Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Договор
ДОГОВОР №_____________
г. Санкт-Петербург «____» ___________ 2015г.
АО НПП «Буревестник», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанности по выполнению ремонта помещений складского блока ПДО и ОМТС, расположенного по адресу: г. Санкт-Петрбург, Малоохтинский пр., литер В.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего договора, собственными силами в соответствии с утвержденной локальной сметой (Приложение ), с учетом возможных изменений объема работ. Условия и порядок внесения изменений оговорены в п. 9.3. настоящего договора.
СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА2.1. Общая стоимость настоящего договора составляет ______, ___ руб. (____________ рублей _____ копеек), в том числе НДС 18% - ______, ___ руб. (______________ рублей _____ копеек).
СРОКИ НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ3.1. Срок проведения ремонтных работ:
3.2. Работы могут проводиться: в будние дни с 8.00 до 17.00, в выходные дни с пропуском в установленном порядке на территорию АО НПП «Буревестник».
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЁТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ4.1. Заказчик производит авансовый платёж в размере 30 % от общей суммы договора, что составляет ______, ___ руб. (____________ рублей _____ копеек), в том числе НДС 18% - ______, ___ руб. (_____________ рублей _____ копеек), в согласованный сторонами срок.
4.2. Окончательный расчёт в размере ______, ___ руб. (____________ рублей _____ копеек), в том числе НДС 18% - ______, ___ руб. (______________ рублей _____ копеек), производится в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта приёмка работ.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
В процессе исполнения настоящего договора стороны принимают на себя следующие обязательства:
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Обеспечить приемку и оплату выполненных работ. Все финансовые взаиморасчеты осуществляются в порядке, определенном настоящим договором.
5.1.2. Обеспечить доступ на объект проведения работ рабочих и материалов Подрядчика в течение всего срока действия настоящего договора.
5.1.2. Обеспечить присутствие представителя Заказчика в течение всего времени проведения работ.
5.1.3. Оказать содействие Подрядчику в обеспечении сохранности материалов, оборудования и инвентаря в нерабочее время.
5.1.4. Обеспечить объект проведения работ электроэнергией установленной мощности и водой.
5.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.
5.2. Подрядчик обязан:
5.2.1. Выполнить все работы в соответствии с действующим в РФ СНиП, ТУ в обусловленные сроки и сдать их Заказчику.
5.2.2. Обеспечить представителю Заказчика возможность проведения технического надзора за выполнением работ Подрядчиком.
5.2.3. При выполнении работ представить Заказчику сертификаты и паспорта на используемые материалы и оборудование.
5.2.4. Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.2.5. Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательств для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
5.2.6. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.7. При производстве работ по настоящему договору и при нахождении на территории Заказчика, Подрядчик обязуется выполнять требования пропускного и внутриобъектового режима и нести ответственность за их нарушение.
5.2.8. При производстве работ по настоящему договору и при нахождении на территории Заказчика, Подрядчик обязуется соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности и нести ответственность за их нарушение.
5.2.9. Огнеопасные работы оформляются Подрядчиком в соответствии с установленным на предприятии Заказчика положением.
5.2.10. После завершения работ освободить объект проведения работ от оборудования и остатков материала. Мусор вывести за территорию Заказчика для утилизации.
6. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за производством работ.
6.2. Работы считаются принятыми после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (КС 2) и справки стоимости работ (КС 3).
6.3. В случае обоснованного отказа Заказчика принять представленные Подрядчиком работы, сторонами составляется акт с указанием замечаний, способов и сроков их устранения. При этом Подрядчик обязан устранить замечания за свой счет.
6.4. Заказчик обязан в течение 3-х дней после уведомления Подрядчиком организовать приемку выполненных работ и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ (КС 2).
6.5. Предусмотренные договором работы производятся по технологии, принятой Подрядчиком, и должны быть согласованы с Заказчиком.
6.6. Подрядчик представляет Заказчику акты на скрытые работы. Заказчик оставляет за собой право на дополнительное освидетельствование скрытых работ.
6.7. Заказчик выдает техническое условие на подключение к инженерным сетям.
6.8. Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется заказчиком за свой счет.
6.9. Заказчик не вправе запрещать Подрядчику проведение рационализаторских предложений, удешевляющих работы, если их реализация не ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта.
6.10. Осуществляя контроль ведения работ, ни Заказчик, ни, нанятая им инженерная организация не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:
- за задержку расчетов за выполненные работы - пени в размере 0,1% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки;
7.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
- за нарушение сроков выполнения работ - пени в размере 0,1% стоимости договора за каждый день просрочки;
7.3. Подрядчик не несет ответственности за любые задержки, происшедшие по вине Заказчика, включая задержки по оплате Заказчиком выполненных работ и этапов работ, повлекшие простой в работе Подрядчика. В случае возникновения указанных выше задержек, срок завершения работ и этапов работ по Договору увеличивается на календарное время задержек.
7.4. Уплата пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.
7.5. Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по договору третьих лиц с уведомлением Заказчика. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за выполненные работы.
7.6. Подрядчик полностью возмещает ущерб, возникший при нарушении обязательств, указанных в п. 5.2.
7.7. Подрядчик несет ответственность за состояние охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарии, гигиены и соблюдение требований в области охраны окружающей среды при производстве работ и возмещает вред, причиненный в ходе хозяйственной и иной деятельности.
7.8. Всю ответственность перед третьими лицами за нанесение вреда их здоровью или имуществу по вине Подрядчика несет Подрядчик.
7.9. Подрядчик несет ответственность за состояние помещений и сооружений, которые он использует в процессе выполнения работ по настоящему договору и в случае ухудшения их состояния по его вине обязуется за свой счет и в согласованные сторонами сроки, не превышающие срока выполнения работ по настоящему договору, произвести необходимый ремонт.
8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
8.1. Гарантия на выполненные работы – 3 года с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (КС 2).
8.2. В случае обнаружения дефектов выполненных работ в течение гарантийного срока, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 дней со дня уведомления Заказчиком.
8.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
-9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и заканчивает свое действие после выполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе завершения взаиморасчетов.
9.2. Споры по настоящему договору решаются путем непосредственных переговоров сторон, в случае не урегулирования - в арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.3. Все изменения и дополнения к договору выполняются в письменном виде и оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами, которые в момент подписания становятся неотъемлемой частью договора.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящему договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.
Приложения:
1. Локальная смета №1
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ЗАКАЗЧИК» АО НПП «Буревестник» 195112, г. Санкт-Петербург, пр. Малоохтинский, д.68 Ф. ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург в городе Санкт-Петербурге | «ПОДРЯДЧИК» | |
Генеральный директор АО НПП «Буревестник» ___________________В. И. Цветков | _____________________ / ______________ / |
Основные порталы (построено редакторами)