Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
ДОГОВОР №
г. Москва «____»_____________ 201_ г.
Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ОАО МГТС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_________., действующего на основании доверенности ________, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», ______. действующего на основании Устава, с другой стороны, каждая именуемая в дальнейшем «Сторона», а совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту магистральных, распределительных кабелей и составлению ПСД на __-й квартал 2012 года, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы.
1.2. Для выполнения конкретных видов работ стороны заключают Дополнительное соглашение (Заявка на производство работ по форме согласно Приложению №1 к настоящему Договору, или Заявка на составление ПСД по форме согласно Приложению №2), в котором определяется наименование работ, их стоимость и сроки выполнения по каждому объекту.
1.3. Работы выполняются из материалов Подрядчика.
2. Цена договора и порядок оплаты
2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору не должна превышать сумму в размере _____ рублей ___ копейки (________ рублей ___ копейки), в том числе НДС 18%- _______ рубля __ копейки (_______ рубля __ копейки), в том числе:
- стоимость работ по капитальному ремонту распределительных кабелей не должна превышать:
__________ рубля ___ копеек (_______ рубля __ копеек), в т. ч. НДС 18% - _____ рубля ___ копеек (________ рублей ___ копеек);
- стоимость работ по капитальному ремонту магистральных кабелей не должна превышать:
_______ рубля __ копеек (______ рублей __ копеек), в т. ч. НДС 18% - ____ рубля __ копеек (________ рублей ___ копеек);
- стоимость работ по составлению ПСД не должна превышать:
_____ рублей ___ копеек (____________________ рублей
_____ копеек), в т. ч. НДС 18% - _______ рублей ___ копеек (________ рублей ___ копеек).
2.2. Стоимость поручаемых Подрядчику работ по капитальному ремонту магистральных, распределительных кабелей и составлению ПСД по каждому объекту определяется в Заявке на производство работ в соответствии с локальной сметой, утвержденной Заказчиком.
2.3. Оплата работ производится на основании счета, выставляемого Подрядчиком. Счет и счет-фактура выставляются Подрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Сторонами документов, указанных в п.3.4. настоящего Договора. Счет оплачивается Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента его выставления.
2.4. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. Срок выполнения работ, приемка выполненных работ
3.1. Период выполнения работ по договору:
начало работ: с момента подписания
окончание работ: до _______
3.2. Срок выполнения работ по каждому объекту определяется в Заявке на производство работ.
3.3. Подрядчику по письменному согласованию с Заказчиком предоставляется право досрочного выполнения работ.
3.4. Заказчик принимает работы по капитальному ремонту магистральных и распределительных кабелей на основании Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11), и, в случае увеличения или уменьшения цены работ, исполнительной сметы. Заказчик принимает работы по составлению ПСД на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ, Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), и, в случае увеличения или уменьшения цены работ, исполнительной сметы.
3.5. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документов, указанных в п.3.4. настоящего Договора, обязан подписать и направить их Подрядчику или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.
3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, а также в случае обнаружения в ходе приемки в эксплуатацию линий связи недостатков и дефектов Стороны составляют двусторонний акт о выявленных недостатках, в котором Стороны предусматривают необходимость их устранения за счет Подрядчика в течение 14 (четырнадцати) календарных дней.
3.7. Все расходы, связанные с устранением недостатков, относятся за счет Подрядчика.
3.8. Риск случайной гибели и случайных повреждений результата выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.
4. Обязательства Сторон
4.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
4.1.1. Предоставить Подрядчику объект для выполнения работ;
4.1.2. Обеспечить Подрядчику допуск бригад на объекты при наличии у них допусков и пропусков, оформленных в порядке, установленном Заказчиком;
4.1.3. Принять результаты выполненных работ и своевременно производить их оплату при надлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств;
4.1.4. Постоянно отслеживать герметичность кабелей связи, после производства работ и в случае потери герметичности немедленно информировать Подрядчика о необходимости выполнения им гарантийных обязательств по восстановлению герметичности оболочек кабелей связи.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком или субподрядчиком работ, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность;
4.2.2. Приостановить производство работ при обнаружении грубых отступлений от технической документации или СНиП;
4.2.3. В любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора, в случае нарушения Подрядчиком требований к качеству и срокам выполнения работ, направив Подрядчику письменное уведомление и произведя расчет в порядке, предусмотренном п. 8.5. настоящего Договора.
4.2.4. В случае отсутствия документов, указанных в п. 4.3.5. настоящего Договора, не допускать Подрядчика к выполнению работ;
4.3. Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:
4.3.1. Выполнить работы в соответствии с Заявкой на производство работ и сметой, утвержденной Заказчиком.
4.3.2. Выполнить работу качественно, в соответствии с Правилами технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи, утвержденными Минсвязи России 07.10.96, Руководством по эксплуатации линейно-кабельных сооружений местных сетей связи, утвержденным Госкомсвязи России 05.06.98, Техническим заданием на разработку рабочего проекта и исходных данных, предоставленных Заказчиком (Приложение к настоящему договору), Нормами технологического проектирования городских и сельских телефонных сетей РД 45.120-2000, Отраслевыми строительно-техническими нормами на монтаж сооружений и устройств связи радиовещания и телевидения ОСТН-600-93, Руководством по строительству линейных сооружений местных сетей связи 1995г., Правилами по охране труда при работах на линейных сооружениях линий передач ПОТ РО-45-009-2003, Москва 2003 г. и иными нормативно-техническими документами в отрасли «Связь»;
- перед началом работ формировать фото отчет о состоянии элементов объекта капитального ремонта (РК, РШ, Боксы, муфты, кабели с бирками, панорамный вид колодца);
- формировать фото отчет после проведения капитального ремонта состояния элементов объекта капитального ремонта (РК, РШ, Боксы, муфты, кабели с бирками, панорамный вид колодца);
В случае проведения работ по замене кабеля, в рамках капитального ремонта ЛКС, демонтированный кабель в день окончания демонтажа сдать на склад Технического центра с составлением Акта о демонтаже. При этом кабель должен иметь идентификационные бирки и соответствовать по марке, длине и емкости, данным технического учета.
Смета, представленная по окончании проведения капитального ремонта, должна соответствовать объему каждого объекта капитального ремонта. Смета составляется отдельно на каждый объект капитального ремонта.
4.3.3. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения;
4.3.4. Доставить за свой счет оборудование, материалы, комплектующие изделия и осуществить их разгрузку, складирование и сохранность в период выполнения работ;
4.3.5. При выполнении работ по настоящему Договору использовать материалы, оборудование, комплектующие изделия, которые обязаны иметь:
- соответствующие сертификаты (в том числе сертификаты соответствия), технические паспорта, технические свидетельства;
- иные документы, предусмотренные СНиП, ГОСТ, техническими регламентами и т. п. и удостоверяющие их качество, происхождение, сроки годности, гарантии производителя, значения основных параметров и характеристик (свойств), сведения об утилизации и сертификации, назначении, составе, правилах и условиях эксплуатации, технических характеристиках, возможность использования их при выполнении работ по настоящему Договору.
4.3.6. Предоставить Заказчику до начала производства работ по настоящему Договору надлежащим образом оформленные документы, указанные в пункте 4.3.5. настоящего Договора.
4.3.7. В случаях, когда фактическая стоимость работ оказалась больше или меньше определенной Договором цены работ, Подрядчик обязан предоставить исполнительную смету и после подтверждения ее заказчиком Стороны заключают дополнительное соглашение к дополнительному соглашению.
4.3.8. Производить сдачу строительного мусора и всех видов отходов на основании заключенного договора со специализированной организацией, имеющей лицензию на прием, переработку или размещение отходов.
4.3.9. В случае повреждения Подрядчиком оболочки кабеля, на котором не производится капитальный ремонт, Подрядчик обязан в течение 24 часов после обнаружения повреждения или получения соответствующего уведомления от Заказчика провести работы по восстановлению герметичности оболочки.
4.3.10. Подрядчик гарантирует отсутствие дефектов выполненных им работ в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня приемки объекта в эксплуатацию (в случае отсутствия механических повреждений линий связи третьими лицами). В случае обнаружения недостатков (дефектов) в гарантийный период Сторонами составляется двусторонний акт о выявленных недостатках, в котором Стороны предусматривают необходимость их устранения за счет Подрядчика, а также сроки устранения выявленных недостатков. Срок устранения недостатков в гарантийный период составляет 14 (четырнадцать) календарных дней.
4.3.11. При составлении проектно-сметной документации:
4.3.11.1. Предоставить Заказчику результаты выполненных работ по Акту сдачи-приемки выполненных работ путем подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, в случае необходимости согласовать результаты выполненных Работ с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления.
4.3.11.2. Согласовывать готовую проектную документацию с Заказчиком.
4.3.11.3. Устранять замечания по представленной на согласование проектной документации не позднее 3-х дней с момента поступления.
4.3.11.4. При обнаружении несоответствия проектной документации Заданию на разработку рабочего проекта Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектную документацию, в случае необходимости произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
4.3.11.5. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения.
4.3.11.6. Предоставить проектную документацию на бумажном (5 экз.) и электронном носителях (1 экз.).
4.3.11.7. Составление ПСД включает в себя:
- ведомость дефектов;
- пояснительную записку к техническому проекту;
- локальную смету на капитальный ремонт объекта;
- ведомость основных потребных материалов;
- ведомость основных демонтируемых материалов;
- протоколы электрических измерений, чертежи (эскизы).
4.3.11.8. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление документов и выполнение Работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации, данных Работ.
- При обнаружении недостатков в проектной документации Подрядчик обязан в сроки, указанные в письменном требовании Заказчика, безвозмездно переделать проектную документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
4.4. Подрядчик имеет право:
4.4.1. Самостоятельно организовывать свою работу.
4.4.2. Работы по капитальному ремонту ЛКС Подрядчик обязан выполнять своими силами без привлечения субподрядных организаций.
4.5. Стороны обязаны письменно информировать друг друга об изменении своего места нахождения, юридического адреса, банковских реквизитов, а также о смене единоличного исполнительного органа в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления указанного события.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение установленного по Договору срока выполнения работ и/или устранения недостатков, в т. ч. в гарантийный период, Подрядчик по письменному требованию Заказчика уплачивает пени в размере 0,5 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.
5.3. За нарушение по вине Заказчика установленных сроков приемки работ, а также сроков оплаты выполненных работ Заказчик по письменному требованию Подрядчика уплачивает пени в размере 0,1 % от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки.
5.4. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости работ ненадлежащего качества, возмещает убытки и обязуется своими силами, за свой счет и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок выполнить работы для обеспечения их надлежащего качества.
5.5. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости повышения договорной цены, обязан выполнить работы по цене, определенной в настоящем Договоре.
5.6. Подрядчик не несет ответственности за задержку выполнения работ на срок, в течение которого не был обеспечен доступ на объекты для выполнения работ, за исключением случая, предусмотренного п. 4.2.4. настоящего Договора.
5.7. При неисполнении или ненадлежащем исполнении пунктов 4.3.5. и 4.3.6. настоящего Договора:
5.7.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, потребовать полного возврата оплаченных денежных средств, а Подрядчик обязан вернуть все оплаченные Заказчиком денежные средства на основании письменного обращения Заказчика;
5.7.2. Подрядчик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 10% от суммы, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора.
5.7.3. В случае использования при выполнении работ материалов, оборудования, комплектующих изделий, не имеющих соответствующих сертификатов, технических паспортов, технических свидетельств и иных документов, удостоверяющих их качество и безопасность, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости материалов, оборудования, комплектующих изделий, не соответствующих условиям, указанных в разделе «описание работ, услуг», возмещает убытки и обязуется своими силами, за свой счет и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок выполнить работы из материалов надлежащего качества.
5.8. Ответственность за действия своих работников, вызвавших аварии и повреждения инженерных коммуникаций и коллекторов при выполнении ими работ по настоящему Договору, несет Подрядчик.
5.9. Ответственность за соблюдение Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикации) и других действующих нормативных актов по охране труда и технике безопасности при производстве работ по настоящему Договору несет Подрядчик.
5.10. При предъявлении третьими лицами Заказчику претензий на возмещение убытков, связанных с просрочкой выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик возмещает Заказчику указанные убытки за все время отсутствия связи.
5.11. Подрядчик несет ответственность за сдачу отходов специализированным организациям и обязательное представление сдаточных документов Заказчику после сдачи отходов.
5.12. В случае наложения штрафа уполномоченными органами по охране окружающей среды за несвоевременный вывоз всех отходов с территории Заказчика, за несанкционированное размещение отходов на территории Заказчика по вине Подрядчика, последний возмещает понесенные Заказчиком убытки, связанные с уплатой штрафа.
5.13. В случае не восстановления Подрядчиком герметичности оболочек кабелей связи в течение 24 часов после получения соответствующего уведомления от Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от цены Договора.
5.14. За нарушение «Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г. Москве», утвержденных постановлением Правительства г. Москвы от 07.12.04 г. , Подрядчик несет административную ответственность перед органами, осуществляющими контроль за соблюдением установленных норм и правил, в том числе с уплатой штрафных санкций, в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.15. Требование уплаты пеней является правом Сторон.
5.16. Уплата санкций не освобождает Стороны от взятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.17. В случае, если выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору зависит от предоставления Заказчиком какой-либо дополнительной информации, то Подрядчик должен самостоятельно письменно запросить такую информацию у Заказчика. Подрядчик не вправе ссылаться на отсутствие указанной информации как на основание освобождения его от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если указанная информация отсутствует по причине не предоставления Заказчику такого запроса Подрядчиком.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием непреодолимой силы: землетрясения, наводнения, пожара, урагана, резкого температурного колебания, военных действий, массовых заболеваний (эпидемий), забастовок, ограничений перевозок, и других обстоятельств, не зависящих от воли сторон, наступление которых находится вне разумного контроля Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения настоящего Договора.
6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств. По прекращении указанных выше обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне свидетельство компетентного органа о наличии обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
6.4. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры в целях выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения обязательств по настоящему Договору и достижения соответствующей договоренности.
7. Споры
7.1. Все разногласия и споры, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, решаются Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, то все разногласия и споры передаются для разрешения в Арбитражный суд г. Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российский Федерации.
8. Срок действия и порядок расторжения договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Срок действия Договора может быть продлен по соглашению Сторон.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.
8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке без обращения в суд отказаться от исполнения Договора в случаях:
- нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;
- аннулирования и/или прекращения разрешений на право производства работ по настоящему Договору;
- издания актов органов государственной власти, лишающих Подрядчика права на производство работ.
8.5. При расторжении настоящего Договора Заказчик производит расчеты с Подрядчиком за фактически выполненные им работы на основании подписанных обеими Сторонами документов, указанных в пункте 3.4. настоящего Договора.
8.6. Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору с предупреждением об этом Подрядчика за 15 (пятнадцать) календарных дней.
8.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора с уведомлением об этом Подрядчика за 10 (десять) рабочих дней в случае невыполнения Подрядчиком требований, предусмотренных п. 4.5. настоящего Договора.
8.8. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим между ними с «_______»
9. Заключительные положения
9.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
9.2. Все приложения, подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Контактные лица:
- от Заказчика __________ (телефон _________);
- от Подрядчика – __________ телефон _________, e-mail: ___________
9.6. К настоящему Договору прилагается:
- Дополнительное соглашение (форма Заявки на производство работ) на 1-ом листе;
- Техническое задание на разработку рабочего проекта и исходных данных на 1 листе.
- Дополнительное соглашение (форма Заявки на Техническое задание) на 1-ом листе
- Типовое Техническое задание на выполнение капитального ремонта магистральных и распределительных кабелей на 1-ом листе.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» ()
Место нахождения: улица Большая Ордынка, дом 25, строение 1, г. Москва, Россия, 119017 Почтовый адрес: улица Большая Ордынка, дом 25, строение 1, г. Москва, Россия, 119991 Р/с 40702810300000000640 в АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва К/с 30101810600000000232 Код Код Код | Подрядчик ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ ОГРН _____________________________ Место нахождения: ________________________________________________________________ Почтовый адрес:__________________________________________________________ ________________________________ ИНН __________________ КПП ___________________ БИК ___________________ р/с ____________________ _______________________ к/с _____________________ Код ____________________ Код ОКВЭД______________ Код ОКАТО ______________ |
Подписи Сторон | |
От ЗАКАЗЧИКА ___________________________ ___________________________ ____________________ | От ПОДРЯДЧИКА ____________________________________________________________________ ____________________ |
Приложение
к Договору № _____
от «_____» ________ 201_ года
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___
(форма Заявки на производство работ)
к Договору ______ "__" _______ 201_ г.
г. Москва «_____» ________ 201_ года
Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________., действующего на основании доверенности _______________,, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, договорились о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями Договора № ____от «__»_______201_ г. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту магистральных, распределительных кабелей на объекте по адресу:______________, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их стоимость.
2. Стоимость работ по настоящему Дополнительному соглашению №__ согласно локальной смете №__ составляет сумму в размере___________ (прописью), в том числе НДС 18% - _____ (прописью).
3. Общая стоимость выполненных работ по Договору, с учетом настоящего Дополнительного соглашения составляет сумму в размере___________ (прописью), в том числе НДС 18% - _____ (прописью).
4. Срок выполнения работ по настоящему Дополнительному соглашению № __ устанавливается:
- начало производства работ:
- окончание производства работ:
5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора____от «__»_______201_ г., составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Приложение:
1. Сметная документация (Локальная смета № ) на ___листах;
2. Техническое задание (Технический эскиз).
Подписи Сторон | |
От ЗАКАЗЧИКА _____________________________ _____________________________ ____________________ | От ПОДРЯДЧИКА ____________________________________________________________________ ____________________ |
м. п. м. п.
Приложение
к Договору______
от «_____» ________ 201_ года
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___
(форма Заявки на составление ПСД)
к Договору № _____ от "__" _______ 20__г.
г. Москва «__» ________ 20__ года
Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и_______________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице______________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, договорились о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями Договора №__ от «__»_______20__г. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по составлению проектно-сметной документации на объекты капитального ремонта магистральных и распределительных кабелей Технического Центра _______ на объекте по адресу: ______________, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их стоимость.
2. Стоимость работ по настоящему Дополнительному соглашению № согласно локальной смете № составляет сумму в размере___________ (прописью.), в том числе НДС 18% - _____ (прописью),
3. Срок выполнения работ по настоящему Дополнительному соглашению №:
начало выполнения работ: _______________________
окончание выполнения работ: _____________________
4. Работа выполняется на основании Технического задания (Приложение ), которое является типовым.
5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора № от «__»_______20__г., составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Приложение:
Локальная смета.ПОДПИСИ СТОРОН:
Подписи Сторон | |
От ЗАКАЗЧИКА _________________________________ _________________________________ ____________________ | От ПОДРЯДЧИКА ____________________________________________________________________ ____________________ |
Приложение
к Договору № _____
от «____» _____________201_ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт:
1. объект
2. ______
3. ______
.
.
1. Основание для выполнения работ: Дефектный акт ЛКЦ ТЦ ____, протокол электрических измерений, фиксационный материал Отдела технического учета.
2. Исполнитель работы: ____________
3. Цель, задачи: Замена устаревшего оборудования, несоответствующего техническим требованиям.
4. Содержание работы: Проведение предпроектных изысканий и согласований, работа с технической документацией.
5. Основные требования к результатам выполнения работ. Критерии определения качества работ: Работы по проектированию должны осуществляться в соответствии с «Руководством по техническому учету оборудования и паспортизации сооружений ГТС»; «Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи», 1995г. в.; «Правил по охране труда на линейных сооружениях кабельных линий передачи», ПОТ ПО-45-009-2003, Москва.
6. Сроки выполнения работ: __ квартал 201_ года.
7. Результат работы: Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта линейных сооружений.
Подписи Сторон | |
От ЗАКАЗЧИКА ________________________________ ________________________________ ____________________ | От ПОДРЯДЧИКА __________________________________ __________________________________ ____________________ |
м. п. м. п.
Приложение | ||
к Договору № _____ | ||
от «____» _____________201_ г. | ||
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | ||
на выполнение капитального ремонта линейных сооружений связи на объектах: | ||
1.объект | ||
2. ______ | ||
3. ______ | ||
1 | Основание для выполнения работ | Дефектные акты |
2 | Исполнитель и соисполнитель работ | |
3 | Цель, задачи и исходные данные для проведения работ | Капитальный ремонт линейных сооружений по согласованной проектной документации |
4 | Содержание работ | Согласно проектно-сметной документации |
5 | Основные требования к результатам выполнения работ. Критерии определения качества работ. | Приведение параметров линейных сооружений к соответствующим нормам ГТС |
6 | Сроки выполнения этапов. | _ квартал 201_ г. |
7 | Результат работ | Соответствие параметров линейных сооружений нормам ГТС |
Подписи Сторон | |
От ЗАКАЗЧИКА __________________________________________________________________________________ ____________________ | От ПОДРЯДЧИКА __________________________________________________________________________________ ____________________ |
м. п. м. п.
Основные порталы (построено редакторами)