Договор на ремонт и замену запасных частей электро-бензо оборудования

Д О Г О В О Р № ___

на ремонт и замену запасных частей электро-бензо оборудования.

г. Тюмень «__» _________ 2016 г.

ИП М., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», ОГРНИП 314723204500153 с одной стороны и _______________________________________________________________________ в лице _________________________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Исполнитель обязуется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором, выполнить работы по ремонту электро-бензооборудования, а Заказчик обязуется принять по акту результат выполненных работ и оплатить его.

1.2. Сроки выполнения, виды ремонтных работ, стоимость согласовываются Сторонами в спецификациях до начала выполнения работ после проведения дефектации. Спецификации прилагаются к настоящему договору и являются неотъемлемой частью договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ определяется на основании прайса расценок Исполнителя.

2.2. Заказчик производит предоплату в размере 100% в течение 3-х банковских дней с момента получения счета Исполнителя после сдачи электрооборудования в ремонт.

2.3. В случае изменения цены Исполнитель направляет Заказчику уведомление о предстоящем увеличении не позднее, чем за 5 дней до изменения цены. Согласование производится путем обмена письмами, посредством электронной почты.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

В случае изменения в централизованном порядке цен на запасные части и прочие расходы, включаемые в себестоимость выполняемых ремонтных работ, в период их выполнения Исполнитель вправе изменить в одностороннем порядке общую стоимость выполняемых работ на величину изменения цены, направив уведомление Заказчику о предстоящем увеличении не позднее, чем за 5 дней до изменения цены.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик вправе отправить Исполнителю заявку на вывоз оборудования в сервисный центр Исполнителя, а Исполнитель забирает оборудование, подлежащее ремонту, по акту приема-передачи со склада Заказчика в г. Тюмень и доставляет оборудование в свой сервисный центр своими силами и средствами в течении 2 рабочих дней с момента получения заявки.

3.2. После окончания работ Исполнитель своими силами и средставами доставляет Заказчику оборудование на склад Заказчика в г. Тюмень, стороны подписывают заказ-наряд и акт приема-передачи.

3.3. Оплатить работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

3.4. Заказчик после оплаты в полном объеме стоимости выполненных работ и окончании ремонта электрооборудования требовать от Исполнителя доставку на свой склад в г. Тюмень электрооборудования в течении 2 рабочих дней силами и средствами Исполнителя.

3.5. Оплатить стоимость диагностики до начала ее выполнения на основании счета Исполнителя.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Своевременно и качественно выполнить работы, согласованные в спецификациях к настоящему договору.

4.2. Если в процессе выполнении работ выяснится неизбежность получения отрицательного

результата или нецелесообразность их дальнейшего проведения, Исполнитель обязан приостановить работы и поставить об этом в известность Заказчика в 5-ти дневный срок. В этом случае стороны обязаны в течение 3-х дней рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего выполнения работ.

4.3. В случае признания электрооборудования непригодным к восстановлению или ремонту по заявке Заказчика производить диагностику электрооборудования в присутствии Заказчика и за его счет. В случае неявки представителя Заказчика в течение 5-ти дней с момента уведомления, Исполнитель направляет Заказчику акт диагностики, составленный им в одностороннем порядке. В этом случае обязательства Исполнителя считаются исполненными с момента подписания Исполнителем акта диагностики. Исполнитель предоставляет Заказчику акт диагностики после получения оплаты.
4.4. По окончании работ передать Заказчику электрооборудование с восстановленной работоспособностью по акту приема-передачи и заказ-наряду, которые подписываются представителями Сторон.

4.5. Предоставить гарантию на выполненные работы. Гарантийный срок исправной работы указывается в паспорте и исчисляется с момента окончания ремонтных работ. Гарантийный срок распространяется только на узлы и детали, отремонтированные Исполнителем, при условии соблюдения Заказчиком правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации электрооборудования. При самостоятельном вскрытии электрооборудования, находящегося на гарантии и при любой другой доработке Заказчиком, гарантия снимается.

4.6. При выходе электрооборудования из строя в период гарантийного срока Заказчик письменно вызывает Исполнителя для участия в осмотре и составлении двустороннего акта. Исполнитель должен направить своего представителя в течение 3-х дней с момента получения уведомления.

4.7. Исполнитель имеет право удерживать электрооборудование до момента оплаты выполненных работ. В случае отсутствия оплаты и неполучения Заказчиком отремонтированного электрооборудования в течение месяца с момента окончания ремонтных работ, Исполнитель вправе реализовать электрооборудование в счет возмещения стоимости ремонтных работ и издержек по его хранению.

4.8. Срок диагностики электрооборудования до 3-х рабочих дней. Срок ремонта электрооборудования до 45 рабочих дней.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

5.2. За нарушение согласованных сроков выполнения работ Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,01% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

5.3. За нарушение сроков оплаты Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере 0,01% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.4. При обнаружении Заказчиком недостатков в выполненной работе при приемке электрооборудования, Исполнитель обязан устранить недостатки выполненных работ, произошедшие по его вине, в согласованный сторонами срок.

5.5. Уплата неустойки, а также возмещение причиненных убытков не освобождает стороны от выполнения обязательств по договору.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до конца года.

6.2. Настоящий договор считается продленным на следующий год, если ни одна из сторон до истечения срока действия настоящего договора не заявит о своем желании расторгнуть его.

7. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

7.1.Споры в связи настоящим договором разрешаются Арбитражным судом Тюменской области.
7.2. Претензии рассматриваются в течение 10 (десяти) дней со дня их получения.

7.3. Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7.4. Стороны обязаны сообщать об изменении своих банковских и почтовых реквизитов в течение 10 дней со дня их изменения.

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой стороны

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ИП

Юридический адрес: 625001 «а» кв. 3

Фактический адрес: 625000 г. Тюмень ул. 30 лет Победы 113 «а» оф. 200

ОГРНИП 314723204500153

Р/счет 40802810767100002741

в Западно-Сибирском банке ПАО «Сбербанк» г. Тюмень

К/счет 30101810800000000651