Подрядчику, расторгнуть договор, если имеются сведения о намерениях Подрядчика ликвидироваться или приостановить свою деятельность.

10.7. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.

10.8. Досрочное исполнение обязательств по договору осуществляется по соглашению сторон.

11. Срок действия договора.

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания договора сторонами и действует до ____.____.2008г.

11.2. При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности Стороны настоящего договора вправе рассмотреть вопрос о продлении срока действия (пролонгации) договора на тех же или иных, определенных Сторонами, условиях.

12. Приложения к договору.

12.1. Приложения к настоящему договору в количестве 4-х документов на ___ листах являются его неотъемлемой частью:

Приложение - Техническое задание № 23-15/186 – на 5 листах;

Приложение - Акт сдачи-приемки выполненных работ – на 1 листе;

Приложение - Протокол замечаний – на 1 листе;

Приложение - Акт о приеме-передаче оборудования – на 1 листе;

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.