Техническое задание

Техническое задание

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.  Условия выполнения работ:

·  Работы выполняются по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 41 а. Работы осуществляются с соблюдением правил внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика.

·  Дизайн – проект Исполнитель должен согласовать с Заказчиком до начала работ.

·  Исполнитель должен иметь документы, подтверждающие соответствие Исполнителя установленным требованиям Заказчика. Специалисты Исполнителя должны быть высококвалифицированными и аттестованными на право выполнения представленных работ, обеспечены приборами, инструментами, средствами малой механизации и оборудованием, иметь средства индивидуальной защиты.

·  Копии сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, с использованием соответствующих материалов и оборудования. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране производителя, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи выполненных работ.

·  Исполнитель обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами, в соответствии с технологией производства работ и техническим заданием, строительными нормами, правилами, стандартами, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории РФ.

·  Предоставить Заказчику приказ о назначении представителя исполнителя, ответственного за проведение работ на объекте.

·  Иметь достаточное количество инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей на объекте.

·  Производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы одной смены.

·  Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.

·  Исполнитель обязан обеспечить содержание и уборку зоны работы и прилегающей непосредственно к ней территории.

·  Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Ежедневно после окончания работ производится ликвидация или локализация рабочей зоны: уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

·  Качество выполненной исполнителем работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Исполнитель может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

·  Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя.

2.  Требования к сметной документации:

·  Составить сметную документацию в текущем уровне цен базисно-индексным методом на основании сметно-нормативной базы ТЭР-2001.

·  Цена оказываемых работ и услуг, расходных материалов, оборудования должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, налогов и других обязательных платежей.

3.  Объем выполняемых работ:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Демонтаж козырька	м2	3,78
2	Изготовление козырька из композитных панелей на металлоконструкции, высота 900 мм (с учетом имеющихся закладных). Цвет композита белый.	м2	13,7
3	Устройство точечных светильников	шт	5
4	Устройство водосточной трубы	шт.	1
5	Устройство опорных колонн	шт.	2
6	Зашивка опорных колонн композитными панелями. Цвет белый	м2	4,34

Начальник СПХОиТ

Приложение 2

ФОРМА ЗАЯВКИ

Дата, исх. №

ОАО «Хакасэнергосбыт» Республика Хакасия, 655017, г. Абакан, ул. Крылова, 41 а

Заявка на оказание услуг по замене козырька над крыльцом пристройки административного здания ОАО «Хакасэнергосбыт» в 2012 году

Уважаемые господа!

Настоящей заявкой, ____________________________________________________

(наименование организации, ФИО (для физ. лиц и индивидуальных предпринимателей)

_____, в лице _____________________________________________________, действующего

(Ф. И.О.)

на основании__________________________________________________________________

(Устава, доверенности)

выражает свое согласие выполнить работы по замене козырька над крыльцом пристройки административного здания ОАО «Хакасэнергосбыт» в объеме и на условиях, указанных в извещении о проведении запроса цен, размещенном на официальном сайте ОАО «Хакасэнергосбыт» www. khakensb. ru в разделе «Закупки» по цене, указанной в настоящей заявке.

1.  Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа (расчетный счет, корреспондентский счет, наименование банка, БИК): __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика ___________________________________

2. Предлагаем выполнить работы на следующих условиях:

№ п/п/	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, руб. с НДС	Сумма всего, в том числе НДС (руб.)
1
ИТОГО:

Стоимость работ включает расходы на уплату всех налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также любые иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора.

, а также любые иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора и составляет: ___________________________________________________________________________________________

(арабскими цифрами и прописью).

________________________________ руб., в том числе НДС _________________________ руб.

В случае признания нашей заявки выигравшей, мы обязуемся подписать договор в срок, установленный в извещении о проведении запроса цен, и исполнить договор, на условиях, указанных в извещении о проведении запроса цен.

К заявке прилагаются следующие документы:

1.  Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении запроса цен выписка из единого государственного реестра юридических лиц или заверенная печатью и подписью уполномоченного лица копия такой выписки (для юр. лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении запроса цен выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенная подписью уполномоченного лица копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц).

2.  Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности (далее руководитель). В случае, если от имени участника действует иное лицо, заявка на участие должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенную печатью участника и подписанную руководителем участника (для юр. лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника, заявка на участие должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

3.  Копии учредительных документов участника (для юридических лиц), заверенные печатью и подписью уполномоченного лица.

4.  Копия свидетельства о внесении юридического или физического лица в Единый государственный реестр, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица.

5.  Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического (физического) лица по месту нахождения на территории РФ, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица.

Участник запроса цен (уполномоченный представитель)

________________________ _______________________________________

( подпись, печать) (должность, фамилия, имя, отчество)

Приложение 3

ПРОЕКТ

Договор подряда №_____

на выполнение работ по замене козырька над крыльцом пристройки административного здания ОАО «Хакасэнергосбыт»

г. Абакан от « ___»________2012 г.

ОАО «Хакасэнергосбыт», в лице заместителя генерального директора ЗАО «Межрегионсоюзэнерго» - Управляющего ОАО «Хакасэнергосбыт» Игоря Владимировича Шульгина, действующего на основании доверенности № 09 от 01.01.2011 г., выданной ЗАО «Межрегионсоюзэнерго» (управляющей организацией), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________________________________________________________________, в лице_____________________________, действующего на основании __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», по результатам проведенной процедуры открытого запроса цен (протокол заседания Закупочной комиссии от «__» _____ №___) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.  Предмет Договора

1.1. Настоящий Договор заключен по результатам проведенного Заказчиком запроса цен на выполнение работ по замене козырька над крыльцом пристройки административного здания ОАО «Хакасэнергосбыт» по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 41а. на условиях, указанных в поданной Подрядчиком – победителем заявке.

1.2. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по замене козырька над крыльцом пристройки административного здания ОАО «Хакасэнергосбыт» в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием, сметной документацией, а также в соответствии с государственными стандартами, нормативными документами, регламентирующими выполнение строительных, ремонтных, монтажных работ, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

1.3. Работа выполняется иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

1.4. Срок выполнения работ:

- начало работ: с момента заключения Договора;

- окончание работ: работы должны быть выполнены в срок до 15.10.2012 г. или досрочно с согласия Заказчика.

Ответственность за нарушение как начального, так и конечного сроков выполнения работы несет Подрядчик.

1.5. При увеличении или уменьшении объемов работ или при выявлении работ, неучтенных в сметной документации, стоимость и наименование работ согласовывается обеими сторонами с составлением дополнительного соглашения к настоящему договору, при этом коэффициенты перевода в текущие цены, указанные в смете расходов (приложение № 2) не изменяются.

2.  Стоимость работ по Договору

2.1. Цена подлежащей выполнению работы по замене козырька над крыльцом пристройки административного здания ОАО «Хакасэнергосбыт» определяется на основании локальной сметы (локальная смета на выполнение работ по замене козырька над крыльцом пристройки административного здания ОАО «Хакасэнергосбыт») и по итогам проведенного запроса цен составляет ___________________ (________________________) руб., в том числе НДС – ___________ руб.

Локальная смета приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента ее утверждения Заказчиком.

Цена работы по настоящему Договору является твердой и изменению не подлежит.

Цена работ по настоящему Договору включает все расходы на уплату всех налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также любые иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора.

2.2. Расчет за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на основании выставленных счета, счета-фактуры при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные Договором, или досрочно с согласия Заказчика.

2.3. Уплата Заказчиком Подрядчику цены Договора осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.

2.4. Работы, выполненные Подрядчиком, но не предусмотренные Договором, Техническим заданием, локальной сметой и не согласованные с Заказчиком оплате не подлежат.

3.  Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик:

3.1.1. Подрядчик обязан выполнить все работы лично (без привлечения субподрядчиков) в объеме, сроки и на условиях, предусмотренные настоящим Договором, Техническим заданием, локальной сметой и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющим нормальную эксплуатацию помещений.

Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с государственными стандартами, действующими строительными нормами и правилами, другими нормативными документами, регламентирующими выполнение работ такого рода.

Все используемые, в соответствии с Техническим заданием и сметой, материалы, оборудование, комплектующие должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и безопасность.

Подрядчик обязан перед началом выполнения работ согласовать с Заказчиком цвет, наименование производителя используемых материалов и оборудования.

3.1.2. Подрядчик обязан при заключении настоящего Договора передать Заказчику на утверждение локальную смету на выполнение работ по замене козырька над крыльцом пристройки административного здания ОАО «Хакасэнергосбыт».

3.1.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

3.1.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.5. Подрядчик обязан во время проведения работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарную и экологическую безопасность, соблюдение правил санитарии во время проведения работ на объекте.

При проведении работ Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку территории Объекта, где производятся работы.

1.1.6. После завершения работ вывезти строительный мусор.

3.2. Заказчик обязан:

- в течение 3-х дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы либо по истечении срока, указанного в п. 1.4. Договора, осмотреть и принять результат работы в порядке установленном гл. 6 настоящего Договора.

- оплатить работу по цене и в порядке, указанном в гл. 2 Договора.

3.3. Заказчик вправе:

- во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4. Иные права и обязанности Сторон

3.4.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и действующего законодательства Российской Федерации.

4.  Производство работ

4.1  Стороны перед началом работ назначают своих представителей, ответственных за обеспечение проведения работ.

4.2  Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за производством и качеством выполняемых работ, осуществляет приемку выполненных работ; он имеет право вносить изменения в объемы, характер выполняемых работ и номенклатуру поставляемых материалов и оборудования.

4.3  Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам.

4.4  Подрядчик обязан заблаговременно представлять Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В случае, если Представитель Заказчика отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

4.5  Подрядчик письменно, за 2 дня до начала приемки, извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Представителя Заказчика, внесенного в общий журнал работ. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подтверждения Представителя Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

4.6  В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, Представитель Заказчика составляет акт, а Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в течение десяти дней переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику.

5  Гарантии Подрядчика и гарантийный период

5.1  Гарантийный срок составляет три года с момента подписания Заказчиком заключительного Акта приемки выполненных работ.

5.2  Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими Строительными нормами и правилами;

- устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период.

5.3  Заказчик обязан уведомить Подрядчика в письменной форме обо всех претензиях, связанных с гарантией.

5.4  После получения подобного уведомления Подрядчик должен в течение 3 (трех) рабочих дней информировать Заказчика о принятии мер по устранению выявленных дефектов. Подрядчик в максимально возможный короткий срок, согласованный с Заказчиком, производит устранение этих дефектов собственными силами и за свой счет.

6. Приемка Заказчиком работы, выполненной подрядчиком.

6.1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по Акту сдачи – приемки работ, а при обнаружении отступлений от условий Договора, Технического задания, локальной сметы, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям Договора Заказчик составляет Акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней со дня получения указанного Акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

6.2. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

6.3. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами Акта выполненных работ или Акта устранения недостатков.

7. Ответственность. Риски

7.1. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования.

7.2. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

7.3. Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

7.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

7.5. Ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, а также в период гарантийного срока (в случае, если причинение ущерба связано с недостатками работы Подрядчика), возмещает Подрядчик.

7.6. При нарушении Подрядчиком срока выполнения работ, указанного в пункте 1.4. Договора, и (или) невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий, установленных п. 3.1. Договора, он обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 3% от цены Договора за каждый день просрочки.

7.7. В случае нарушения сроков оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

8. Особые условия

8.1. При заключении настоящего Договора Подрядчик обязан представить Заказчику на утверждение локальную смету на выполнение работ по замене козырька над крыльцом пристройки административного здания ОАО «Хакасэнергосбыт», выполненную в соответствии с Техническим заданием.

8.2. Качество работ должно соответствовать требованиям, установленным Техническим заданием, локальной сметой, а также требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

8.3. Все используемые материалы должны быть новыми (не восстановленными и не бывшими в эксплуатации), серийными и свободно распространяться на территории Российской Федерации, соответствовать экологическим нормам, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество и безопасность.

9. Заключительные положения

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по почтовым адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

9.3. Все споры и разногласия, возникшие при заключении, исполнении, расторжении настоящего Договора, решаются путем переговоров.

9.4. При не достижении согласия спор в соответствии законодательством Российской Федерации передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Хакасия.

9.5. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного его исполнения.

9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.7.  Следующие приложения являются неотъемлемой частью Договора:

- Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение работ по замене козырька над крыльцом пристройки административного здания ОАО «Хакасэнергосбыт».

- Приложение № 2 – Локальная смета на выполнение работ по замене козырька над крыльцом пристройки административного здания ОАО «Хакасэнергосбыт».

10.  Адреса и реквизиты Сторон, подписи Сторон:

ПОДРЯДЧИК: ___________________ «___» _______________ 2012 г.

ЗАКАЗЧИК: ОАО «Хакасэнергосбыт» Адрес: 655017 Республика Хакасия, г. Абакан, Крылова, 41а тел./факс: [phone], 34-64-81 ИНН 1901067690 КПП 190101001 Р/с 40702810871020110606 К/с 30101810500000000608 БИК 049514608 в Абаканском отделении № 8602 ОАО «Сбербанка России» Заместитель генерального директора ЗАО «Межрегионсоюзэнерго»- Управляющий ОАО «Хакасэнергосбыт» ___________________ «___» _______________ 2012 г.

Приложение № 1

к Договору № ___ от «___»___2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене козырька над крыльцом пристройки административного здания ОАО «Хакасэнергосбыт»

1.  Условия выполнения работ:

·  Работы выполняются по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 41 а. Работы осуществляются с соблюдением правил внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика.

·  Работы выполняются в соответствии с Дизайн - проектом (Приложение к Техническому заданию).

·  Исполнитель должен иметь документы, подтверждающие соответствие Исполнителя установленным требованиям Заказчика. Специалисты Исполнителя должны быть высококвалифицированными и аттестованными на право выполнения представленных работ, обеспечены приборами, инструментами, средствами малой механизации и оборудованием, иметь средства индивидуальной защиты.

·  Копии сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, с использованием соответствующих материалов и оборудования. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране производителя, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи выполненных работ.

·  Исполнитель обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами, в соответствии с технологией производства работ и техническим заданием, строительными нормами, правилами, стандартами, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории РФ.

·  Предоставить Заказчику приказ о назначении представителя исполнителя, ответственного за проведение работ на объекте.

·  Иметь достаточное количество инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей на объекте.

·  Производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы одной смены.

·  Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.

·  Исполнитель обязан обеспечить содержание и уборку зоны работы и прилегающей непосредственно к ней территории.

·  Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Ежедневно после окончания работ производится ликвидация или локализация рабочей зоны: уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

·  Качество выполненной исполнителем работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Исполнитель может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

·  Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя.

2.  Требования к сметной документации:

·  Составить сметную документацию в текущем уровне цен базисно-индексным методом на основании сметно-нормативной базы ТЭР-2001.

·  Цена оказываемых работ и услуг, расходных материалов, оборудования должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, налогов и других обязательных платежей.

3.  Объем выполняемых работ:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Демонтаж козырька	м2	3,78
2	Изготовление козырька из композитных панелей на металлоконструкции, высота 900 мм (с учетом имеющихся закладных). Цвет композита белый.	м2	13,7
3	Устройство точечных светильников	шт	5
4	Устройство водосточной трубы	шт.	1
5	Устройство опорных колонн	шт.	2
6	Зашивка опорных колонн композитными панелями. Цвет белый	м2	4,34

ПОДРЯДЧИК: ___________________ «___» _______________ 2012 г.

ЗАКАЗЧИК: Заместитель генерального директора ЗАО «Межрегионсоюзэнерго»- Управляющий ОАО «Хакасэнергосбыт» ___________________ «___» _______________ 2012 г.