ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______________
г. Волгодонск «____» ___________ 2012 г.
_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью ое управление №1» ( №1») именуемое в дальнейшем «Покупатель», «НИАЭП» (управляющей компании №1), действующего на основании доверенности от 01.01.2001г. № 40/44-ДОВ, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя бетонно-растворной смеси, далее «Товар" в количестве, ассортименте, по цене, согласно прилагаемой Спецификации (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар на условиях настоящего Договора.
1.2. Срок поставки Товара: с момента заключения договора до 30.07.2012г.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена настоящего Договора составляет: ______________ руб. (_____________________________________________), в том числе НДС 18% - ___________ руб. (_____________________________________________).
2.2. Расчет за поставленный Поставщиком Товар производится в течение 30 (тридцати) (банковских) дней с момента приемки Товара Покупателем по товарной накладной (ф. ТОРГ-12), товарно – транспортной накладной (ф.1-Т) и получения счета-фактуры на поставленный Товар.
2.3. В случае производственной необходимости Покупатель имеет право устанавливать иной порядок оплаты.
2.4. Все расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.5. Стоимость тары и упаковки входят в цену Договора.
2.6. Цена товара по настоящему Договору является фиксированной на весь период поставки, за исключением случаев, когда Заказчиком строительства энергоблока №3,4 Ростовской АЭС – Росэнергоатом», изменена цена на данный товар. При изменении Росэнергоатом» цены на данный товар сторонами заключается Дополнительное соглашение и утверждается новая спецификация.
2.7. Стороны вправе заключить дополнительные соглашения в целях уточнения ассортимента, цены, комплектации и качества в пределах 30 % от условий настоящего Договора не зависимо от п.2.5. настоящего договору.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Осуществлять поставку Товара надлежащего качества, в ассортименте, количестве и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и передать Покупателю Товар согласно условиям настоящего Договора по товарной накладной (ТОРГ – 12) на складе Поставщика Ростовская область, г. Волгодонск-28.
3.1.2.Одновременно с поставкой Товара предоставить сертификаты качества (сертификаты соответствия), счет-фактуру с указанием номера настоящего Договора.
3.1.3. Предоставить Покупателю гарантию качества Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1.Оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.
3.2.2. Осуществлять проверку при приемке Товара по количеству, качеству и комплектности.
4. Порядок поставки и приемки Товара
4.1. Поставка товара осуществляется партиями согласно заявок Заказчика.
4.2. Срок поставки товара в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчика.
4.3. Приемка-передача Товара подтверждается подписанием Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12).
4.4. При обнаружении несоответствия количества, ассортимента и качества товара условиям Договора в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве, качестве и ассортименте Товара. Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для участия в продолжении приемки и составления двухстороннего акта.
4.5. В случае, если представитель Поставщика не прибыл в течение рабочего дня с момента получения уведомления, Покупатель в течение 10 (десяти) дней со дня обнаружения недостатков, составляет односторонний акт приемки Товара и направляет соответствующую претензию Поставщику с перечнем недостатков и сроков их устранения за счет Поставщика.
4.6. Датой поставки Товара считается дата приемки Товара по количеству и качеству на складе Получателя.
5. КОМПЛЕКТНОСТЬ, КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ
5.1. Качество Товара должны соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям на соответствующий вид Товара, а в случае обязательной сертификации иметь сертификаты соответствия и сертификаты качества, и другие документы, необходимые для передачи товара Покупателю.
5.2. Поставщик обязан произвести замену Товара в срок, согласованный с Покупателем, если при использовании товара будут выявлены его недостатки, а именно несоответствие Сертификатам и паспортам качества, в противном случае наступает ответственность, предусмотренная п. 8.1. настоящего Договора. Транспортные расходы Поставщика, связанные с проведением замены Товара Покупателем не возмещаются.
5.3. В случае выявления брака, затраты связанные с приведением продукции в соответствие с Гостами и по проведению независимой экспертизы возложить на Поставщика.
6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
6.1. Поставщик обязуется поставить Товар способом, позволяющим обеспечить сохранность Товара от повреждений, загрязнений, попадания инородных тел, засыхания и других вредных для поставляемого Товара средств при его отгрузке, перевозке и хранении. Каждая партия маркируется листом с указанием в нем следующих данных:
номер Договора;
номер партии;
наименование Товара;
количество.
7. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
7.1. Право собственности и риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент приемки Товара Покупателем (Получателем) по количеству и качеству на складе Покупателя по товарной накладной (ф. ТОРГ – 12).
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае обнаружения недостатков при приемке Товара или в течение гарантийного срока, Поставщик обязан в срок, согласованный с Покупателем произвести замену Товара Товаром надлежащего качества за свой счет и своими силами, в противном случае Поставщик уплачивает пени в размере 0,1% от стоимости поставленного Товара ненадлежащего качества за каждый день просрочки замены.
8.2. В случае нарушения срока поставки Поставщик уплачивает пени в размере 0,1% от стоимости Товара за каждый день просрочки поставки.
8.3. В случае, когда относящиеся к Товару документы и/или сертификат на Товар, подлежащий обязательной сертификации, Поставщик не передал Покупателю в указанные в Договоре сроки, Поставщик возмещает понесенные Покупателем расходы и другие убытки, образовавшиеся вследствие лишения возможности Покупателя использовать Товар из-за отсутствия этих документов, а также уплачивает пени в размере 0,1% суммы счета за каждый день просрочки передачи документов.
8.4. В случае нарушения Покупателем срока оплаты поставленного Товара, предусмотренного п. 2.2. настоящего Договора, Покупатель уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на момент оплаты неустойки, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки оплаты.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1.Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.
9.2. Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой субъекта РФ, где произошло форс-мажорное обстоятельство, или иным компетентным органом.
9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном настоящим Договором.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 20 (двадцать) календарных дней с даты получения претензии.
10.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Ростовской области.
11. ПОРЯДОК ВНСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
11.1. В настоящий Договор Сторонами могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
11.3. Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Поставщику письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует
до полного исполнения обязательств Сторонами.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам без согласования с Покупателем.
13.2. Документы по настоящему Договору, переданные посредством факсимильной связи, принимаются сторонами к исполнению и руководству с последующим предоставлением другой Стороне их оригиналов, подписанных уполномоченными представителями Сторон.
13.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) дней со дня возникновения изменений известить об этом другую Сторону.
13.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
13.5. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.
13.6. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Покупатель и Поставщик должны руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства.
13.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.8. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК: | ПОКУПАТЕЛЬ: |
№1» Местонахождение: 347388 , Ростовская обл. г. Волгодонск -28 . Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, пом.27
р/сч 40702810452160002790 в Юго-Западном Банке СБ РФ г. Ростов-на-Дону к/сч 30101810600000000602 | |
ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ | |
№1» Местонахождение: 347388, Ростовская обл. г. Волгодонск -28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, пом.27
р/сч 40702810452160002790 в Юго-Западном Банке СБ РФ г. Ростов-на-Дону к/сч 30101810600000000602 | |
От ПОСТАВЩИКА | От ПОКУПАТЕЛЯ |
__________________/__________/ | ___________________/ А. Б.Хазин/ |
Основные порталы (построено редакторами)