Запрос котировок (Извещение о проведении запроса котировок)

Запрос котировок (Извещение о проведении запроса котировок)

ЗАПРОС КОТИРОВОК

(Извещение о проведении запроса котировок)

Ремонт ВЛ 0,4 кВ по переулку Обскому

для нужд Лукашкин-Ярского сельского поселения

Дата размещения на сайте «13» мая 2010 г.

Уважаемые господа!

Муниципальный заказчик извещает Вас о проведении запроса котировок на ремонт ВЛ 0,4 кВ по пер. Обскому для нужд Лукашкин-Ярского сельского поселения

Заказчик: Администрация Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области

Почтовый адрес: Томская область, Александровский район, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная ,27

Телефон: [phone],4-33-13

Руководитель:

Адрес электронной почты

Источник финансирования: бюджет поселения

Предмет контракта: ремонт ВЛ 4 кВ по пер. Обскому

Максимальная цена контракта: 187 252 рубля

Место выполнения работ: Томская обл., Александровский р-н, с. Лукашкин Яр

Срок выполнения работ: с 1 июня до 1 октября 2010 года

В цену оказываемых услуг должны быть включены все расходы, в том числе расходы на уплату других налогов, сборов и обязательных платежей.

Срок и условия оплаты по контракту: оплата производится заказчиком путем перечисления 30 % предоплаты денежных средств на расчетный счет исполнителя в течении 5 календарных дней после подписания муниципального контракта; остальная сумма оплачивается заказчиком в течение 10 банковских дней с момента подписания двухстороннего акта сдачи-приемки товара.

Адрес официального сайта: http://als. tomskinvest. ru/

В случае Вашего согласия принять участие в поставке указанных работ, просим представить котировочную заявку по установленной форме в письменном виде за подписью уполномоченного на то лица и Вашей печатью по адресу: 636764 Томская обл., Александровский р-н, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная ,27 в срок до 17 часов 00 минут (время местное) «22» мая 2010 г.

Контактное лицо: Волкова Оксана Анатольевна

Тел. контактного лица: (38255) 4-33-13

Срок подписания муниципального контракта: в течение 10 календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не ранее чем через 7 дней со дня подписания указанного протокола.

Приложение: котировочная заявка, ведомость объемов работ, проект контракта.

Председатель котировочной комиссии

Глава поселения

Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок от 13.05.2010 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ремонт ВЛ 0,4 кВ по пер. Обскому, с. Лукашкин Яр

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Кол-во
1	2	3	4
Раздел 1. Строительные работы
1	Демонтаж опор 0.38 кВ с приставками: одностоечных с подкосом	1 опора	3
2	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	1 опора	5
3	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: подкосов железобетонных	1 опора	7
4	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	1 опора	5
5	Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ с траверсами с одинарными приставками: одностоечных с двумя подкосами	1 опора	1
6	Замена деревянных опор железобетонными одностоечными опорами, вид опоры – цельные, высота 9 м (подъем опоры лебедкой): установка на цементном растворе наголовника; закрепление наголовника на опоре болтами	опора	4
7	Замена деревянных опор железобетонными одностоечными опорами, вид поры – цельные, высота 9 м (подъем опоры лебедкой): установка траверсы	опора	4
8	Замена деревянных опор железобетонными одностоечными опорами, вид поры – цельные, высота 9 м (подъем опоры лебедкой): покрытие подземной части опоры битумной мастикой	опора	4
9	Замена деревянных опор железобетонными одностоечными опорами, вид поры – цельные, высота 9 м (подъем опоры лебедкой): установка опоры с выверкой ее в створ по траверсе и отвесу	опора	4
10	Замена деревянных опор железобетонными одностоечными опорами, вид поры – цельные, высота 9 м (подъем опоры лебедкой): укрепление старой опоры	опора	4
11	Замена деревянных опор железобетонными одностоечными опорами, вид поры – цельные, высота 9 м (подъем опоры лебедкой): развязывание вязок и снятие проводов	опора	4
12	Замена деревянных опор железобетонными одностоечными опорами, вид поры – цельные, высота 9 м (подъем опоры лебедкой): закрепление проводов	опора	4
13	Замена деревянных опор железобетонными одностоечными опорами, вид поры – цельные, высота 9 м (подъем опоры лебедкой): закрепление проводов на новой опоре	опора	4
14	Замена деревянных опор железобетонными одностоечными опорами, вид поры – цельные, высота 9 м (подъем опоры лебедкой): снятие креплений	опора	4
15	Замена деревянных опор железобетонными одностоечными опорами, вид поры – цельные, высота 9 м (подъем опоры лебедкой): вязка старой опоры	опоры	4
16	Замена деревянных опор железобетонными одностоечными опорами, вид поры – цельные, высота 9 м (подъем опоры лебедкой): разборка старой опоры	опора	4
17	Замена деревянных опор железобетонными одностоечными опорами, вид поры – цельные, высота 9 м (подъем опоры лебедкой): нумерация опор, прикрепление плакатов	опора	4
18	Замена деревянных опор железобетонными одностоечными опорами, вид поры – цельные, высота 9 м (подъем опоры лебедкой): развязывание вязок и снятие проводов	опора	4
19	Перетяжка наружных вводов однофазных, без подставного столба длинной до 25 м, число проводов2:подъем на опору	1 ввод (однофазный)	18
20	Перетяжка наружных вводов однофазных, без подставного столба длинной до 25 м, число проводов2: развязывание вязок проводов	1 ввод (однофазный)	18
21	Перетяжка наружных вводов однофазных, без подставного столба длинной до 25 м, число проводов2: перетяжка проводов в ручную	1 ввод (однофазный)	18
22	Перетяжка наружных вводов однофазных, без подставного столба длинной до 25 м, число проводов2: закрепление проводов на опоре	1 ввод (однофазный)	18
23	Перетяжка наружных вводов однофазных, без подставного столба длинной до 25 м, число проводов2: присоединение на вводе	1 ввод (однофазный)	18
24	Перетяжка наружных вводов однофазных, без подставного столба длинной до 25 м, число проводов2: спуск с опоры	1 ввод (однофазный)	18
25	Перетяжка проводов: проверка прочности опор	1 км в 1 провод	0,8
26	Перетяжка проводов: подъем на опору	1 км в 1 провод	0,8
27	Перетяжка проводов: развязывание вязок проводов на промежуточных опорах	1 км в 1 провод	0,8
28	Перетяжка проводов: снятие креплений	1 км в 1 провод	0,8
29	Перетяжка проводов: отсоединение вводов и ответвлений	1 км в 1 провод	0,8
30	Перетяжка проводов: развязывание вязок проводов на анкерной опоре	1 км в 1 провод	0,8
31	Перетяжка проводов: перетяжка провода вручную полиспастом или лебедкой	1 км в 1 провод	0,8
32	Перетяжка проводов: устройство вырезок, вставок, соединение проводов	1 км в 1 провод	0,8
33	Перетяжка проводов: регулировка стрелы провеса	1 км в 1 провод	0,8
34	Перетяжка проводов: закрепление проводов на анкерной опоре	1 км в 1 провод	0,8
35	Перетяжка проводов: закрепление проводов на промежуточных опорах	1 км в 1 провод	0,65
36	Установка приставок к опорам: подкос опоры	приставка	5
37	Замена штыревых изоляторов: ВЛ до 1 кВ	1 изолятор	30
38	Снятие отвлетвений Вл.38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	6
39	Устройство ответвлений от ВЛ 0.38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	5
Раздел 2. Материалы не учтенные ценником
40	Изоляторы линейные штыревые типа ТФ-16	100 шт.	0,3
41	Крюки для крепления изоляторов КН-16	т	0,028
42	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,06
43	Проволока черная диаметром 6.0-6.3 мм	т	0,036
44	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечением: 16 мм2 (для ответвлений) (5х20х2)	км	0,2

Проект

Муниципальный контракт № ______

на ремонт ВЛ 0,4 кВ по пер. Обскому для нужд Лукашкин-Ярского сельского поселения

с. Лукашкин Яр «___»__________ 2010 года

Томская область

Администрация Лукашкин – Ярского сельского поселения Александровского района Томской области, именуемая в дальнейшем “Муниципальный Заказчик”, в лице Главы сельского поселения Петра Владимировича Костарева, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________, именуем__ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _________________, действующее на основании _______, с другой стороны, по итогам запроса котировок на ремонт ВЛ 0,4 кВ по пер. Обскому для нужд Лукашкин - Ярского сельского поселения заключили настоящий муниципальный контракт.

1.ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется собственными силами с использованием собственного(ой)/ арендованного(ой) оборудования, техники и персонала за свой риск выполнить ремонт ВЛ 0,4 кВ по пер. Обскому (далее – работы) и сдать объект, готовый к эксплуатации Муниципальному заказчику в установленные настоящим муниципальным контрактом сроки.

1.2. Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, установленном частью 5 настоящего муниципального контракта.

1.3. Виды и объем работ указаны в ведомости объемов работ, являющейся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта (Приложение 1).

2.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Подрядчик обязан выполнить все работы в сроки, установленные календарным графиком выполнения работ, который разрабатывается Подрядчиком и представляется Муниципальному заказчику на момент подписания настоящего муниципального контракта и является его неотъемлемой частью (Приложение 2).

2.2. Календарные сроки выполнения работ: в течение 122 календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить электромонтажные работы строительными материалами и оборудованием.

3.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

3.3. Все поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

3.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения муниципального контракта материалов, оборудования и ремонтируемого объекта до подписания акта выполненных работ и передачи соответствующих документов.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Для выполнения работ по настоящему муниципальному контракту Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом и сдать объект Муниципальному заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

4.1.2.Обеспечить:

- данный объект необходимыми материалами и оборудованием;

- производство работ в полном соответствии со сметой, строительными нормами и правилами;

- качество выполнения работ в соответствии с действующими строительными нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

4.1.3. Обеспечить в ходе работы выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

4.1.4. Обеспечить вывоз строительного мусора.

4.1.5. Известить Муниципального заказчика в 3-дневный срок о завершении работ по капитальному ремонту объекта.

4.1.6. Немедленно известить Муниципального заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.7. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на строительной площадке до приемки Муниципальным заказчиком объекта.

4.2. Муниципальный заказчик обязан:

4.2.1. Гарантировать своевременную оплату выполненных Подрядчиком работ;

4.2.2. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

5.  ОПЛАТА РАБОТ

5.1.Стоимость настоящего муниципального контракта составляет _____________________.

5.2. Муниципальный заказчик оплачивает выполненные работы следующим способом:

Предоплата в размере 30% стоимости контракта производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения муниципального контракта, оставшаяся сумма выплачивается в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ.

6. ГАРАНТИЯ

6.1. Подрядчик гарантирует:

-выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего муниципального контракта;

-качество выполнения всех работ в соответствии со сметой и действующими строительными нормами;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

-нормальное функционирование инженерных систем и оборудования, при нормальной эксплуатации объекта.

6.2. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженер­ных систем, оборудования материалов и работ устанавливается 24 месяца со дня подписания сторонами акта о приемке законченного объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляются Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Муниципального заказчика.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Получатель назначает квалификационную комиссию, которая составляет соответствующий акт фиксирования дефектов и недоделок и их характера, что не исключает права сторон обратиться в Арбитражный суд Томской области по данному вопросу.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

7.3. Превышение Подрядчиком стоимости работ, не подтвержденные соответствующими дополнительными соглашениями сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются последним за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Муниципальным заказчиком своих обязательств.

.4. Подрядчик при нарушении обязательств уплачивает Муниципальному заказчику:

-  за окончание ремонта после установленного срока по вине Подрядчика – пеню в размере 0,05% от суммы контракта за каждый день просрочки;

-  за задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон – пеню в размере 0,5% от стоимости работ за каждый день просрочки.

7.5. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

7.6 В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по данному муниципальному контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону о наступлении таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

8.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 9.2. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. К отношениям сторон, неурегулированным настоящим муниципальным контрактом применяются нормы действующего законодательства.

9.2. Все изменения, дополнения и приложения к муниципальному контракту должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта, являются его неотъемлемой частью.

9.3. Все споры по настоящему муниципальному контракту решаются путем переговоров, при недостижении согласия споры решаются в Арбитражном Суде Томской области.

9.4. Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга в течении трех дней об изменении своего местонахождения, юридического адреса, банковских реквизитов, указанных в настоящем контракте, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему Муниципальному контракту.

9.5. Муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.6. Срок действия муниципального контракта устанавливается с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему муниципальному контракту.

10. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальный Заказчик	Подрядчик
Администрация Лукашкин –Ярского сельского поселения Александровского района Томской области 636764 Томская обл., Александровский р-н., с. Лукашкин Яр ИНН/КПП: 7022014433/702201001 Р/счет: 40204810400000000029 в УФК ГРКЦ ГУ ЦБ РФ БИК: 046902001 Л/с 3901152010 (ФО Администрации Александровского района

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальный Заказчик	Подрядчик
_________________/ /	_______________________/ /
(Фамилия, И. О.)	(Фамилия, И. О.)
_____ _______________2010	_____ _______________2010
М. П.	М. П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от _______ № ________

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

Глава Лукашкин – Ярского сельского поселении ______________________________

____________________________ // _____________________/ /

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ремонт ВЛ 0,4 кВ по пер. Обскому, с. Лукашкин Яр

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Кол-во
1	2	3	4
Раздел 1. Строительные работы
1	Демонтаж опор 0.38 кВ с приставками: одностоечных с подкосом	1 опора	3
2	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	1 опора	5
3	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: подкосов железобетонных	1 опора	7
4	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	1 опора	5
5	Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ с траверсами с одинарными приставками: одностоечных с двумя подкосами	1 опора	1
6	Замена деревянных опор железобетонными одностоечными опорами, вид опоры – цельные, высота 9 м (подъем опоры лебедкой): установка на цементном растворе наголовника; закрепление наголовника на опоре болтами	опора	4
7	Замена деревянных опор железобетонными одностоечными опорами, вид поры – цельные, высота 9 м (подъем опоры лебедкой): установка траверсы	опора	4
8	Замена деревянных опор железобетонными одностоечными опорами, вид поры – цельные, высота 9 м (подъем опоры лебедкой): покрытие подземной части опоры битумной мастикой	опора	4
9	Замена деревянных опор железобетонными одностоечными опорами, вид поры – цельные, высота 9 м (подъем опоры лебедкой): установка опоры с выверкой ее в створ по траверсе и отвесу	опора	4
10	Замена деревянных опор железобетонными одностоечными опорами, вид поры – цельные, высота 9 м (подъем опоры лебедкой): укрепление старой опоры	опора	4
11	Замена деревянных опор железобетонными одностоечными опорами, вид поры – цельные, высота 9 м (подъем опоры лебедкой): развязывание вязок и снятие проводов	опора	4
12	Замена деревянных опор железобетонными одностоечными опорами, вид поры – цельные, высота 9 м (подъем опоры лебедкой): закрепление проводов	опора	4
13	Замена деревянных опор железобетонными одностоечными опорами, вид поры – цельные, высота 9 м (подъем опоры лебедкой): закрепление проводов на новой опоре	опора	4
14	Замена деревянных опор железобетонными одностоечными опорами, вид поры – цельные, высота 9 м (подъем опоры лебедкой): снятие креплений	опора	4
15	Замена деревянных опор железобетонными одностоечными опорами, вид поры – цельные, высота 9 м (подъем опоры лебедкой): вязка старой опоры	опоры	4
16	Замена деревянных опор железобетонными одностоечными опорами, вид поры – цельные, высота 9 м (подъем опоры лебедкой): разборка старой опоры	опора	4
17	Замена деревянных опор железобетонными одностоечными опорами, вид поры – цельные, высота 9 м (подъем опоры лебедкой): нумерация опор, прикрепление плакатов	опора	4
18	Замена деревянных опор железобетонными одностоечными опорами, вид поры – цельные, высота 9 м (подъем опоры лебедкой): развязывание вязок и снятие проводов	опора	4
19	Перетяжка наружных вводов однофазных, без подставного столба длинной до 25 м, число проводов2:подъем на опору	1 ввод (однофазный)	18
20	Перетяжка наружных вводов однофазных, без подставного столба длинной до 25 м, число проводов2: развязывание вязок проводов	1 ввод (однофазный)	18
21	Перетяжка наружных вводов однофазных, без подставного столба длинной до 25 м, число проводов2: перетяжка проводов в ручную	1 ввод (однофазный)	18
22	Перетяжка наружных вводов однофазных, без подставного столба длинной до 25 м, число проводов2: закрепление проводов на опоре	1 ввод (однофазный)	18
23	Перетяжка наружных вводов однофазных, без подставного столба длинной до 25 м, число проводов2: присоединение на вводе	1 ввод (однофазный)	18
24	Перетяжка наружных вводов однофазных, без подставного столба длинной до 25 м, число проводов2: спуск с опоры	1 ввод (однофазный)	18
25	Перетяжка проводов: проверка прочности опор	1 км в 1 провод	0,8
26	Перетяжка проводов: подъем на опору	1 км в 1 провод	0,8
27	Перетяжка проводов: развязывание вязок проводов на промежуточных опорах	1 км в 1 провод	0,8
28	Перетяжка проводов: снятие креплений	1 км в 1 провод	0,8
29	Перетяжка проводов: отсоединение вводов и ответвлений	1 км в 1 провод	0,8
30	Перетяжка проводов: развязывание вязок проводов на анкерной опоре	1 км в 1 провод	0,8
31	Перетяжка проводов: перетяжка провода вручную полиспастом или лебедкой	1 км в 1 провод	0,8
32	Перетяжка проводов: устройство вырезок, вставок, соединение проводов	1 км в 1 провод	0,8
33	Перетяжка проводов: регулировка стрелы провеса	1 км в 1 провод	0,8
34	Перетяжка проводов: закрепление проводов на анкерной опоре	1 км в 1 провод	0,8
35	Перетяжка проводов: закрепление проводов на промежуточных опорах	1 км в 1 провод	0,65
36	Установка приставок к опорам: подкос опоры	приставка	5
37	Замена штыревых изоляторов: ВЛ до 1 кВ	1 изолятор	30
38	Снятие отвлетвений Вл.38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	6
39	Устройство ответвлений от ВЛ 0.38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	5
Раздел 2. Материалы не учтенные ценником
40	Изоляторы линейные штыревые типа ТФ-16	100 шт.	0,3
41	Крюки для крепления изоляторов КН-16	т	0,028
42	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,06
43	Проволока черная диаметром 6.0-6.3 мм	т	0,036
44	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечением: 16 мм2 (для ответвлений) (5х20х2)	км	0,2