Извещение № 131-зк-10 О размещение муниципального заказа путем запроса котировок цен на выполнение работ по ремонту системы энергоснабжения в здании Бани расположенной по адресу город Конаково, ул. Район завода 13
Приложение № 1
к Распоряжению Зав. отделом по управлению имуществом
и земельным отношениям администрации города
Конаково
№ __ от 21 декабря 2010 года
Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям администрации города Конаково
ИЗВЕЩЕНИЕ № 131-зк-10
О размещение муниципального заказа путем запроса котировок цен
на выполнение работ по ремонту системы энергоснабжения в здании Бани расположенной по адресу город Конаково, ул. Район завода 13.
1. Форма торгов: Запрос котировок цен
2. Наименование Заказчика: Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям администрации города Конаково 171252 Тверская область, город Конаково Энергетиков 13 8(242) 3-60-60 (admkon@mail. ru)
3. Место нахождения Заказчика: 171252 Тверская область, город Конаково Энергетиков 13.
4. Участники размещения заказа: К участию в размещение заказа допускаются юридические, физические лица (индивидуальные предприниматели), обладающие в установленном законом порядке разрешительной документацией на выполнение работ по предмету торгов (в случае необходимости).
5. Источник финансирования: Бюджет городского поселения город Конаково на 2011 год
6. Предмет муниципального контракта, наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: выполнение работ по ремонту системы энергоснабжения в здании Бани расположенной по адресу город Конаково, ул. Район завода 13.
№ поз. | Шифр и № позиции норматива, наименование работ и затрат, единица измерения | Количество |
Раздел 1. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
21.1 Электроосвещение и электросиловое оборудование общественных зданий | ||
1 | Ц08-03-594-17 Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт. | 0.66 |
2 | Прайс. Светильник бытовой влагозащищенный, 100 шт. | 0.66 |
3 | Ц08-03-524-1 Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двух полюсным рубильником и двумя предохранителями, или двумя блоками» предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до 100 шт. | 2 |
4 | Прайс. Стоимость ящика ЯРП – 100, шт. | 2 |
5 | Ц08-03-591-3 Выключатель полугерметический и герметический, 100шт. | 0.2 |
6 | С545-5150 Выключатели и переключатели постоянного тока В-45, шт. | 20 |
7 | Ц08-03-526-2 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 шт. | 30 |
8 | С545-0037 Выключатели автоматические АЕ1031-1УХЛ, 2УХЛ I-25А, шт. | 30 |
9 | Ц08-01-053-1 Трансформатор тока, напряжение, кВ, до 10, шт. | 3 |
10 | Прайс. Стоимость трансформатора тока, шт. | 3 |
11 | Ц08-02-401-1 Кабель 2-4 жильный сечением жилы до 16 мм2 , 100м | 5.04 |
12 | Прайс. Стоимость кабеля ВВГ нг-4*4, м | 75 |
13 | Прайс. Стоимость кабеля ВВГ нг-3*3, м | 429 |
14 | Прайс. Стоимость распаичной коробки, шт. | 20 |
Раздел 2. ОТОПЛЕНИЕ | ||
45.50 – смена трубопроводов из стальных труб | ||
15 | Е65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до32 мм, 100м | 0.36 |
16 | Е65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до50 мм, 100м | 0.14 |
17 | Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм, 100м | 0.5 |
Раздел 2. УТЕПЛЕНИЕ ЧЕРДАКА | ||
7.21 Теплоизоляция из керамзитового гравия | ||
18 | Е11-01-008-3 Устройство тепло - и звукоизоляции засыпной керамзитовой, м3 | 36 |
7.15 Стяжка из цементного раствора | ||
19 | Е11-01-011-1 Устройство стяжек цементных: толщиной 20мм, 100м2 | 2.86 |
20 | Е11-01-0112 Устройство стяжек цементных: на каждые 5мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01, 100м2 | 17.16 |
7. Максимальная цена контракта: 491 863 (Четыреста девяносто одна тысяча восемьсот шестьдесят три рубля, в том числе расходы Подрядчика по уплате всех необходимых платежей в бюджеты различного уровня.
8. Критерием оценки будут являться: цена контракта.
9. Форма котировочной заявки: к котировочной заявке предъявляются требования, предусмотренные ст. 44 № 94-ФЗ «О размещение заказов на поставки товаров выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года
10. Место производства работ: Конаковский район, Городское поселение город Конаково, город Конаково, ул. Район завода 13.
11. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с 10 января по 15 января 2011 года.
12. Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, в том числе расходах на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: цена товара должна быть указана с учетом всех расходов подрядчика (исполнителя) и иных обязательных платежей.
13. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: Прием заявок на участие в котировке цен осуществляется в течение семи рабочих дней со дня публикации данного извещения (но не позднее 10 - 40 часов (время московское) 31 декабря 2010 г.) по адресу: город Конаково, проспект Ленина 21.
14. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, по факту выполнения на основании подписанного сторонами акта выполненных работ по форме КС-2;КС-3, в безналичном порядке, в течение 150 банковских дней.
15. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта: в порядке и сроки, установленные Федеральном законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».
16. Рассмотрение заявок состоится: в 10 - 40 часов (время московское) 31 декабря 2010 года по адресу: город Конаково, проспект Ленина 21.
17. Основания: Глава 4 Федерального закона РФ «О размещение заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».
18. Интернет-сайт, на котором размещена информация о размещении заказа www. konakovo. in., а также официальном сайте Тверской области.
Приложение № 2
к Распоряжению Зав. отделом по управлению имуществом
и земельным отношениям администрации города
Конаково
№ __ от 21.12.2010 года
Приложение 1
к Извещению
Форма котировочной заявки
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
на выполнение работ по ремонту системы энергоснабжения в здании Бани расположенной по адресу город Конаково, ул. Район завода 13.
"_____" _____________2010 г.
Изучив Извещение, ____________________________________ обязуется в случае
(наименование Участника)
принятия нашей Заявки предлагаем произвести работы по ремонту системы энергоснабжения в здании Бани расположенной по адресу город Конаково, ул. Район завода 13.
Данную Заявку подаем с пониманием того, что:
- возможность участия в запросе котировочных цен зависит от нашего соответствия требованиям, предъявляемым к Участникам. Это соответствие может быть установлено только котировочной комиссией путем проверки документов, предоставляемых нами;
Приложение:
1. Предложение по цене
2. Свидетельство о членстве в СРО (с указанием видов деятельности по предмету заказа)
Руководитель __________________ (________________)
(подпись) (фамилия, имя отчество)
М. П.
Приложение № 1
к Форме Котировочной заявки
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по цене
1.Изучив Извещение _____________________________________________
(полное наименование участника)
Предлагает произвести работы по ремонту системы энергоснабжения в здании Бани расположенной по адресу город Конаково, ул. Район завода 13, в сроки и на условиях, изложенных в данном предложении:
№ п/п | Цена контракта ( руб.) | сроки
|
1. |
№ п/п | Требования, предъявляемые к котировочной заявке, в соответствии с ФЗ-94 от 21.07.2005г. | Данные участника размещения заказа, а также условия исполнения контракта, в соответствии с требованиями определенными Извещением Заказчика, а также ФЗ-94 от 21.07.2005г. | |
Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, ИНН, ОГРН, КПП |
| ||
наименование, характеристики и количество поставляемых товаров. |
| ||
цена товаров, с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей; |
| ||
сроки и условия оплаты поставок товаров. |
|
Руководитель _________________ (_______________)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
М. П.
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N ____
на выполнение работ по
г. Конаково « __» _________ 2011 год.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по _________________________________________________________________________________________
1.2. Подрядчик обязуется выполнять и сдавать в установленном порядке предусмотренные контрактом работы согласно смете, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать выполненные работы.
1.3. Расходы по согласованию сметы с Муниципальным унитарным предприятием «Отдел Единого заказчика по капитальному строительству» возлагаются на Подрядчика.
1.4. Виды работ, график производства работ, по ремонту тротуара на территории Муниципального образования городское поселение город Конаково производимые Подрядчиком, устанавливаются в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.5. Настоящий контракт заключается по результатам размещения заказа, в соответствии с решением котировочной комиссии.
1.6. В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации, отраслевыми нормативными документами, а также настоящим контрактом. Настоящий контракт относится к числу Контрактов на выполнение подрядных работ для Муниципальных нужд.
1.7. Подрядчик обязан в течение 2 рабочих дней со дня подписания контракта подготовить и представить на утверждение Заказчику смету на выполнение работ по предмету Контракта согласованный с МУП «Отдел Единого заказчика по капитальному строительству».
1.8. Сроки производства работ:
- начало производства работ с момента подписания муниципального контракта.
- окончание производства работ
2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ
2.1. Интересы Заказчика по выполнению настоящего контракта представляет со стороны Заказчика:
2.2 Интересы Подрядчика по контракту представляет: ______________________________
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ
3.1. Стоимость работ определена по результатам размещения заказа и составляет - _____________________________________________________________________________________________ в том числе расходы подрядчика по уплате всех необходимых платежей в бюджеты различного уровня.
3.2. Источником финансирования являются средства бюджета Муниципального образования «Городское поселение город Конаково», поступающие Заказчику.
3.3. Объемы и формы планового финансирования работ по данному контракту определяются объемами и формами поступающего Заказчику финансирования.
3.4. Финансирование осуществляется исключительно при выполнении Подрядчиком условий и сроков, предусмотренных в Приложении 1.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
Подрядчик обязан:
4.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и Приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.
4.2. Подрядчик обязан обеспечить:
- производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и иной технической документацией;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.
4.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из собственных материалов, своими силами и средствами.
4.4. Заказчик также вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость приобретенного оборудования и материалов.
4.5. По окончании работ Подрядчик произвести уборку и вывоз остатков конструкций, материалов, мусора, до начала приемки работ Заказчиком.
4.6. Согласовывать с Заказчиком перечень субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ.
4.7. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.8. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в подпункте 4.7 настоящего контракта, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в контракте срока, а при его отсутствии - разумного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
4.9. Подрядчик обязан нести ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных Субподрядным организациям, в соответствии с требованиями законодательства. Заказчик не несет никаких обязательств по отношению к Субподрядчикам.
4.10. Представлять по требованию Заказчика банковские документы по оплате материалов и услуг для подтверждения целевого использования бюджетных средств проавансированных заказчиком.
4.11. При выполнении работ получить все необходимые согласования с организациями в эксплуатационной ответственности, которых находятся инженерные коммуникации: водоснабжения, водоотведения, линии связи, газа, электроснабжения и т. д.
4.12. Подрядчик несет всю полноту ответственности за последствия связанные с аварийными ситуациями на объектах производства работ. Подрядчик должен фиксировать ход выполнения работ и результаты производственного контроля в исполнительной документации в соответствии с требованиями нормативных документов и Технических условий.
4.13. Всю ответственность, связанную с убытками или нанесением ущерба собственности и здоровью третьих лиц, работников, а также с гибелью работников при выполнении работ по Контракту, несет Подрядчик.
4.14. Подрядчик обязуется обеспечить Заказчику и любому лицу, уполномоченному Заказчиком, доступ на место производства работ, а также в любое место, где ведутся или намечаются работы по Контракту.
4.15. Подрядчик в случае необходимости согласовывает с органами ГИБДД схемы ограждения мест производства работ и обеспечивает безопасное движение транспортных средств и пешеходов на территории объекта с момента начала работ до их окончания.
4.16.Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта выполнения работ, составляющего Предмет Контракта, до приемки этого объекта Заказчиком.
Подрядчик имеет право:
4.17. Требовать указаний и разъяснений Заказчика по любому вопросу, связанному с производством работ по настоящему контракту. Требования Подрядчика предъявляются в письменном виде.
4.18. Подрядчик не имеет права передавать свое право требования к Заказчику третьим лицам.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
5.1. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
5.2. Давать письменные разъяснения Подрядчику, связанные с производством работ на объектах, в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного запроса.
5.3. Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполненных работ проектам и сметам.
Заказчик имеет право:
5.4. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
5.5. Отдавать письменное распоряжение о приостановке или запрещении работ по причинам: неблагоприятных погодных условий; применения технологий материалов, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества; невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки; другим причинам, влияющим на качество работ и уровень содержания. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком в письменном виде с указанием даты подписания и срока исполнения или заносятся в журнал производства работ.
5.6. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков. Датой расторжения контракта считается дата направления в адрес Подрядчика соответствующего письменного уведомления, подписанного уполномоченным представителем Заказчика.
5.7. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего контракта либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
5.8. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций, как собственными силами, так и с привлечением независимого технического контроля.
5.9. Отдавать письменные распоряжения о приостановке или запрещении работ по причинам изменения лимитов финансирования.
5.10. Согласовывать привлечение Подрядчиком субподрядных организаций.
5.11. Принимать решения о корректировке сметной стоимости объекта, участков производства работ, видов и объемов работ.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Выполненные работы Заказчик принимает по мере ввода в эксплуатацию законченного объекта.
6.2. Подрядчик не менее чем за 3 дня должен вызвать Заказчика на промежуточную приемку работ письменно или телефонограммой. В случае неявки Заказчика в 3-хдневный срок со дня получения сообщения, Акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком с сохранением ответственности за качество работ.
6.3. Если Заказчик заблаговременно не был информирован об освидетельствовании скрытых работ, то, по его требованию, Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ и затем произвести восстановление конструкций и покрытий за свой счет.
6.4. В случае обнаружения дефектов представитель Заказчика отказывает Подрядчику в приемке и назначает дату повторной приемки.
6.5. Повторная приемка может быть произведена после полного исправления обнаруженных дефектов и недоделок с повторным вызовом Заказчика за счет средств Подрядчика.
6.6. Подрядчик по поручению Заказчика, либо Заказчик самостоятельно выполняет необходимые измерения и испытания для определения объема и качества выполненных работ, оформляет и подписывает акт приемки выполненных работ либо выдает Подрядчику распоряжение (оформленное в письменном виде) об устранении дефектов с указанием даты повторной приемки. Акт подписывается Заказчиком и Подрядчиком и служит основанием для оплаты работ. Промежуточная приемка работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность работ до момента окончательной приемки, при условии выполнения им всего комплекса работ.
6.7. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует процесс хода подрядных работ с проведением соответствующих обследований.
6.8. Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности к сдаче полностью законченных объектов, а Заказчик назначить рабочую или приемочную комиссию. За десять дней до начала работы комиссии Подрядчик передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации.
6.9. День подписания акта приемочной комиссией считается датой приемки объекта в эксплуатацию и с этой даты начинается гарантийный срок, в течение которого Подрядчик устраняет выявленные повреждения, недостатки и упущения.
7. ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1. Оплате подлежат работы, определенные приложением №1 и смете выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком.
7.2. Оплата работ производится в соответствии со сметой и приложением №1. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия Заказчика досрочно.
7.4. Расчет за выполненные работы по объекту производится на основании акта сверки, подписанного сторонами не позднее 10 дней после полного завершения работ, в том числе после устранения выявленных дефектов, на основании акта приемки объектов в эксплуатацию.
7.5. Заказчик имеет право уменьшить стоимость работ, если Подрядчиком будет фактически меньше затрачено на выполнение работ по настоящему контракту.
7.6. В случае несвоевременного поступления средств из бюджета, Заказчик производит оплату выполненных работ по мере и в пределах полученных средств, в порядке очередности, установленной законодательством.
7.7. При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ, ранее не предусмотренных сметой, по согласованию «Заказчика» с «Подрядчиком» составляется дополнительная смета, которая утверждается «Заказчиком». При этом по согласованию с «Подрядчиком» «Заказчик» вправе изменить цену договора пропорционально объему указанных дополнительных работ, но не более чем на десять процентов такой цены.
8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ
8.1. Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, СТП ТУАД. При производстве работ не допускаются любые отклонения от технического задания без согласования с Заказчиком.
8.2. Заказчик в течение всего срока действия контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением независимых испытательных лабораторий.
8.3. Контроль качества, выполняемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.
8.4. При обнаружении дефекта в процессе выполнения работ Заказчик уведомляет Подрядчика о том, что данные работы до устранения дефекта приемке не подлежат.
8.5. При этом составляется заключение или соответствующий акт, с участием представителей Подрядчика, субподрядчика и Заказчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет.
8.6. В случае обнаружения дефектов при проведении приемки работы Заказчик принимает решение отказать Подрядчику в приемке работы и отдает распоряжение об устранении дефекта с указанием срока повторной приемки.
8.7. Заказчик и Подрядчик проводят совещания по согласованному графику для решения вопросов, возникающих в процессе производства работ по контракту.
8.8. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям нормативных документов.
8.9. Учитывая основные положения Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Заказчик и Подрядчик должны регламентировать правила производства работ на объекте, их приемку, требования к качеству
Раздел «Материалы». Подрядчик должен обеспечить все требования, предъявляемые к материалам, использованным при производстве дорожно-строительных работ, со ссылкой на нормативные документы или на разделы «Спецификаций»
Раздел «Строительные требования».
- Подрядчик должен выполнить все строительные требования к проведению работ;
- Подрядчик должен иметь технику, отвечающую требованиям к машинам, механизмам и оборудованию, указанным в «Спецификациях»;
-Подрядчик должен строго соблюдать технологию производства работ, указанную в «Спецификациях»;
-Подрядчик и Заказчик должны соблюдать Порядок приемки, указанный в «Спецификациях»;
-Подрядчик и Заказчик должны соблюдать Правила контроля качества, указанные в «Спецификациях»;
4.1.3.Отклонение от требований нормативных документов условий является дефектом.
9. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Сторона, нарушившая контракт, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.
9.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.
9.3. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
9.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.
Если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.
Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение 3 лет с момента приемки работ.
9.5. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
9.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов или оборудования несет предоставившая их сторона.
9.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
9.8. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую контракт, от исполнения своих обязательств в натуре.
9.9. При завершении работ после установленного настоящим Контрактом срока, а так же при нарушении сроков выполнения работ, настоящим Контрактом, Заказчик вправе удержать пени в размере до 1 % от цены Контракта, за каждый день просрочки, из суммы, причитающейся Подрядчику за выполненные работы.
9.10. Ответственность Подрядчика при срыве срока окончания работ наступает вне зависимости от наличия его вины.
9.11. Подрядчик должен исполнять все Федеральные законы Российской Федерации, законы Тверской области и другие нормативные акты и правила, контролирующие степень загрязнения окружающей среды и пожарной безопасности. Подрядчик должен принять необходимые меры для предупреждения загрязнения рек, озер, прудов и водоемов отбросами, топливом, маслами, битумными и химическими веществами, а также другими вредными материалами. Подрядчик несет ответственность за весь ущерб, причиненный персоналом Подрядчика в процессе дорожно-строительных работ.
10. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов, актов органов местного самоуправления и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
10.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороны извещают друг друга в течение 5 дней с момента их наступления.
10.3. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.
10.4. Если стороны не смогут в течение 15 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством.
11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
11.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика за 5 дней в следующих случаях:
- задержки по вине Подрядчика начала работ более чем на 5 дней от даты, подписания настоящего контракта, или выполнения работ настолько медленно, что окончание их к установленным контрактом срокам становится явно невозможным;
- необеспечения Подрядчиком требуемого качества производства работ согласно ГОСТ, СНИП, ВСН по контракту;
- консервации объекта по любым причинам;
- утрата возможности финансирования, изменения лимитов финансирования;
- систематическое (более двух раз) нарушение Подрядчиком сроков предоставления сведений, отчетов (в том числе о результатах проверок), предусмотренных настоящим контрактом;
- аннулирования у Подрядчика лицензии, предусмотренной действующим законодательством;
- наличия заключения проверяющей организации о нецелевом расходовании бюджетных средств;
- истечение срока действия обеспечения по контракту;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим контрактом.
11.2. В указанных случаях Заказчик возмещает Подрядчику только фактические затраты, произведенные для выполнения работ по настоящему контракту до получения уведомления от Заказчика об отказе от исполнения контракта. Затраты за работы, выполненные некачественно, не возмещаются. Контракт прекращает свое действие по истечении 10 дней со дня получения уведомления от Заказчика.
11.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения контракта в случае утраты Заказчиком возможности финансирования по независящим от него причинам.
11.4. Об отказе от исполнения контракта Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление, на которое Заказчик должен ответить в течение 10 дней.
11.5. Изменения и дополнения контракта с согласия сторон оформляется дополнительным соглашением в установленном законодательством РФ порядке.
12. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения контракта, стороны разрешают путем переговоров.
12.2. Предъявленная претензия должна быть рассмотрена в 5 - ти дневный срок с момента ее получения.
12.3. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор рассматривается арбитражным судом в установленном законом порядке.
13. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ
13.1. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
13.2. Подрядчик гарантирует достижение данным объектом работы указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного законом и контрактом, и несет ответственность за отступление от них.
13.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается на 3 года с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.
13.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.
13.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.
13.6. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в контракта использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены; безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; возмещения своих расходов на устранение недостатков.
13.7. Срок обнаружения ненадлежащего качества результата работы Заказчиком составляет 3 года.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. При изменении организационно-правовой структуры одной из сторон настоящего контракта, обязательства переходят к правопреемнику.
14.2. Заказчик оплачивает выполненные работы на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.
14.3. Заказчик вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные муниципальным заказом, объем работ при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.
16. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
16.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 1 июня 2010 года.
16.2. Окончание срока Контракта не освобождает стороны от исполнения обязательств, представленных Контрактом.
17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих сторон.
3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
4. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами.
5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. В случае перевода текста договора и любого Приложения к нему на иностранный язык преимущественную силу будет иметь текст на русском языке.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1. Виды работ, график производства работ
Приложение № 2. Смета
18. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Виды работ, график производства работ по ремонту
