Извещение о проведении запроса котировок

Извещение о проведении запроса котировок

Извещение о проведении запроса котировок

От 14.07.2009 года

Администрация муниципального района " Ижемский", заказчик запроса котировок, расположенная по адресу:169460, Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, д.45, контактный телефон [phone] адрес электронной почты, предусматривает осуществить за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" закупку работ по ремонту системы отопления муниципального общеобразовательного учреждения «Красноборская средняя общеобразовательная школа».

Место выполнения работ по адресу: 169460, Республика Коми, Ижемский район, с. Краснобор, пер. Школьный, д. 38.

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 15 августа 2009 года.

Максимальная цена муниципального контракта: 487920,00 (четыреста восемьдесят семь тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек с учетом всех затрат Подрядчика, в том числе стоимость материалов и оборудования, их доставки, затрат на электроэнергию и прочих расходов, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

Срок и порядок оплаты работ: безналичный, с началом исполнения обязательств Заказчик производит Подрядчику предоплату в размере 30% на основании выставленного Подрядчиком счета - фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 10 банковских дней со дня подписания акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) и на основании представленных Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счета - фактуры, оформленных в установленном порядке.

В случае Вашего согласия принять участие в данном запросе котировок просим представить Вашу котировочную заявку в любой день (кроме субботы воскресенья и праздничных дней) с 900 до 1300 и с 1400 до 1700 (в пятницу до 1600) (время московское) в письменной форме по адресу: 169460, Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, д. 45, каб. № 9, факс [phone] или в электронной форме по адресу: adminizhma@mail. ru

Срок окончания подачи заявок: 1600 часов (время московское) 24 июля 2009 года

Срок подписания муниципального контракта с победителем не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Требование к участникам размещения заказа: отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

Приложение: форма котировочной заявки

техническое задание

проект муниципального контракта

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Исх. № ________ «___» ________2009 г.

Кому: Администрация муниципального района «Ижемский»

Заявитель:

_______________________________________________________________________________

наименование организации (для юридического лица) фамилия, имя, отчество (для физического лица)

Местонахождения:(для юридического лица)________________________________________

Место жительства: (для физического лица)_________________________________________

Телефон__________________________Телефакс_____________________________________

ИНН________________________________

Банковские реквизиты:___________________________________________________________

_______________________________в ______________________________________________ (наименование банка)

Изучив запрос котировок цен на закупку работ по ремонту системы отопления муниципального общеобразовательного учреждения «Красноборская средняя общеобразовательная школа», а также условия и порядок проведения запроса котировок, мы нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы по ремонту системы отопления муниципального общеобразовательного учреждения «Красноборская средняя общеобразовательная школа» в соответствии с техническим заданием по цене ____________ (__________________________________________________________) рублей

(сумма прописью)

с учетом всех затрат, в том числе стоимость материалов и оборудования, их доставки, затрат на электроэнергию и прочих расходов, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

В случае признания нашей котировочной заявки победившей, мы обязуемся провести работы в сроки, приведенные в запросе котировок т. е ________________ и согласны с условиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок.

С проектом контракта ознакомлены и согласны с имеющимися в нем с требованиями к выполнению работ, обязанностями и ответственностью сторон, гарантийными обязательствами, условиями оплаты.

Настоящей заявкой подтверждаем, что сведения о _______________________________________________________________________________

наименование организации (для юридического лица) фамилия, имя, отчество (для физического лица)

отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков.

"____" ______________ 200_ г. Руководитель ______________ /______________

М. П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт системы отопления муниципального общеобразовательного учреждения «Кипиевская средняя общеобразовательная школа»

Демонтаж отопительной системы:

- разборка трубопроводов диаметром до 32 мм – 84 м.

- разборка трубопроводов диаметром до 63 мм – 161 м.

- демонтаж радиаторов – 23 шт.-45,62 кВт

- демонтаж вентилей, воздухоспусников, кранов – 10 шт.

2. Монтаж отопительной системы:

- прокладка трубопроводов диаметром 20 мм – 84 м.

- прокладка трубопроводов диаметром 40 мм – 80 м.

- прокладка трубопроводов диаметром 50 мм – 83 м.

- прокладка трубопроводов диаметром 15 мм.-12 м.

- перегруппировка радиаторов – 65 шт.

- установка радиаторов чугунных – 23 шт.- 45,62 кВт

- установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. – 7 шт.

- установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. – 2 шт.

- установка кранов воздушных – 23 комплекта

- масляная окраска радиаторов и труб за 2 раза – 288 м2

- гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм.- 258 м.

3. Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков - 9,6 м 2

4.Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и сжимов – 197,6 м 2

5.Облицовка гипсокартонными листами стен, потолков и сжимов при отделке под окраску с заменой материалов до 10 % - 272,2 м2

6. Разборка и сборка деревянных щитов в спортзале – 30,15 м2

7. Снятие и установка деревянных подоконных досок – 45 м2

Проект

Муниципальный контракт №

на ремонт системы отопления муниципального общеобразовательного учреждения «Красноборская средняя общеобразовательная школа»

Республика Коми, с. Ижма "___"______2009 года

Администрация муниципального района «Ижемский» именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы муниципального района – руководителя администрации района «Ижемский» Дитятева Петра Николаевича, действующего на основании Устава и _______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании _____________ заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту Контракт) о следующем:

Статья 1. Предмет Контракта.

1.1.  Во исполнение решения котировочной комиссии (Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от «___»______ 2009 года) Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить ремонт системы отопления муниципального общеобразовательного учреждения «Красноборская средняя общеобразовательная школа» в соответствии с техническим заданием, указанным в приложении. Данное приложение является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Статья 2. Стоимость работ по Контракту.

2.1. Стоимость работ, поручаемого Подрядчику по настоящему Контракту, составляет в текущих ценах ___________ (сумма прописью) рублей, с учетом всех затрат подрядчика, в том числе стоимость материалов и оборудования, их доставки, затрат на электороэнергию и прочих расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

Статья 3. Обязательства Подрядчика.

3.1. Выполнить обусловленные объемы ремонтных работ в полном соответствии с техническим заданием, в срок установленный п.5.1, 5.2. Контракта и сдать по Акту приема-сдачи работ в соответствии с порядком, установленным нормативными документами.

3.2. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдения необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и электробезопасности, охране окружающей среды.

3.3. Нести полную ответственность за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту.

3.4. Подтверждать перед Заказчиком стоимость приобретенных материалов и выполненных работ.

3.5. Устранить за свой счет дефекты и скрытые недостатки, обнаруженные в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

3.6. Предоставлять Заказчику акты выполненных работ.

3.7. Не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и технологию производства работ, если это может привести к нарушению требований по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

Статья 4. Обязательства Заказчика.

4.1. Производить оплату выполненных работ в порядке, предусмотренном в статье 6 настоящего Контракта.

4.2.Своевременно предъявлять претензии к Подрядчику в случае выполнения или ненадлежащего выполнения им договорных обязательств.

4.3.. Принимать выполненные Подрядчиком работы.

4.4. После исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, принять объект по Акту приемки работ.

4.5. Осуществлять контроль за выполнением работ на объекте.

Статья 5. Сроки выполнения работ.

5.1. Срок начала производства работ – с момента подписания настоящего Контракта.

5.2. Срок окончания комплекса работ на объекте – до 15 августа 2009 года.

Статья 6. Платежи и расчеты.

6.1. Заказчик предоставляет Подрядчику аванс в размере 30% стоимости работ по настоящему Контракту с начала выполнения обязательств на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

6.2. Основанием для оплаты выполненных работ являются предъявленные Подрядчиком и принятые Заказчиком документы: справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), прилагаемый к ней акт о приемки выполненных работ (форма № КС-2) и счет-фактура, оформленные в установленном порядке.

6.3. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 10 банковских дней со дня подписания акта приемки выполненных работ (форма № КС-2).

6.4. В случае причинения ущерба Заказчику, не устранения указанных дефектов выполненных работ, Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ до устранения выявленных недостатков.

Статья 7. Особые условия

7.1. Цена настоящего муниципального контракта остается фиксированной на весь период выполнения работ.

7.2. Обязательства по финансированию расходов за выполненные работы, не установленные настоящим Контрактом, возлагаются на Подрядчика.

7.3. Дополнения и изменения настоящего Контракта оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта

7.4.Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика, соответственно Заказчиком.

Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба и тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

7.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

7.6. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного и надлежащего выполнения сторонами принятых на себя обязательств.

8. Гарантии

8.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 24 месяца с даты подписания Сторонами Акта приемки работ.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

Если Подрядчик в течение срока, согласованного Сторонами, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого Подрядчика. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению дефектов.

Статья 9. Расторжение Контракта.

9.1. Заказчик вправе потребовать расторжения Контракта у Подрядчика в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала работ более чем на 1 месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушение Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектом;

9.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения Контракта в следующих случаях:

- при остановке Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

9.3. Не позднее, чем за 20 дней, сторона, решившая расторгнуть Контракт, согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне.

Контракт расторгается по совместному решению Заказчика и Подрядчика, либо по решению арбитражного суда Республики Коми.

9.4. При расторжении Контракта по инициативе любой из сторон, Подрядчик возвращает Заказчику не отработанный аванс в течение 30 дней.

Статья 10. Имущественная ответственность сторон.

10.1. В случае не обеспечения установленных Контрактом сроков окончания работ по вине Подрядчика, он выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей учетной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ по Контракту, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

10.2. За задержку устранения дефектов и недоделок в выполненных работах против согласованных Сторонами сроков, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей учетной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ по Контракту, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

10.3. Уплата неустойки за просрочку, или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.10.4. За задержку Подрядчику оплаты выполненных работ и в возмещение затрат, при наличии вины Заказчика, Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 действующей учетной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ по Контракту, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

Статья 11. Порядок разрешения спорных вопросов.

14.1. Все спорные вопросы, связанные с исполнением, изменением, расторжением настоящего Контракта, взыскания убытков и неустойки, стороны решают путем переговоров, а при не достижении согласия в Арбитражном суде Республики.

Статья 12. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Заказчик: Администрация муниципального района «Ижемский»	Подрядчик:
169460 с. Ижма ул. Советская,45 ИНН 1119002293, КПП 111901001, БИК 048702001 Банк ГРКЦ НБ Республики Коми Банка России г. Сыктывкар р/с 40204810300000000336 л/с 0030000219 УФК по РК (финансовое управление министерства финансов Республики Коми по Ижемскому району 02092000210) ____________________________(______________)
"_____" ________________ 2009 года

Приложение к муниципальному контракту

№ _____ от "___" _______________2009 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт системы отопления муниципального общеобразовательного учреждения «Красноборская средняя общеобразовательная школа»

Демонтаж отопительной системы:

- разборка трубопроводов диаметром до 32 мм – 84 м.

- разборка трубопроводов диаметром до 63 мм – 161 м.

- демонтаж радиаторов – 23 шт.-45,62 кВт

- демонтаж вентилей, воздухоспусников, кранов – 10 шт.

2. Монтаж отопительной системы:

- прокладка трубопроводов диаметром 20 мм – 84 м.

- прокладка трубопроводов диаметром 40 мм – 80 м.

- прокладка трубопроводов диаметром 50 мм – 83 м.

- прокладка трубопроводов диаметром 15 мм.-12 м.

- перегруппировка радиаторов – 65 шт.

- установка радиаторов чугунных – 23 шт.- 45,62 кВт

- установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. – 7 шт.

- установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. – 2 шт.

- установка кранов воздушных – 23 комплекта

- масляная окраска радиаторов и труб за 2 раза – 288 м2

- гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм.- 258 м.

3. Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков-9,6 м 2

4.Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и сжимов – 197,6 м 2

5.Облицовка гипсокартонными листами стен, потолков и сжимов при отделке под окраску с заменой материалов до 10 % - 272,2 м2

6. Разборка и сборка деревянных щитов в спортзале – 30,15 м2

7. Снятие и установка деревянных подоконных досок – 45 м2

Заказчик: Подрядчик:

________________ (_______________) __________________(______________)

"_____" ________________2009 года. "____" ________________