Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
ДОГОВОР №
г. Санкт-Петербург " " ______2013 г.
_____» именуемое в дальнейшем "Подрядчик", ________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и «Сигнал», именуемое в дальнейшем "Заказчик", ёва В. Е., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Подрядчик принимает на себя обязательства по поручению Заказчика своими силами выполнить работы по модернизации и переводу на «без смазочный режим работы» воздушного компрессора 2ГМ4-24/9 из материалов Подрядчика (спецификация №1) передать результаты работ Заказчику, а Заказчик - принять результаты работ и оплатить.
1.2. Подрядчик должен иметь все необходимые разрешения для проведения указанных работ.
1.3. Существенными условиями настоящего Договора являются:
·Сроки выполнения Подрядчиком своих обязательств;
·Качество выполняемых работ;
·Цена Договора.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Стоимость выполняемых работ по настоящему Договору составляет __________________________, в том числе НДС. 18% __________
2.2. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 50% от стоимости договора в течение 5 дней после подписания договора.
2.3. Окончательный расчет по договору производится после подписания акта сдачи-приемки работ в течение 10 дней.
3. СРОКИ ВЫПОЛЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
3.1. Срок выполнения работ: тридцать дней с момента получения аванса.
3.2. По соглашению Сторон работы могут быть завершены досрочно.
3.3. Подрядчик имеет право приостановить работы, если по истечении сроков перечисления авансового платежа, он не поступил на р/счет Подрядчика.
3.4. Срок выполнения работ в полном объёме продлевается на количество дней, соответствующих:
· Фактическим срокам подписания Заказчиком Актов сдачи-приёмки выполненных работ, если Заказчик немотивированно отказался от подписания Акта сдачи-приёмки
работ.
· Фактическим сроком перечисления Заказчиком денежных средств на р/счет Подрядчика, если Заказчик необоснованно задержал оплату.
3.5. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует
до выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить работы на условиях настоящего Договора.
4.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
4.1.3. Обеспечить:
· Общий порядок на объекте;
· Уборку мест производства работ;
· Вывоз оборудования, мусора и излишков материалов, образовавшихся в процессе выполнения работ на Объекте, за свой счет;
· Помещение (хранение) мусора, пищевых и иных отходов в специально отведённых для этого местах.
4.1.4. Проводить инструктаж лиц, работающих на Объекте, по соблюдению правил безопасности.
4.1.5. Выполнять установленные правила техники безопасности, противопожарной, экологической путём проведения соответствующих мероприятий и выполнения распоряжений и предписаний органов санитарного надзора, пожарной охраны, органов по охране труда, охране окружающей среды и иных контролирующих органов, касающихся выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору работ.
4.1.6. Устранить все недостатки, обусловленные некачественным выполнением работ, выявленные в процессе выполнения работ, приёмки-сдачи работ и гарантийного срока эксплуатации Объекта.
4.1.7. При возникновении на объекте спорных вопросов с проверяющими организациями и частными лицами Подрядчик обязан своими силами и средствами урегулировать ситуацию при содействии Заказчика.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Обеспечить Подрядчику условия для производства работ (фронт работ).
4.2.2. Обеспечить Подрядчику точки подключения электроэнергии, тепла, освещения.
4.2.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения Подрядчиком работ, соблюдением графика финансирования и производства работ, качеством используемых Подрядчиком материалов, не препятствуя своими действиями или бездействием исполнению Подрядчиком взятых на себя обязательств по настоящему Договору.
4.2.4. Своевременно и в полном объёме оплачивать выполненные Подрядчиком работы.
4.2.5. Принять выполненные Подрядчиком работы путём подписания соответствующего Акта сдачи-приёмки работ при условии отсутствия недостатков выполненных работ.
4.2.6. Обеспечить сохранность имущества Подрядчика, находящегося на Объекте и переданного Заказчику на основании соответствующего акта.
5. ПРИЁМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
5.1. По окончании работ Подрядчик обязан за сутки известить Заказчика о готовности к сдаче результатов выполненных работ, а Заказчик немедленно приступить к приёмке. Датой окончания выполненных работ считается дата подписания Акта сдачи-приёмки работ.
5.2. Приёмка объёмов выполненных работ оформляется Актом сдачи-приёмки работ по форме, и должен содержать подписи и печати Сторон.
5.3. Заказчик в течение трёх календарных дней после предъявления объёмов выполненных работ обязан принять и подписать Акт сдачи-приёмки выполненных работ, либо в тот же срок предоставить мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа от приёмки работ, Стороны составляют Акт с перечнем необходимых доработок и дополнительных сроков их выполнения. Немотивированный отказ от приёмки не допускается.
6 ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим федеральным законодательством.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за дальнейшее исполнение своих обязательств
по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажор, форс-мажорные обстоятельства), а принятые меры оказались безрезультатными.
7.2. В целях настоящего Договора под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны пони -
мают такие обстоятельства, наступление которых Стороны не могли предусмотреть при
заключении настоящего Договора, а их действие и последствия - предотвратить. К таким
обстоятельствам Стороны относят – природные стихийные явления (землетрясение,
наводнение, тайфун, пожар, радиоактивное излучение и др.), техногенные явления (аварии,
катастрофы и др.), общественные явления (военные действия, массовые беспорядки,
забастовки, восстания, эпидемии, запретительные действия властей и др.).
7.3. Сроки исполнения обязательств по настоящему Договору продлеваются пропорционально
времени действия форс-мажора или его последствий, если соглашением Сторон не будет
предусмотрено иное.
7.4. Сторона, исполнению обязательств которой по настоящему Договору, препятствует
форс - мажор, обязана письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти)
дней. Соглашением Сторон настоящий Договор, может быть, расторгнут в следствие форс -
мажора, с оплатой Заказчиком работ Подрядчика, фактически выполненных на момент
наступления указанных обстоятельств.
8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
9.1. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, согласно настоящего
Договора, составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приёмки
выполненных работ. В случае обнаружения Заказчиком дефектов, в течение этого срока
Подрядчик устраняет их за свой счёт.
9 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
10.1. Изменения, дополнения настоящего Договора, а также приложения к нему имеют
юридическую силу и являются его неотъемлемой частью, если оформлены письменно и
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
10.2. В случае изменения действующего законодательства, регулирующего предмет настоящего
Договора, Стороны обязуются привести настоящий Договор в соответствии с изменениями.
10.3. Содержание настоящего Договора и приложений к нему являются конфиденциальными и не
Подлежат передаче третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
10.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах равной юридической силы по одному для каждой
из Сторон.
10.5. Спорные вопросы и разногласия по настоящему договору Стороны обязуются разрешать в
претензионном порядке путём взаимных консультаций и переговоров в течение более чем 15
дней в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Заказчик Подрядчик
НПП « Сигнал »
192019 , Санкт-Петербург
ул. Книпович, д. 4
Ф. Меридиан ВТБ в г. С-Петербурге
Филиал ОПЕРУ ВТБ в С-Петребурге
г. Санкт-Петербург
Генеральный директор
«Сигнал»
____________________В. Е.Кривелёв
«___»_______________ 2013 г.
М. П. М. П.
Основные порталы (построено редакторами)