Извещение № 11-1 о закупке машины для увлажнения заготовки в 2013 году

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11-1

о закупке машины для увлажнения заготовки в 2013 году

«02» августа 2013 г. г. Петрозаводск

1.	Способ закупки	Запрос котировок
2.	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты/сайта, номер контактного телефона Заказчика; контактные лица:	Федеральное государственной унитарное предприятие «Петрозаводское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГУП «Петрозаводское ПрОП» Минтруда России) 185002, Республика Карелия, ***@*ru ; www. pprop. ru (814-2) 76-25-80, 76-42-17 Букова Анастасия Валерьевна Волкова Екатерина Сергеевна Васильева Наталья Викторовна
3.	Предмет договора с указанием количества поставляемого товара; установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям Заказчика; Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик	Поставка машины для увлажнения заготовки в соответствии с Техническим заданием (Приложение к настоящему Извещению)
4.	Источник финансирования	Собственные средства Заказчика
5.	Место поставки товара	185002, Республика Карелия,
6.	Срок поставки	по 30.09.2013 года включительно
7.	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);	198 000 (Сто девяносто восемь тысяч) рублей
8.	Порядок формирования цены договора (цены лота)	В цену договора входят стоимость тары, упаковки, маркировки. Цена сформирована с учетом расходов Поставщика на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также расходов Поставщика на доставку товара в место поставки товара (185002, Республика Карелия, ).
9.	Форма, сроки и порядок оплаты товара	Безналичный расчет, на основании счетов, выставленных Поставщиком; предоплата 50% от общей стоимости товара, в срок не позднее 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания договора поставки товара, оставшаяся часть - по факту осуществления поставки товаров, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента поступления товара на склад Заказчика.
10.	Срок, место и порядок представления документации о проведении запроса котировок	Путем вручения по адресу Заказчика на основании письменного запроса любого заинтересованного лица бесплатно в срок не позднее 3 дней с момента получения запроса. В случае направления документации по запросу котировок по почте Заказчик не берет на себя ответственность за утерю или вручение с опозданием документации по запросу котировок. С документацией можно ознакомиться на сайте Заказчика и Официальном сайте.
11.	Место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов запроса котировок	По адресу Заказчика 14.08.2013 года 09:00
12.	Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке; сроки приема котировочных заявок	Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос о разъяснении положений документации о запросе котировок. Не позднее трех дней со дня его поступления Заказчик направляет в форме электронного документа разъяснения положений документации участнику закупки. Одновременно Заказчик размещает на официальном сайте такие разъяснения без указания наименования участника закупок. Дата начала предоставления разъяснений документации о запросе котировок: 05.08.2013 г. 09:00 Дата окончания срока предоставления разъяснений документации о запросе котировок: 13.08.2013 г.17:00 Дата начала приема котировочных заявок: 05.08.2013 г. 09:00 Дата окончания приема котировочных заявок: 14.08.2013 г. 09:00 Разъяснения, а также прием котировочных заявок производятся в рабочие дни.
13.	Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям	В соответствии с Техническим заданием (Приложение к настоящему Извещению)
14.	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке	Цена договора
15.	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке	В соответствии с Техническим заданием (Приложение к настоящему Извещению)

Приложения:

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

1. Техническое задание

2. Форма котировочной заявки

3. Проект договора

Н.Пименов

Согласовано:

Председатель комиссии по закупкам Л. Н.Козина

Приложение

к Извещению о закупке машины для увлажнения заготовки в 2013 году

г.

Техническое задание

1. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара;

Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик.

Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям Заказчика.

№ п/п

Наименование

Артикул

Технические характеристики

Количество (шт)

Гарантия качества

Машина для увлажнения заготовки.

Stema U10T или аналог.

Универсальная пневматическая камера для увлажнения всей заготовки паром перед затяжкой.

Должна иметь функцию установки температуры пара от 100 до 170 градусов по Цельсию и функцию регулировки количества подаваемого пара. Открытие и закрытие крышки камеры должно осуществляться вручную. Мощность до 3,5 кВ т. Размеры до 55* 50 * 125 см. Вес 70 кг.

Не менее срока, установленного производителем.

Товар должен быть сертифицирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации. Вместе с товаром поставщик должен представить полный комплект технической и разрешительной документации: регистрационные удостоверения (декларации), сертификаты соответствия, паспорта на русском языке, руководство пользователя на товар на русском языке, а также необходимые отгрузочные документы.

Товар должен быть свободен от прав третьих лиц. Товар должен быть новым (ранее не быть в эксплуатации и не являться выставочным образцом).

Товар должен быть отгружен в упаковке, предохраняющей его от повреждений и порчи при погрузке (разгрузке), перевозке и хранении и соответствовать требованиям, указанным в настоящем Техническом задании и Спецификации к Договору поставки товаров.

Поставка Товаров осуществляется поставщиком в срок по 30.09.2013 года включительно.

2. Требования к участникам закупки

1) соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

2) соответствие участника закупки требованиям документации о закупке и Положения о закупочной деятельности Заказчика;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или конверта с заявкой от участника;

5) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 94-ФЗ.

3. Требование к оформлению котировочной заявки, перечень документов, предоставляемых участниками о закупке в составе котировочной заявки:

Заявка на участие в запросе котировок должна включать:

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку: ИНН/КПП, ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, ИНН/КПП, ОГРН, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим требованиям:

а) соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой от участника;

г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 94-ФЗ;

3) предложение о цене договора, в том числе предложение о цене единицы товара;

4) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным законодательством РФ к таким товарам, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, за исключением документов, которые могут быть предоставлены только вместе с товаром в соответствии с гражданским законодательством и положением п.1 настоящего Технического задания.

Все листы заявки на участие в запросе котировок должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе котировок должна включать опись входящих в ее состав документов, должна быть скреплена печатью участника закупок (для юридических лиц) и подписана участником закупок или лицом, им уполномоченным. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника закупок, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие запросе котировок документов и сведений.

Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе котировок. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или отозвать ее в любое время до момента вскрытия комиссией по закупкам конвертов с заявками.

Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки в запечатанном конверте лично либо направляется посредством почты или курьерской службы. Заказчик, принявший заявку на участие в запросе котировок, обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов с заявками.

Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания их приема, возвращаются участникам без рассмотрения.

4. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок, председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов с такими заявками. При вскрытии конвертов происходит рассмотрение, оценка, сопоставление и выявление предложения с самой низкой ценой. При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой победителем признается заявка, поступившая к Заказчику ранее.

Председатель комиссии по закупкам при вскрытии конвертов с заявками на участие объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок следующие сведения:

1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета запроса котировок;

4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков вскрытия и т. д.;

5) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также информации о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения;

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссией по закупкам при получении заявки;

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с заявкой которого вскрывается, а также дата и время поступления заявки;

8) наличие сведений и документов, предусмотренных Положением о закупочной деятельности Заказчика и документацией о проведении запроса котировок, которые являются основанием для допуска к участию;

9) предложение признанного победителем участника закупки о самой низкой цене договора (в том числе предложение о цене единицы товара услуги, работы), а также предложение о цене договора (в том числе предложение о цене единицы товара, услуги, работы), следующее после предложенного победителем.

При этом указываются наименования этих участников закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилии, имена, отчества физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номера поступивших заявок, присвоенные секретарем комиссии по закупкам при получении заявки;

10) сведения об участниках, которым отказано в допуске, и обоснование такого отказа вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии об отказе в допуске;

11) рекомендации Заказчику заключить или не заключить договор с победителем запроса котировок с обоснованием.

Протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам. Указанный протокол размещается на официальном сайте в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола всеми присутствующими членами комиссии по закупкам. Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех лет.

Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок.

Комиссия по закупкам обязана при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, Положения о закупочной деятельности Заказчика и документации о проведении запроса котировок отказать в допуске участнику в случаях, установленных п. 1.10.1 Положения о закупочной деятельности Заказчика.

По результатам запроса котировок Заказчик вправе заключить договор с победителем запроса котировок либо отказаться от его заключения независимо от рекомендаций комиссии. В случае отказа от заключения договора с победителем запроса котировок право заключить договор к остальным участникам процедуры не переходит. В этом случае Заказчик размещает на официальном сайте и на сайте Заказчика уведомление об отказе от заключения договора.

Приложение

к Извещению о закупке машины для увлажнения заготовки в 2013 году

г.

В Федеральное государственное

унитарное предприятие

«Петрозаводское протезно-ортопедическое

предприятие» Министерства труда

и социальной защиты Российской Федерации

185002

Тел. (814-2) 76-42-17 Факс (814-2) 76-25-80

Котировочная заявка

Изучив извещение г. о закупке машины для увлажнения заготовки в 2013 году способом запроса котировок, техническое задание и проект договора на поставку товаров, мы

________________________________________________________________________________

фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовая форма фамилия, имя, отчество (для физического лица),

________________________________________________________________________________ место нахождения (для юридического лица),

________________________________________________________________________________

паспортные данные, место жительства (для физического лица)

Телефон:_____________________ Факс: ________________________,

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) № _____________ от ___________________

ИНН_________________, КПП___________________, ОГРН__________________

банковские реквизиты ____________________________________________________

в лице ________________________________________________________________, действующего на основании____________________________________________________

ФИО (полностью) руководителя/уполномоченного представителя, на основании чего действует руководитель/ уполномоченный представитель (для юридического лица)

готовы поставить в 2013 году машину для увлажнения заготовки по указанной ниже цене:

№ п/п

Наименование

Артикул

Технические характеристики

Количество (шт)

Гарантия качества

Цена за единицу. (руб.)

Итоговая цена (руб.)

Машина для увлажнения заготовки.

Stema U10T или аналог.

Универсальная пневматическая камера для увлажнения всей заготовки паром перед затяжкой.

Не менее срока, установленного производителем.

ИТОГО:

1 шт.

Мы подтверждаем, что товары соответствуют требованиям, установленным законодательством РФ к таким товарам. Обязуемся вместе с товаром представить полный комплект технической и разрешительной документации: регистрационные удостоверения (декларации), сертификаты соответствия, паспорта на русском языке, руководство пользователя на товар на русском языке, а также необходимые отгрузочные документы.

Наше предложение о цене договора составляет: _________________(_____________________) рублей, в том числе НДС ____ % (_____________________) рублей; НДС не облагается.

В цену договора входят стоимость тары, упаковки, маркировки. Цена сформирована с учетом расходов Поставщика на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также расходов Поставщика на доставку товара в место поставки товара (185002, Республика Карелия, ).

Место поставки товара: 185002, Республика Карелия,

Срок поставки: по 30.09.2013 года включительно.

Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировки цен, поставить товар на условиях и в порядке, указанных в документации о проведении запроса котировок (Извещении, Техническом задании, Договоре), и согласны с указанными в документации о проведении запроса котировок порядком и условиями осуществления платежей.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки заключить договор по форме, прилагаемой к извещению г., в течение пяти дней со дня получения договора от Заказчика и возвратить его Заказчику.

Мы признаём, что Запрос котировок является открытой конкурентной процедурой закупки, которая не является конкурсом либо аукционом, ее проведение не регулируется ст. ст. 447 - 449 ч. 1 ГК РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется ст. ст. 1057 - 1061 ч. 2 ГК РФ, что не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса котировок или иным его участником.

Также мы признаем, что Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса котировок, разместив сообщение об этом на официальном сайте и на сайте Заказчика. При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в запросе котировок.

Одновременно подтверждаем, что соответствуем следующим требованиям Заказчика:

г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 94-ФЗ.

__________________ ____________________________ /________________/

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

м. п.

Приложение

к Извещению о закупке машины для увлажнения заготовки в 2013 году

г.

ДОГОВОР № _______

поставки товаров

г. Петрозаводск «____» ______________ 2013 года

Мы, нижеподписавшиеся: __________________________, в лице _________________________

__________________, действующего на основании _________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, и Федеральное государственной унитарное предприятие "Петрозаводское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Покупатель, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В результате проведенного запроса котировок (Протокол № от ) Поставщик обязуется поставить Покупателю машину для увлажнения заготовки (далее – Товар).

1.2. Технические характеристики, количество, стоимость и сумма Товара, передаваемого по настоящему договору, определяются в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (далее - Спецификация) (Приложение к настоящему договору).

1.3. Поставка Покупателю Товара осуществляется Поставщиком в срок по 30.09.2013 года включительно.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Общая цена настоящего договора составляет _____________ рублей ____ копеек (___________________________________) рублей ___________ копеек, в т. ч. НДС ____ % (______________ руб. _______коп.), НДС не облагается.

2.2. Общая цена договора включает стоимость тары, упаковки, маркировки, а также расходов Поставщика на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также расходов Поставщика на доставку товара в место поставки товара (185002, Республика Карелия, ).

2.3. Общая цена настоящего договора остается неизменной в течение срока действия настоящего договора, за исключением следующих случаев:

2.3.1. Если общая цена договора снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного настоящим Договором количества и ассортимента товаров.

2.4. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счетов, выставленных Поставщиком следующим образом:

2.4.1. Предоплата в размере 50% от общей цены настоящего договора, указанной в п.2.1. настоящего договора, производится в срок не позднее 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания настоящего договора.

2.4.2. Оплата оставшейся части денежных средств производится по факту осуществления поставки Товара, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента поступления Товара на склад Покупателя.

2.5. Датой оплаты Товара считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. Условия и сроки поставки, приемка товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в срок по 30.09.2013 года включительно.

3.2. Поставщик обязуется за свой счет организовать доставку Товара Покупателю в место поставки Товара (185002, Республика Карелия, ). Расходы на доставку Товара до Покупателя включены в цену Товаров в соответствии с п.2.2. настоящего договора.

3.3. Передача Товара оформляется товарной накладной. Покупатель при приемке Товара осуществляет проверку количества полученного Товара. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки Товара Покупатель осуществляет проверку качества Товара.

3.4. Обязанность Поставщика передать Товар считается выполненной в момент фактического принятия Покупателем Товара в месте поставки Товара. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента его фактического принятия Покупателем в месте поставки Товара.

3.5. В случаях случайной гибели или случайного повреждения Товара в процессе доставки до Покупателя, Поставщик подтверждает свою готовность заменить поврежденный Товар.

4. Качество товара, упаковка и маркировка

4.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что Товар сертифицирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации. Вместе с Товаром Поставщик обязуется представить полный комплект технической и разрешительной документации: регистрационные удостоверения (декларации), сертификаты соответствия, паспорта на русском языке, руководство пользователя на Товар на русском языке, а также необходимые отгрузочные документы.

4.2 Поставщик несет ответственность за качество поставляемого Товара в течение всего гарантийного срока.

4.3. Поставщик обязуется передать Товар Покупателю свободным от прав третьих лиц. Товар должен быть новым (ранее не быть в эксплуатации и не являться выставочным образцом).

4.4. Поставщик обязуется отгружать Товар в упаковке, предохраняющей его от повреждений и порчи при погрузке (разгрузке), перевозке и хранении, в соответствии со Спецификацией (Приложение к Договору) и несет ответственность за порчу вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки.

4.5. Упаковка отправляемого Товара должна быть промаркирована на русском языке.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, а также возврата забракованного Товара Поставщику, Покупатель осуществляет возврат Товара Поставщику с оформлением возвратных счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и акта о забраковке. Поставщик обязуется подписать и отправить документы не позднее 3-х рабочих дней с момента их получения. Все транспортные и другие расходы, связанные с возвратом забракованного Товара, оплачиваются Поставщиком. Сумма, на которую осуществляется возврат некачественного или бракованного Товара, подлежит возврату путем перечисления денежных средств Покупателю.

Также Покупатель вправе по своему усмотрению потребовать от Поставщика заменить Товар ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества этой же марки (этих же модели и (или) артикула).

5.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

5.3. Покупатель несет ответственность за просрочку оплаты полученного Товара, в виде оплаты пеней в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы поставки за каждый день просрочки.

5.4. Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в виде оплаты пеней в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы поставки за каждый день просрочки.

5.5. Меры ответственности, предусмотренные п.5.3, 5.4. применяются сторонами по своему усмотрению.

6. Форс-мажор

6.1 Обстоятельства «форс-мажор» (пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также военные действия любого рода, блокады, забастовки, акты или действия Правительства, местных органов власти и другие обстоятельства, находящиеся вне контроля и ответственности договаривающихся сторон) соразмерно отодвигают срок платежа и поставки, поскольку они могут значительно повлиять на исполнение в срок договора или его части. Сроки выполнения обязательств в этих случаях отодвигаются на период действия этих обстоятельств.

6.2 Поставщик и Покупатель незамедлительно информируют друг друга о начале и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению договора.

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств «форс-мажор», возникших после заключения настоящего договора.

7. Арбитраж

7.1. Все разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. А в случае недостижения согласия, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Карелия, сохраняя претензионный порядок рассмотрения споров.

7.2. Претензии рассматриваются Сторонами в срок не более 10 (десяти) рабочих дней.

8. Порядок изменения/расторжения договора

8.1. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон и по решению суда.

8.2. Покупатель может в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора в случае:

а) несоответствия Поставщика требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров;

б) проведения ликвидации Поставщика; наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и решения об открытии конкурсного производства;

в) приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

г) наличия сведений о Поставщике в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 94-ФЗ;

д) непредоставление документов (их копии), перечисленных в п.4.1.

е) непредставление договора, подписанного Поставщиком в редакции Покупателя и в срок, определенный Положением о закупочной деятельности Покупателя.

8.3. Поставщик обязан незамедлительно информировать Покупателя о наступлении случаев, предусмотренных п.8.2 настоящего Договора.

8.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору, не оговоренные настоящей статьей, действительны только при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения сторонами обязательств по нему.

9.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой Стороны, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9.3. Об изменении юридических и почтовых адресов, счетов в банках, других реквизитов Стороны обязаны немедленно уведомить друг друга письменно.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты:

Поставщик: Покупатель:

_________________________________

Адрес: __________________________

р/с_______________________________

в _______________________________

к/с_______________________________

БИК______________________________

ИНН/КПП________________________

ОГРН ____________________________

Тел/факс