на монтаж охранной сигнализации
г. Южно-Сахалинск «___» _________ 2015 г.
_____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________, и
Общество с ограниченной ответственностью аз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с другой стороны, при одновременном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется на объектах Заказчика, расположенных по адресу:
- г. Южно-Сахалинск: , ул. Горького, 14Б, ул. Амурская, 53;
- г. Оха: , , ул. 50 лет Октября;
- пгт. Ноглики: газораспределительная станция (ОП УМНГ), Депутатская,3;
выполнить монтаж охранной сигнализации и по результатам осуществленной работы сдать в эксплуатацию.
1.2. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме производить оплату за услуги Исполнителя.
2. Обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Рассмотреть Локальные сметы № 82,83 и 84 (приложение №1), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.2. Предоставить Исполнителю возможность для проведения работ по настоящему Договору в течение всего рабочего дня. Обеспечить беспрепятственный доступ работников Исполнителя во все помещения Объекта, в которых будут производиться работы по настоящему Договору.
2.1.3. В сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором, с участием работников Исполнителя осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе - немедленно заявить об этом Исполнителю в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.4. Произвести оплату работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечить надлежащее качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативными актами федеральных органов исполнительной власти, стандартами, строительными нормами и правилами.
3.1.2. Обеспечить выполнение работ всеми необходимыми материалами, оборудованием и инструментом.
3.1.3. Исполнять полученные в ходе выполнения условий настоящего Договора указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора.
3.1.4. Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний, приостанавливать работы при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или качеству результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
3.1.5. Обеспечить за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, исправление недостатков, недоделок, брака и дефектов (далее – недостатки), если таковые будут выявлены при приемке работ. Недостатки, установленные при приемке работ, фиксируются в Акте сдачи-приемки работ.
3.1.6. При необходимости проведения дополнительных работ письменно уведомить об этом Заказчика, и в течение 3 (трех) дней предоставить расчет стоимости дополнительных работ. В случае согласования, оформить выполнение данных работ Дополнительным соглашением.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1.В случае необходимости привлекать для исполнения обязательств по настоящему Договору третьих лиц (субподрядчиков) с согласия Заказчика.
3.2.2. Использовать полученные от Заказчика данные в течение срока действия Договора, а именно: обрабатывать, размещать в базе данных Исполнителя, дополнять, блокировать, уничтожать. Использование данных осуществляется только в целях исполнения настоящего Договора.
3. Порядок и сроки выполнения работ
3.1. Все предусмотренные Договором работы производятся в соответствии с РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».
3.2. Срок начала выполнения работ – в течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанных в п.6.2. настоящего Договора.
3.3. Исполнитель выполняет порученные ему работы в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты начала работ. По настоящему договору допускается досрочное выполнение работ.
4. Сдача и приемка выполненных работ
4.1. В день окончания работ Заказчик лично либо через своего представителя совместно с работниками Исполнителя осуществляет приемку выполненных работ по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
4.2. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику в течение 5 дней, с момента выполнения работ, но не позднее 03-го числа месяца, следующего за отчётным, первичные документы, подтверждающие факт выполнения работ:
· Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2);
· Счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 000 от 01.01.2001г.; ст.169 НК РФ.
Заказчик в течение 1 дня с момента получения, обязан рассмотреть и направить Исполнителю подписанные акты о приёмке выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.
4.3. За работу, выполненную субподрядчиками Исполнитель отвечает как за свою собственную работу.
5. Гарантии
5.1. На выполненные работы Исполнителем устанавливается гарантийный срок - 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ при соблюдении Заказчиком условий эксплуатации оборудования и своевременном проведении его технического обслуживания лицензированной (сертифицированной) организацией.
5.2. При условии письменного уведомления Заказчиком Исполнителя о выявленных неисправностях в работе тревожной сигнализации, устранение указанных неисправностей, за исключением неисправностей, произошедших по вине Заказчика, в гарантийный период производится Исполнителем путем ремонта или замены дефектного оборудования (элемента) в сроки, согласованные Сторонами в каждом конкретном случае.
5.3. Гарантийные обязательства не распространяются на ранее установленное оборудование и в случае выхода его из строя, Заказчик дополнительно оплачивает весь комплекс работ по ремонту или замене такого оборудования.
6. Стоимость работ и порядок расчетов
6.1. Стоимость работы по настоящему Договору составляет 631671 (шестьсот тридцать одна тысяча шестьсот семьдесят один) рубль 70 копеек, в т. ч. монтажные работы, приборы и материалы - 535315 (пятьсот тридцать пять тысяч триста пятнадцать) рублей 00 копеек, НДС (18%) – 96356 (девяносто шесть тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 70 копеек и определяется на основании Локальных смет № 82, 83, 84 (приложение №1) и приложениях №2-12 к настоящему договору.
6.2. Заказчик перечисляет Исполнителю предоплату в размере 100 % (ста) от стоимости работ по настоящему Договору, что составляет 631671 (шестьсот тридцать одна тысяча шестьсот семьдесят один) рубль 70 копеек, в т. ч. НДС (18%), в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты заключения настоящего Договора на основании счета Исполнителя.
Цена договора включает все работы, связанные с исполнением договора, материалы, приборы, страховые, налоговые и другие обязательные платежи.
6.3. В случае расторжения Договора Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней возвращает Заказчику сумму по настоящему Договору за вычетом стоимости установленного оборудования и стоимости фактически выполненных работ.
7. Ответственность Сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать уплату пени в размере 1/300, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены договора за каждый день просрочки.
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства оплаты услуг в срок, установленный п. 6.2. настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки не перечисленных в срок сумм.
7.4. Уплата пени не освобождает Заказчика от надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
8.2. Об изменении контактных данных, указанных в разделе 9 настоящего Договора, Стороны договорились информировать друг друга в письменной форме в срок не превышающих 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения указанных изменений.
При отсутствии указанного уведомления вся информация, направленная по последним известным контактным данным считается направленной надлежащим образом.
8.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, «Стороны» руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны не обязаны разрешать путем переговоров.
Связанные с настоящим Договором споры рассматриваются в Арбитражном суде.
8.5. Приложения к настоящему Договору:
- Локальные сметы № 82,83 и 84.
8.6. Настоящим Договор со всеми поименованными приложениями составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель | Заказчик |
-Сахалинморнефтегаз» | |
693010, г. Южно-Сахалинск, | |
Филиал Ф банк» «Сахалинский» | |
Кор./сч. 30101810900000000745 | |
Тел. 8(4242) 72-14-90 | |
Генеральный директор -Сахалинморнефтегаз» | |
_____________________ | _____________________А. В. Бардин |
М. П. | М. П. |
Основные порталы (построено редакторами)
