Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Приложение
к Извещению о проведении запроса предложений на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ по созданию архивохранилищ в помещениях №№ 24, 25, 26, 30, 32, 33, 34 здания ВГТРК по адресу: 7, стр.4.
ДОГОВОР № _____
г. Москва | «___» _________ 201__ г. |
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) ( от 14.10.02), именуемое в дальнейшем Заказчик, -хозяйственного департамента Семенова Николая Ивановича, действующего на основании доверенности от 01.01.2001 г. № 000, с одной стороны, и ______________________________________(ОГРН _________________ от __________), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________, действующего на основании __________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Подрядчик обязуется в обусловленный Договором срок выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ по созданию архивохранилищ в помещениях №№ 24, 25, 26, 30, 32, 33, 34 здания ВГТРК по адресу: 7, стр.4 в соответствии с Техническими требованиями (Приложение , являющимися неотъемлемой частью Договора) (далее Работы).
1.2. Место выполнения работ: 7, стр.4.
1.3. Подрядчик обязуется полностью завершить и сдать Заказчику Работы, указанные в п.1.1 Договора, согласно Графику сдачи помещений, под монтаж стеллажей и оборудования (Приложение , являющимся неотъемлемой частью Договора), до 08.08.2016 года.
2. Цена договора.
2.1. Перечень и стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему Договору определяется на основании утвержденной сметной документации, согласованной Сторонами, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение ), и составляет _________ руб. (___________ руб.___ коп.), в т. ч. НДС - 18% ________ руб. (_______руб. ___ коп.). Стоимость работ не является окончательной и подлежит корректировке с учетом фактически выполненных объемов работ и коэффициентов пересчета стоимости строительно-монтажных работ для г. Москвы, согласованных Комитетом города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.
2.2. Все изменения первоначальной стоимости работ по Договору и сроков выполнения работ или одного из этих параметров оформляется дополнительным соглашением Сторон в письменном виде.
3. Порядок расчетов.
3.1. Заказчик ежемесячно оплачивает Подрядчику фактически выполненные объемы работ, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, по счетам на основании Акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3), предъявляемых не позднее 10-ого числа месяца, следующего за отчетным. Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней при предоставлении Подрядчиком счета.
3.2. Окончательный расчет производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней при предоставлении счета на основании Акта о приемке выполненных работ за последний месяц (ф. КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат за последний месяц (ф. КС-3), Акта приемки законченного строительством объекта (ф. КС-11).
3.3. Подрядчик предоставляет счет-фактуру Заказчику в течение 5 (пяти) дней после подписания Актов о приемке выполненных работ.
3.4. Стоимость материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, должна быть подтверждена копиями счетов-фактур.
4. Приемка работ.
4.1 Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня сообщения Подрядчиком о выполнении работ по договору обязан принять работы и подписать Акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) или представить отказ от приемки в случае обнаружения ранее не согласованных с Заказчиком отступлений от утвержденного проекта, а также фактов ненадлежащего качества выполнения работ, ухудшающих результат работы или иных недостатков в работе.
4.2. В случае отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется Протокол с перечнем недостатков (дефектов) и сроками их устранения за счет Подрядчика и его силами.
4.3. Сдача полностью выполненных Подрядчиком работ по договору и приемка их Заказчиком оформляется Актом приемки законченного строительством объекта (ф. КС-11).
5. Обязательства Подрядчика.
Подрядчик обязуется:
5.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.
5.2. Производить работы в полном соответствии с проектом и строительными нормами и правилами.
5.3. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору.
5.4. Согласовать с Заказчиком перед началом работ применяемые материалы и оборудование.
5.5. Поставить на строительную площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, необходимые для производства работ, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком. Нести ответственность за организацию хранения, сохранность поставленного оборудования, механизмов и материалов.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество поставляемых им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
5.6. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, нести ответственность за соблюдение мероприятий по пожарной и электробезопасности.
5.7. Организовать и осуществлять строительство в соответствии с нормативными положениями СНиП 12-01-2004. Нести ответственность перед органами государственного надзора за соблюдение норм ведения строительства, режима работы, содержания строительной площадки и прилегающей территории.
5.8. Подрядчик обязан назначить из числа своих работников лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, безопасное производство работ и письменно уведомить об этом Заказчика.
5.9. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории, вывезти строительный мусор в отведенные для этой цели места.
5.10. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
5.11. Предоставить Заказчику Акты скрытых работ и документы по фотофиксации этапов проведения работ.
5.12. После оформления Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11), Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных договором, которые остались не выполненными или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания Акта. В этом случае к Акту прилагается перечень недостатков (дефектов) с указанием сроков их устранения за счет Подрядчика и его силами.
6. Обязательства Заказчика.
Заказчик обязуется:
6.1. Предоставить Подрядчику техническую документацию в полном объеме.
6.2. Обеспечить Подрядчика к началу работ бытовыми помещениями для размещения рабочих и, по необходимости, отвести площадку для складирования материалов и оборудования.
6.3. Производить оплату выполненных работ в порядке, предусмотренном в разделах 2 и 3 настоящего Договора.
6.4. Обеспечить места подключения временных инженерных сетей, необходимых для производства работ.
6.5. Обеспечить технический надзор за ведением работ, организацию приемки в эксплуатацию законченного объекта.
6.6. Заказчик вправе проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.
6.7. Заказчик несет ответственность за надлежащее качество предоставляемых им материалов и оборудования.
7. Гарантии.
7.1. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы устанавливается 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11).
Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, в которых виновен Подрядчик, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки. В этом случае гарантийный срок продлевается, соответственно, на срок устранения дефектов.
8. Ответственность Сторон.
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную ГК РФ и настоящим Договором.
8.2. В случае несоблюдения сроков выполнения и сдачи работ Подрядчик выплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0,1 % (процента) от стоимости работ, но не более 10% от общей суммы Договора.
Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.
8.3. В случае несоблюдения сроков оплаты работ, Заказчик выплачивает Подрядчику за каждый день просрочки пеню в размере 0,1 % (процента) от суммы просроченного платежа, но не более 10% от общей суммы Договора.
Уплата неустойки не освобождает Заказчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.
8.4. В случае привлечения к материальной ответственности Заказчика по вине Подрядчика, последний возмещает убытки, понесенные Заказчиком.
В случае нарушения Подрядчиком условий производства работ, режима работы основного производства Заказчиком, влекущих за собой материальный ущерб, Подрядчик возмещает Заказчику все понесенные убытки.
8.5. В случае если пени, штрафы и иные санкции, предусмотренные Договором, фактически не предъявлялись или об оплате неустойки и иных санкций отсутствует решение Арбитражного суда, то суммы пени, штрафов и иных санкций составляют 0 руб. за каждый день просрочки исполнения, то есть не начисляются.
8.6. В случае нарушения сроков для устранения дефектов, установленных в п. 7.1 Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0,1 % (процента) от стоимости работ.
8.7. Стороны согласились, что к денежным обязательствам, возникающим между Сторонами в рамках настоящего Договора, положения статьи 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации (Проценты по денежному обязательству) применяться не будут.
9. Особые условия.
9.1. Подрядчик обязан представить «Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность строительства» для осуществления работ по настоящему договору.
9.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к настоящему договору, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
9.4. Стороны обязаны скреплять печатью подпись уполномоченного лица на договорах и иной договорной документации, включая акты.
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором. Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации и действующими нормативными актами.
10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и иных обстоятельств непреодолимой силы и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
10.2. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжаются более трех месяцев, Стороны в возможно короткий срок проводят переговоры с целью достижения соглашения для исполнения Договора.
Если Стороны не достигнут соглашения, то любая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд с требованием о расторжении Договора.
11. Расторжение договора.
11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. п. 11.2. и 11.3. Договора, а также в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.
11.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, влекущего увеличение сроков окончания выполнения работ более чем на месяц;
- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;
- аннулирования «Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность строительства» на производство работ по договору, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
- изменения финансового положения Заказчика.
11.3. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:
- задержки Заказчиком расчетов за выполненные работы более чем на три месяца;
- консервации или остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий три месяца.
11.4. При расторжении договора по соглашению Сторон, результат незавершенных работ передается Заказчику с компенсацией Подрядчику произведенных затрат. Объем произведенных затрат определяется Сторонами совместно.
11.5. Сторона, решившая расторгнуть договор, согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой Стороне за 15 дней до момента расторжения.
11.6. При расторжении договора по основаниям, предусмотренным абз. 1, 2, 3, 4
п.11.2. и абз. 1 п.11.3. виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные убытки на основании расчета, подписанного Сторонами. В случае несогласия одной из Сторон с этими расчетами заинтересованная Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд.
12. Порядок разрешения споров.
12.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
12.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством РФ порядке.
13. Срок действия договора.
13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
13.2. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.
14.1.Банковские реквизиты Сторон:
ЗАКАЗЧИКА: , в ПАО Банк «Возрождение», г. Москва, , , , | ПОДРЯДЧИКА: |
14.2.Адреса и телефоны Сторон:
ЗАКАЗЧИКА: 125040, Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д. 19-21 ВГТРК, тел/ | ПОДРЯДЧИКА: |
ЗАКАЗЧИК: Руководитель Эксплуатационно - Должность хозяйственного департамента __________________ Н. И. Семенов __________________ ФИО М. П. М. П. |
Приложение
к Договору № __________ от "__"______________
Технические требования
на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ по созданию архивохранилищ в помещениях №№24,25,26,30,32,33,34 здания ВГТРК по адресу: 7, стр.4
1. Общая часть
1.1. Данные по помещениям после перепланировки:
1) № 26 – архивохранилище, площадь – 37,85 м² высота потолка – 3,25 м (2,75 м);
2) № 33 – архивохранилище, площадь – 24,93 м² высота потолка – 2,75 м;
3) № 34 – архивохранилище, площадь – 24,25 м² высота потолка – 3,25 м (2,75 м);
4) № 30 – архивохранилище, площадь – 36,13 м² высота потолка – 3,25 м;
5) № 32 – технологическое помещение, № 32-1 – техническое помещение. Общая площадь помещений – 17,15 м², высота потолка – 3,25 м.
6) помещение № 24-25 - 69,29 м2 высота потолка -3,25;
1.2. Существующий план расположения помещений №№ 24,25, 26, 33, 34, 30, 32 в цокольном этаже приведен в Приложении № 1 к Техническим требованиям.
1.3. План 1 этажа приведен в Приложении № 2 к Техническим требованиям.
1.4. План расположения помещений в осях 12-20/АД, после перепланировки, с обозначением мест под размещение стационарных и передвижных стеллажей приведен в Приложении № 3.
2. Основные требования.
2.1. Работы должны быть выполнены с соблюдением действующих СНиП РФ, Правил по охране труда, технике безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности, Свода правил по проектированию и строительству СП-31-110-2003, ПУЭ, в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 000 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях».
2.2. Помещения архивохранилищ относятся по пожарной опасности к категории «В» II степени огнестойкости и должны отделываться негорючими материалами.
2.3. В помещениях архивохранилищ не допускается прокладка труб водоснабжения и канализации, технические или бытовые вводы воды. Помещения должны быть гарантированы от затопления.
2.4. Электропроводка в хранилищах должна быть скрытой. Общие и поэтажные рубильники располагаются вне помещений хранилищ.
2.5. В помещениях, в которых монтируются передвижные стеллажи, необходимо иметь горизонтальную поверхность пола, с максимально допустимым уклоном – 0,02 (2 мм на 1 пм).
2.6. Используемые строительные материалы, оборудование, технические средства должны быть сертифицированы и предварительно согласованы с Заказчиком.
2.7. По окончании работ осуществить сдачу помещений в эксплуатацию согласно требованиям СНиП 3.01.04-87. Предоставить исполнительную документацию по выполненным работам.
3. Содержание работ
3.1. Ремонтно-строительные работы.
3.1.1. Помещение № 26 (архивохранилище):
1) Выполнить демонтаж (см. Приложение к Техническим требованиям):
- существующего оборудования системы кондиционирования и охлаждения;
- перегородки с дверными блоками (3 шт.);
- двупольного дверного блока;
- напольного покрытия.
2) Стены:
- Поверхность стен очистить от старой покраски.
- Обработать обеспыливающим составом.
- Обшить гипсокартонными листами влагостойкими, огнестойкими в 2 слоя по металлическому каркасу.
- Уменьшить ширину дверного проема гипсокартонными листами влагостойкими, огнестойкими в два слоя по металлическому каркасу с заполнением из негорючих минераловатных плит типа «Изовер», для установки однопольного дверного блока, размером 900х2100мм (см. Приложение к Техническим требованиям).
- Стены окрасить водоэмульсионной краской по подготовленной поверхности. Использовать краску, позволяющую производить влажную уборку стен.
3) Дверной блок:
- Установить противопожарный однопольный дверной блок, размером 900х2100 мм, с пределом огнестойкости EI60 (см. Приложение к Техническим требованиям). Установить на дверь магнитный замок, изнутри замок должен открываться кнопкой.
- Дверные откосы обшить гипсокартонными листами влагостойкими, огнестойкими и окрасить водоэмульсионной краской по подготовленной поверхности.
4) Потолок:
- Очистить поверхность потолка от старой покраски, обработать грунтовкой, отшпатлевать.
- Окрасить водоэмульсионной краской по подготовленной поверхности.
5) Пол:
- Выполнить работы по подготовке основания пола, устройству самовыравнивающей стяжки.
- Поверхность пола окрасить обеспыливающей краской за 2 раза.
- Напольное покрытие выполнить из коммерческого линолеума.
- Установить плинтус ПВХ, металлический порожек.
6) Выполнить пробивку отверстий под монтаж воздуховодов.
3.1.2. Помещение № 33 (архивохранилище):
1) Выполнить демонтаж (см. Приложение к Техническим требованиям):
- двупольного дверного блока;
- напольного покрытия.
2) Стены:
- Поверхность стен очистить от старой покраски.
- Обработать обеспыливающим составом.
- Обшить гипсокартонными листами влагостойкими, огнестойкими в 2 слоя по металлическому каркасу.
- Уменьшить ширину дверного проема гипсокартонными листами влагостойкими, огнестойкими в два слоя по металлическому каркасу с заполнением из негорючих минераловатных плит типа «Изовер», для установки однопольного дверного блока, размером 900х2100мм (см. Приложение к Техническим требованиям).
- Стены окрасить водоэмульсионной краской по подготовленной поверхности. Использовать краску, позволяющую производить влажную уборку стен.
3) Дверной блок:
- Установить противопожарный однопольный дверной блок, размером 900х2100 мм, с пределом огнестойкости EI60 (см. Приложение ). Установить на дверь магнитный замок, изнутри замок должен открываться кнопкой.
- Дверные откосы обшить гипсокартонными листами влагостойкими, огнестойкими и окрасить водоэмульсионной краской по подготовленной поверхности.
4) Потолок:
- Очистить поверхность потолка от старой покраски, обработать грунтовкой, отшпатлевать.
- Окрасить водоэмульсионной краской по подготовленной поверхности.
5) Пол:
- Выполнить работы по подготовке основания пола, устройству самовыравнивающей стяжки.
- Поверхность пола окрасить обеспыливающей краской за 2 раза.
- Напольное покрытие выполнить из коммерческого линолеума.
- Установить плинтус ПВХ, металлический порожек.
6) Выполнить пробивку отверстий под монтаж воздуховодов.
3.1.3. Помещение № 34 (архивохранилище):
1) Выполнить демонтаж (см. Приложение к Техническим требованиям):
- однопольного дверного блока;
- напольного покрытия.
2) Стены:
- Поверхность стен очистить от старой покраски.
- Обработать обеспыливающим составом.
- Обшить гипсокартонными листами влагостойкими, огнестойкими в 2 слоя по металлическому каркасу.
- Окрасить водоэмульсионной краской по подготовленной поверхности. Использовать краску, позволяющую производить влажную уборку стен.
3) Дверной блок:
- Установить противопожарный однопольный дверной блок, размером 900х2100 мм, с пределом огнестойкости EI60 (см. Приложение к Техническим требованиям). Установить на дверь магнитный замок, изнутри замок должен открываться кнопкой.
- Дверные откосы обшить гипсокартонными листами влагостойкими, огнестойкими и окрасить водоэмульсионной краской по подготовленной поверхности.
4) Потолок:
- Очистить поверхность потолка от старой покраски, обработать грунтовкой, отшпатлевать.
- Окрасить водоэмульсионной краской по подготовленной поверхности.
5) Пол:
- Выполнить работы по подготовке основания пола, устройству самовыравнивающей стяжки.
- Поверхность пола окрасить обеспыливающей краской за 2 раза.
- Напольное покрытие выполнить из коммерческого линолеума.
- Установить плинтус ПВХ, металлический порожек.
6) Выполнить пробивку отверстий под монтаж воздуховодов.
3.1.4. Существующие помещения № 30, № 32:
1) Выполнить демонтаж (см. Приложение к Техническим требованиям):
- кирпичных перегородок;
- однопольных дверных блоков – 6 шт. (из них: входные из коридора – 2 шт., внутри помещений – 4 шт.);
- сантехнического оборудования;
- керамической плитки со стен;
- подвесного потолка;
- напольного покрытия.
2) Стены помещений обработать специальными составами против плесени.
3) Смонтировать противопожарную перегородку с пределом огнестойкости не менее 60 мин.: одинарный металлический каркас (направляющий профиль шириной 75мм) с заполнением из негорючих минераловатных плит типа «Изовер» (толщина 50мм), обшитый с обеих сторон гипсокартонными листами влагостойкими, огнестойкими (толщина 12,5мм) в два слоя для отделения помещения № 30 (архивохранилище) от помещения № 32 (технологическое помещение) согласно Приложению № 3 к Техническим требованиям.
3.1.5. Помещение № 30 (архивохранилище):
1) Стены:
- Обработать обеспыливающим составом.
- Обшить гипсокартонными листами влагостойкими, огнестойкими в 2 слоя по металлическому каркасу.
- Смонтированную перегородку окрасить водоэмульсионной краской по подготовленной поверхности. Использовать краску, позволяющую производить влажную уборку стен.
2) Дверные блоки:
- Установить противопожарный однопольный дверной блок, размером 900х2100 мм, с пределом огнестойкости EI60 (см. Приложение к Техническим требованиям). Установить на дверь магнитный замок, изнутри замок должен открываться кнопкой.
- Дверные откосы обшить гипсокартонными листами влагостойкими и окрасить водоэмульсионной краской по подготовленной поверхности.
3) Потолок:
- Поверхность потолка обработать грунтовкой, отшпатлевать.
- Окрасить водоэмульсионной краской по подготовленной поверхности.
4) Пол:
- Выполнить работы по подготовке основания пола, устройству самовыравнивающей стяжки.
- Поверхность пола окрасить обеспыливающей краской за 2 раза.
- Напольное покрытие выполнить из коммерческого, антистатического линолеума.
- Установить плинтус ПВХ, металлический порожек.
5) Выполнить пробивку отверстий под монтаж воздуховодов.
3.1.6. Помещения № 32 (технологическое помещение):
1) Перегородка с дверным блоком (см. Приложение к Техническим требованиям):
- Смонтировать противопожарную перегородку, с пределом огнестойкости не менее 60 мин.: одинарный металлический каркас (направляющий профиль шириной 75мм) с заполнением из негорючих минераловатных плит типа «Изовер» (толщина 50мм), обшитый с обеих сторон гипсокартонными листами влагостойкими, огнестойкими (толщина 12,5мм) в два слоя для разделения помещения на два: № 32 - технологическое и № 32-1 - техническое. В перегородке выполнить дверной проем и установить противопожарный однопольный дверной блок, размером 900х2100 мм, с пределом огнестойкости EI60.
- Перегородку окрасить водоэмульсионной краской по подготовленной поверхности.
2) Стены:
- Окрасить водоэмульсионной краской по подготовленной поверхности. Использовать краску, позволяющую производить влажную уборку.
3) Дверной блок:
- В помещении № 32 установить противопожарный однопольный дверной блок, размером 900х2100 мм, с пределом огнестойкости EI60 (см. Приложение к Техническим требованиям).
- Дверные откосы обшить гипсокартонными листами влагостойкими, огнестойкими и окрасить водоэмульсионной краской по подготовленной поверхности.
4) Потолок:
- Поверхность потолка обработать грунтовкой, отшпатлевать.
- Окрасить водоэмульсионной краской по подготовленной поверхности.
5) Пол:
- Выполнить работы по подготовке основания пола, устройству самовыравнивающей стяжки.
- Напольное покрытие выполнить из коммерческого, антистатического линолеума.
- Установить плинтус ПВХ, металлический порожек.
3.1.7. Помещение №24
1) Выполнить демонтаж:
- кирпичных перегородок толщ.1/2 кирпича;
- существующего деревянного покрытия пола;
- металлической эвакуационной лестницы;
- 1-го дверного блока.
2) Стены:
- очистить от старой краски и обработать специальными составами против плесени;
- обработать стены обеспыливающим составом;
- обшить влагостойкими, огнестойкими, гипсокартонными листами (ГКЛВО) в 2 слоя по металлическому каркасу;
- стены оклеить стеклообоями по предварительно подготовленной поверхности и окрасить водоэмульсионной краской. Использовать краску, позволяющую производить влажную уборку.
3) Двери:
- установить герметически закрывающиеся однопольный металлический дверной блок с размерами полотна 2000х900мм, пределом огнестойкости EI60, с теплоизоляцией, без порога и с минимальным зазором в нижней части, с доводчиком. Установить магнитный замок, изнутри замок должен открываться кнопкой.
4) Пол:
- выполнить работы по подготовке основания пола, устройству выравнивающей стяжки.
- обработать поверхность полов обеспыливающим составом за 2 раза;
- покрытие пола выполнить из износостойкого, антистатического, коммерческого линолеума;
-установить плинтус ПВХ, металлический порожек.
5) Потолок:
- очистить от старой краски, обработать грунтовкой поверхность потолков и выровнять шпатлевкой;
- выполнить окраску водоэмульсионной краской по предварительно подготовленной поверхности.
6) Выполнить пробивку стен под монтаж воздуховодов.
3.1.8. Помещение №25
1) Выполнить демонтаж:
- кирпичных перегородок толщ.1/2 кирпича;
- существующего деревянного покрытия пола;
- металлических коробов;
- 3-х существующих дверных блоков.
2) Стены:
- очистить от старой краски и обработать специальными составами против плесени;
- обработать стены обеспыливающим составом;
- обшить влагостойкими, огнестойкими, гипсокартонными листами (ГКЛВО) в 2 слоя по металлическому каркасу;
- стены оклеить стеклообоями по предварительно подготовленной поверхности и окрасить водоэмульсионной краской.
3) Двери:
- установить герметически закрывающиеся однопольный металлический дверной блок с размерами полотна 2000х900мм, пределом огнестойкости EI60, с теплоизоляцией, без порога и с минимальным зазором в нижней части, с доводчиком. Установить магнитный замок, изнутри замок должен открываться кнопкой.
4) Пол:
- выполнить работы по подготовке основания пола, устройству выравнивающей стяжки;
- обработать поверхность полов обеспыливающим составом;
- покрытие пола выполнить из износостойкого, антистатического, коммерческого линолеума;
- установить плинтус ПВХ, металлический порожек.
5) Потолок:
- очистить от старой краски, обработать грунтовкой поверхность потолков и выровнять шпатлевкой;
- выполнить окраску водоэмульсионной краской по предварительно подготовленной поверхности.
6) Выполнить пробивку стен под монтаж воздуховодов.
Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев со дня подписания Сторонами Акта приемки законченного строительства объекта (ф. КС-11)
\
Приложение
к Техническим требованиям
Приложение
к Договору № __________ от "__"______________
График сдачи помещений под монтаж стеллажей и оборудования на объекте по адресу: , стр.4
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
Руководитель Эксплуатационно - Должность
хозяйственного департамента
__________________Н. И. Семенов __________________ ФИО
Основные порталы (построено редакторами)