Договор на разработку концепции строительства причала-стоянки для маломерных судов на территории комплекса отдыха «Завидово» по адресу: Тверская область, Конаковский район, дер. Шоша

и оформления документации для последующей разработки рабочего проекта на производство строительно-монтажных работ.

Статья 2. Стоимость работ и порядок взаиморасчетов.

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена по результатам Конкурса (копия Протокола заседания Конкурсной комиссии от _________ № ________, Приложение к настоящему Договору) и Перечня смет со сметами №№ 1, 2, 3 на разработку концепции для выполнения строительства причала-стоянки для маломерных судов (Приложение ) и составляет _____________ руб. ___ коп., (______________________), в том числе НДС 18 % - ________ руб. ____ коп.

Указанная стоимость работ является предельной и не подлежит увеличению, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.4, 2.5, 2.7 настоящей Статьи.

2.2. Указанная стоимость работ должна быть подтверждена исполнительной сметой на проектные работы.

В случае если по исполнительной смете стоимость работ будет меньше, чем указано в пункте 2.1 настоящей Статьи, то стоимость работ по настоящему Договору будет соответственно уменьшена.

В случае если по исполнительной смете стоимость работ будет больше, чем указано в пункте 2.1 настоящей Статьи, то стоимость работ по настоящему Договору останется без изменений.

2.3. Оплата за выполненные работы по настоящему Договору будет производиться поэтапно в соответствии с Календарным планом-графиком (Приложение к настоящему Договору) в 30-дневный срок со дня выставления Исполнителем счета на основании подписанных Сторонами актов выполненных работ.

2.4. Заказчик обязуется компенсировать Исполнителю затраты по согласованию проектной документации согласно пункту 4.1.3 Статьи 4, что будет отражено в дополнительном соглашении, оформленном надлежащим образом, или в отдельном договоре.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

2.5. Окончательный расчет за выполненные работы будет произведен после получения положительного заключения согласующих организаций по разработанной проектной документации и подписания Сторонами акта сдачи-приемки всех работ по настоящему Договору.

2.6. В случае если в ходе выполнения работ по Договору будет выявлена необходимость проведения дополнительных работ по независящим от Исполнителя обстоятельствам, стоимость и сроки выполнения этих работ будут согласованы Сторонами до начала их осуществления и оформлены дополнительным соглашением к настоящему Договору.

Статья 3. Сроки, порядок сдачи и приемки работ.

3.1. Начало работ по Договору - дата подписания настоящего Договора.

3.2. Работы по настоящему Договору должны быть выполнены в соответствии с Календарным планом-графиком (Приложение к настоящему Договору) и завершены Исполнителем в течение ___________________________ с даты подписания Договора.

3.3. Исполнитель имеет право сдать выполненные работы досрочно, а Заказчик оплатить эти работы.

3.4. После завершения работ или их части Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки проектной продукции с приложением комплектов технической продукции.

3.5. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 15-ти календарных дней. В указанный срок Заказчик направит Исполнителю оформленный акт сдачи-приемки проектной продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

3.6. Исполнитель передает Заказчику разработанную проектную документацию в количестве 4-х экземпляров по всем разделам проекта и на электронном носителе в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение к настоящему Договору).

3.7. Проектная документация или ее часть, переданная Исполнителем Заказчику, может быть использована им для этого Объекта самостоятельно.

Статья 4. Обязанности сторон.

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Разработать проектную документацию в соответствии с Техническим заданием (Приложение к настоящему Договору) и согласовать его в установленном порядке.

4.1.2. Исправлять проектную документацию по обоснованным замечаниям Заказчика и согласующих организаций без изменения сроков проектирования.

4.1.3. Согласовать проектную документацию со всеми заинтересованными организациями, а также со службами эксплуатации.

Оплачивать счета надзорных и согласующих организаций с последующей компенсацией затрат Заказчиком на основании документов, подтверждающих оплату.

4.1.4. Защищать разработанную проектную документацию в экспертных и согласующих организациях.

4.1.5. В случае если в течение срока действия настоящего Договора возникает необходимость внесения изменений, связанных с новыми требованиями Заказчика, то такие изменения оформляются дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.1.6. Если в процессе выполнения работы выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 3-хдневный срок после приостановления работы. Вопрос о целесообразности продолжения работы Стороны решат совместно. При этом работы, выполненные до принятия решения о нецелесообразности их дальнейшего продолжения, подлежат оплате Заказчиком.

4.1.7. До начала работ Исполнитель представит Заказчику лицензии на право ведения необходимых работ.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Оплачивать результаты работ Исполнителя на условиях, в сроки и размерах, предусмотренных настоящим Договором.

4.2.2. В сроки, указанные в пункте 3.5 Статьи 3 и в Календарном плане-графике (Приложение к настоящему Договору), рассматривать выполненные Исполнителем разделы проектной документации и, при отсутствии замечаний, своевременно направлять Исполнителю оформленный акт сдачи-приемки продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

4.2.3. Обеспечить доступ сотрудников Исполнителя и субподрядных организаций на Объект по заявке, представляемой за 3-4 суток до начала работ.

Статья 5. Ответственность Сторон и разрешение споров.

5.1. За невыполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Исполнитель несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае нарушения по вине Исполнителя срока окончания работ согласно пункта 3.2 Статьи 3, им уплачивается пени в размере 0,1 % от стоимости работ по Договору (без учета НДС) за каждый календарный день просрочки до фактического завершения работ, но не более 10% от стоимости работ по Договору.

Факт нарушения по вине Исполнителя сроков окончания работ должен быть подтвержден соответствующим двусторонним актом, в котором Сторонами должны быть зафиксированы количество дней просрочки исполнения исполнителем своих обязательств по Договору, а также сумма пени, подлежащая уплате им Заказчику.

Заказчик вправе после этого удержать соответствующую сумму пени из любых причитающихся Исполнителю платежей.

5.3. В случае если оплата за выполненные работы по настоящему Договору не будет произведена по вине Заказчика в сроки, установленные настоящим Договором, он выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа (без учета НДС) за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного платежа. Требование о предъявлении штрафных санкций оформляется в письменной форме. Заказчик уплачивает пени на основании письменного требования Исполнителя.

5.4. Уплата пени, предусмотренная пунктами 5.2, 5.3 настоящей Статьи, не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.5. Исполнитель несет в полном объеме ответственность перед Заказчиком за действия и упущения субподрядных проектных организаций, выполняющих работы по настоящему Договору.

5.6. Претензии и споры между Заказчиком и Исполнителем решаются в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим законодательством.

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий или прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

5.8. Исполнитель не несет ответственность за несоблюдение согласующими и надзорными организациями сроков рассмотрения проектной документации.

Статья 6. Изменение и расторжение Договора.

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в двухстороннем порядке по письменному соглашению Сторон.

6.2. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предварительно известив об этом Исполнителя в письменной форме не позднее, чем за семь дней до расторжения, в случае если Исполнитель по своей вине затягивает выполнение работ на срок более одного месяца, либо полностью прекращает работу.

6.3. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке по своей инициативе, предварительно известив об этом Заказчика в письменной форме не позднее, чем за семь дней до расторжения, при задержке или отказе Заказчика в оплате выполненной Исполнителем работы на срок более двух месяцев.

6.4. При расторжении настоящего Договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки.

6.5. В случае отстранения Исполнителя от выполнения работ или расторжении Договора, проектная документация или ее часть, переданная Исполнителем Заказчику, остается в ведении Заказчика и может быть использована по своему усмотрению.

Статья 7. Дополнительные условия.

7.1. В связи с особенностями проведения работ на действующих объектах Заказчика, предназначенных для их использования в первую очередь дипломатическими и иными аккредитованными в РФ иностранным представительствами, Исполнитель при пребывании на Объекте обязуется:

обеспечивать высокую культуру производства работ, а также уважительное отношение к иностранным гражданам и гражданам РФ, исключить личные контакты с иностранцами;

по требованию Заказчика удалить любое лицо, нарушившее правило работы на Объекте, и не привлекать его к работам без разрешения Заказчика;

представить эксплуатирующей организации список специалистов с указанием ответственного представителя (для ответственного представителя - ФИО полностью, паспортные и регистрационные данные по месту жительства, рабочий и домашний телефоны);

соблюдать оговоренную продолжительность рабочего дня;

письменно оповещать эксплуатирующую организацию о проведении работ в субботние и воскресные дни с соблюдением ранее оговоренных условий;

учитывать возможные, по согласованию с Заказчиком, изменения в сроках производства работ по Договору в случае, если по просьбе эксплуатирующей организации (в письменной форме) работы приостанавливаются на определенный срок или сокращается их дневная продолжительность.

Допуск специалистов Исполнителя на Объект осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность (паспорт, служебное удостоверение организации).

7.2. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

7.4. Исполнителю запрещается использование сведений, предоставленных ему Заказчиком, для любых других целей, не относящихся к настоящему Договору; Заказчик обязуется сохранять полную конфиденциальность о методах и способах реализации Исполнителем договорных обязательств.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, наименования, банковских реквизитов она обязана в течение 7 дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что данное письмо является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Статья 8. Перечень Приложений к Договору.

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение . Техническое задание.

Приложение . Копия Протокола заседания Конкурсной комиссии

от _____________ № ______.

Приложение . Перечень смет на разработку концепции.

Приложение . Календарный план-график.

Статья 9. Юридические адреса и реквизиты Сторон.

Заказчик: ФГУП «ГлавУпДК при МИД России»

119034, 0

Телефон 637-23-26,

Р/с 405028 109000 600000 09 в ВТБ, г. Москва